8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 1/176
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
PRIMATURE
FONDS D’INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENTFID
TOME III
MANUEL DE PROCEDURES DEREHABILITATION ET RECONSTRUCTION POST-
CATASTROPHES
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 2/176
2
ABREVIATIONS
AEP Adduction d'Eau PotableASBL Association Sans But Lucratif
BE Bureau d’Etude
BNGRC Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes
BTP Bâtiments et Travaux Publics
CP Cellule de Projet
CIRAM Commission Inter Régionale d’Attribution de Marchés
CRGRC Comité Régional de Gestion des Risques et Catastrophes
DAO Dossier d’Appel d’OffreDG Direction Générale du FID
DIR Direction Inter Régionale du FID
FID Fonds d'Intervention pour le Développement
GoM Gouvernement de Madagascar
IDA Association Internationale pour le Développement
IDB Infrastructure de Base
IEC Information, Education, Communication
MAEP Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la PêcheMEN Ministère de l’Education Nationale
MINSAN Ministère de la Santé du Planning Familial et de la Protection Sociale
MTPM Ministère des Travaux Publics et de la Météorologie
MOD Maîtrise d’Ouvrages Déléguée
MPE Micro- et Petite Entreprise
MPI Micro-Périmètre Irrigué
MT Mémoire Technique
ONG Organisation Non GouvernementaleONU Organisation des Nations Unies
PTA Programme de Travail Annuel
RC Renforcement des Capacités
REP Responsable de l’Entretien du Projet
RRPC Réhabilitation Reconstruction Post Catastrophe
RTP Responsable Technique de Projet
USD éq. Dollar Américain équivalent
MONNAIES
La monnaie de compte ainsi que de paiement des micro-projets financés par le FID reste l’Ariary (Ar.).
Toutefois, certains montants mentionnés dans le présent manuel (en particulier pour définir les montants maxima
des financements et les différents seuils d’approbation, ou pour se référer aux montants estimés des contrats en
tiè d ti d hé ) t i é USD é i l t (USD é ) é it d’ i à difi t
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 3/176
3
TABLE DES MATIERES
I- PRESENTATION GENERALE DE LA COMPOSANTE REHABILITATION / RECONSTRUCTION ET OBJECTIFS 4
II- CIBLAGE 4
1. SELECTION DES MICRO-PROJETS 4
2 . PREPARATION ET EVALUATION 7
III- MODE DE REALISATION TECHNIQUE 7
1.MODE DE REALISATION TECHNIQUE DES MICRO-PROJETS REHABILITATION / RECONSTRUCTION GERES PAR LES
ASSOCIATIONS DES BENEFICIAIRES : 7
2. MODE DE REALISATION TECHNIQUE EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE (MOD) 11
IV- GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DES MICRO-PROJETS RRPC 15
1. Micro-projets réhabilitation/reconstruction réalisés par les bénéficiaires : 15
2. Micro-projetsréalisés en MOD : 16
V- SUIVI ET EVALUATION 16
1. Indicateurs globaux (pour l’ensemble de la composante) : 16
2 Indicateurs spécifiques (pour les micro-projets) : 17
3. Rapports d’exécution : 17
3.1 Rapport d’avancement de la Cellule de Projet : 173.2 Rapport final du Maître de l’ouvrage (Communautés des Bénéficiaires) : 17
APPENDICE 1: DEFINITIONS DES TERMES 19
APPENDICE 2 : TYPOLOGIE DES INFRASTRUCTURES ELIGIBLES EN REHABILITATION / RECONSTRUCTION 21
APPENDICE 3 : PRESELECTION DES PARTENAIRES TECHNIQUES DU FID 21
1. Procédures de présélection des bureaux d’études (BE) 21
2. Procédures de présélection des MPE du BTP 22
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 4/176
4
I- PRESENTATION GENERALE DE LA COMPOSANTE REHABILITATION / RECONSTRUCTION ETOBJECTIFS
L’objectif de cette composante est de réhabiliter et/ou reconstruire les infrastructures de base endommagées par des
catastrophes telles que celles ci sont définies par le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC).
Le choix des zones d’intervention fait ainsi référence aux indications arrêtées par le Bureau National pour la
Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) ou ses démembrements légalement compétents au niveau des
Régions ou Districts.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités relatives à cette composante, le FID travaillera dans le cadre de
Protocoles d’Accord avec les ministères sectoriels concernés, principalement avec :
- le Ministère de l’Education Nationale (MEN) pour les Ecoles,
- le Ministère de la Santé Publique (Minsan) pour les formations sanitaires,
- le Ministère des Travaux Publics et de la Météorologie (MTPM) pour les pistes et ouvrages de
franchissement,
- le Ministère de l’Agriculture, pour les aménagement hydro agricoles
Un Protocole de partenariat sera aussi établi entre le FID et le Bureau National de Gestion des Risques et
Catastrophes (BNGRC) quant à la définition des zones d’intervention du FID dans le cadre de cette composante.
Le financement du FID pour un micro-projet de réhabilitation ou de reconstruction en post catastrophe ne peut être
supérieur à 75.000 Dollars des Etats-Unis (USD) y compris toutes les taxes y afférentes pour les infrastructures
autres que les pistes. Pour ces dernières, le financement ne peut être supérieur à 130.000 Dollars des Etats-Unis
(USD) y compris toutes les taxes y afférentes.
L’attribution d’un financement par le FID pour un micro-projet réhabilitation et de reconstruction ne requiert pas
une contribution des bénéficiaires au coût du projet.
II- CIBLAGE
1. SELECTION DES SOUS-PROJETS
Le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) établit la liste priorisée des zones qui sont
déclarées sinistrées suite à une catastrophe ainsi que la liste des infrastructures endommagées , suivant le Protocole
d’Accord signé entre le FID et le BNGRC.
Sur la base de cet inventaire fourni par le BNGRC, le FID effectue une évaluation technico-financière des
infrastructures endommagées et éligibles. A l’issue de l’évaluation qui se réfère au Manuel Pratique
d’Evaluation des Effets Socio-économiques des Catastrophes appliqué en 2008 par la Banque Mondiale
dans le cadre du Financement Track II, il sera établi un mémoire de préparation de projet (MPP) définissant le type
d’intervention (réhabilitation ou reconstruction) et le coût.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 5/176
5
CIBLAGE DES ZONES D’INTERVENTION EN RECONSTRUCTION ET REHABILITATION
PHASE ACTIONS ACTEURS OUTILSPRODUITSATTENDUS
Post-
catastrophes(Rôle BNGRC)
- Collectes et évaluationdes dégâts au niveau des
Fokontany
- Envoi des listes et dégâts
auprès CCGR
CLS
Fiche EIMA
(Enquêtes initiales
multi aléas)
Liste des sinistrés et
des dégâts par
Fokontany
- Collectes et envoi des
informations fournies par
les CLS au District
CCGRC
Liste des sinistrés et
des dégâts par
Fokontany
Liste des Fokontany
sinistrés par
Commune
- Collectes et envoi des
informations fournies par
les CCGRC au CRGRC
District
Liste des Fokontany
sinistrés par
Commune
Liste des Communes
sinistrées par District
- Collectes et envoi desinformations fournies par
les CRGRC au BNGRC
CRGRCListe des Communes
sinistrés par District
Liste des Districts
sinistrés par Région
Ciblage deszones
d’intervention
- Déclaration des zones
sinistrées
- Priorisation des régions
sinistrées
(selon le protocoled’accord entre FID et
BNGRC)
BNGRC (selon le
DECRET N° 2006 – 904
fixant l’organisation, le
fonctionnement et lesattributions du BNGRC)
Liste des Districts
sinistrés par Région
- Liste des zones
déclarées sinistrées
- Liste priorisée des
zones sinistrées
- Réunion de concertation
- Priorisation des IDB àréhabiliter / reconstruire
(selon les protocolesd’accord entreFID/BNGRC etFID/MINISTERES)
CRGRC (selon le décret
2005 – 866 du
05/09/2003) :
- Zones (Régions,District, Commune)
déclarées sinistrées
- Liste priorisée des
zones sinistrées
- Liste priorisée de
Communes (avec lesdonnées de base :
nombre de population
sinistrée, nombred’IDB endommagés :
écoles, CSB etc.
superficie de
parcelles agricoles
endommagées)
- Liste priorisée desIDB à réhabiliter /
reconstruire
- Identification du micro-
projetà réaliser
- Vérification de
l’éligibilité des micro-
DIR FID
DIR
- Liste priorisée des
IDB
- Budget alloué par
DIR
- Liste de micro-
projetsà réaliser
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 6/176
6
Catastrophes
BNGRC
CRGRC
ZONES SINISTREESPRIORISEES ET LISTE
INDICATIVEINFRASTRUCTURES
F I D
EligibilitéOUI
Liste priorisée
Arrêtage de la liste desinfrastructures à réaliser
en fonction budgetdisponible
EVALUATIONTECHNICO FINANCIERE
Terminé
Phase de préparation
Phase de réalisation
NON
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 7/176
7
2 . PREPARATION ET EVALUATION
La démarche suit les étapes suivantes :
♦ Sur la base de la liste priorisée établie par les entités citées ci-dessus, le FID effectue alors des missions
d’évaluation sur terrain pour une analyse d’éligibilité technique et financière des infrastructures. Il sera alors
établi des mémoires de préparation de projets dans lesquels seront consignés la faisabilité technique ou non des
travaux, les coûts, le mode de réalisation des travaux (en gestion communautaire ou en maîtrise d’ouvrage
déléguée (MOD) ainsi que les résultats attendus eu égard aux indicateurs requis dans le cadre des micro-projets
à réaliser dans cette composante.
♦ Dans le cas d’une catastrophe qui affecte une très grande étendue (affectant simultanément plusieurs régions et
potentiellement difficiles d’accès) et pour une meilleure efficacité d’intervention, le FID peut déléguer
l’évaluation sur le terrain à des consultants individuels ou des bureaux d’études. Toutefois, la responsabilité
finale quant aux diverses options d’intervention revient au FID.
♦ Les mémoires de préparation de projet sont alors envoyés pour approbation à la Direction Générale du FID par
la Direction Inter Régionale avec le procès verbal de priorisation pour les micro-projets dont les coûts unitaires
sont évalués à plus de 10.000 USD éq.
♦ Pour les mémoires de préparation de projet ne dépassant pas 10.000 USD éq, l’approbation est faite au niveau
de la Direction Inter Régionale. Cette dernière transmet le dossier d’approbation à la Direction Générale pour
information.
♦ Au vu des résultats de l’approbation (ou non) par la Direction Générale ou par la Direction Inter Régionale,
cette dernière envoie à toutes les parties prenantes (Collectivités Territoriales Décentralisées, CRGRC, Services
Territoriaux Déconcentrés) une note d’information sur les résultats du processus d’évaluation.
♦ Au cas où l’infrastructure a été finalement retenue, le FID inscrit celle-ci dans son Programme de Travail et
procède à sa réalisation.
Note importante : La mise en norme pour la protection aux catastrophes naturelles notamment les cyclones, crues
et inondations, basée sur les recommandations issues des évaluations menées au cours de l’année 2008 par le
gouvernement de Madagascar avec l’appui de l’Organisation des Nations Unies et de la Banque Mondiale.1
, sera tenue
en compte dans les réalisations d’infrastructures socio économiques de cette composante.
III- MODE DE REALISATION TECHNIQUE
1.MODE DE REALISATION TECHNIQUE DES MICRO-PROJETS REHABILITATION/RECONSTRUCTIONGERES PAR LES ASSOCIATIONS DES BENEFICIAIRES :
Dans le cas où les conditions requises pour ce mode de réalisation sont remplies principalement
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 8/176
8
Les micro-projets communautaires financés par le FID sont gérés et réalisés par les associations de bénéficiaires
elles-mêmes à travers des cellules de projet (CP) constituées à cet effet.
a. Convention de financement et modalités générales de transfert de fonds aux Associations deBénéficiaires
La réalisation des micro-projets réhabilitation/reconstruction en gestion communautaire requiert la signature d’une
convention de financement entre le FID et l’Association de bénéficiaires.
La convention de financement précisent les droits et obligations des deux parties pendant la phase
d’exécution des études et des travaux, en particulier en ce qui concerne le montant du financement, les
modalités de décaissement, l’utilisation du compte en banque de l’association, la façon dont l’activité à
financer va être réalisé, les passations de marché, l’entretien futur du sous-projet, etc.
Le montant de cette convention comprend :
a. Le montant TTC du coût des travaux,
b. Le montant TTC du coût des prestations de contrôle et surveillance et,
c. Les frais bancaires.
Le financement du Projet relatif à cette convention est versé au compte principal de la banque de
l’association de bénéficiaires sur la base du Mémoire de Préparation de Projet (MPP) et en fonction de
l’avancement du micro-projet.
Les modalités de déblocage des fonds relatifs à cette convention sont décrites dans le chapitre concernant
les modalités de gestion financière2.
o L’ouverture et l’utilisation du compte principal de la banque de l’association sont soumises àcertaines conditions, en particulier en ce qui concerne les retraits sur ce compte. Par ailleurs, le
FID a un droit de regard sur ce compte, et il a le droit de le bloquer en cas de malversations dûment
constatées par ses représentants ou ses mandataires dûment autorisés.
o En cas d’avis défavorable d’un audit de la gestion des fonds par la Cellule de Projet ou de
malversations dûment prouvées dans l’utilisation de ces fonds, le FID se réserve le droit de
suspendre le paiement de l’une ou plusieurs des tranches ci-dessus, tant que l’association des
bénéficiaires n’aura pas remédié aux défaillances constatées. En outre, le FID est subrogé àl’association de bénéficiaires pour intenter toute action judiciaire appropriée en cas de défaillance
de cette dernière.
o Une fois le micro-projet réalisé, la Cellule de Projet est chargée de gérer son entretien. Le
responsable de l’entretien du sous-projet3
au sein de la cellule de Projet a pour mission d’assurer le
planning et la gestion technique de l’entretien Il est formé par la MPE du BTP pendant la période
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 9/176
9
• Il est à souligner l’importance de la transparence dans la gestion de l’exécution des microprojets gérés par les
Associations de bénéficiaires en particulier en ce qui concerne le déblocage et l’utilisation des fonds ainsi que
le processus de passation de marchés.
• Ainsi, outre son rôle primordial dans le pilotage du micro-projet réhabilitation/reconstruction, la Cellule de
Projet est tenue d’informer périodiquement (au moins par quinzaine) l’ensemble des membres de l’association
des bénéficiaires de l’avancement du sous-projet, des marchés passés et des dépenses effectuées :
o par le biais de la tenue d’une Assemblée Générale des membres de l’association;
o et par voie d’affichage des grandes décisions (en particulier les résultats de consultations ou d’appelsd’offres) ainsi que des états des dépenses périodiques (au moins mensuels).
o A ce titre, pour éviter tout conflit d’intérêt de la part des personnes responsables de la gestion ou du
contrôle du sous-projet, les membres de la Cellule de Projet, ainsi que toute structure (MPE, BE ou
Consultant individuel) leur appartenant ou gérées par eux, ne seront pas autorisés à intervenir comme
entrepreneurs ou fournisseurs de biens ou services pour la réalisation du sous-projet. Seront également
exclus les membres de leurs familles, et toute structure (MPE, BE ou Consultant individuel) gérée par
les membres de leurs familles.
• Dans la réalisation des micro-projets réhabilitation/reconstruction par les associations de bénéficiaires, le FID a
deux rôles essentiels:
d’une part, en tant qu’organisme d’exécution et organisme de financement, il est responsable de
l’utilisation du crédit et du déblocage des fonds au profit des associations de bénéficiaires
(conformément à l’échéancier de paiement dans la convention de financement);
d’autre part, il a aussi un rôle d’appui technique, tendant notamment à transférer aux bénéficiaires sonsavoir faire en gestion de Projet, et un rôle de contrôle de la qualité et de l’avancement des micro-
projets communautaires. (cf. annexes 1, 2, 3)
b. Mobilisation et renforcement des capacités des Associations de bénéficiaires :
Ces activités seront assurées par le FID dans le cadre des son rôle de superviseur et par le maître d’œuvre
dans son rôle d’accompagnateur de la cellule de projet.
La mobilisation sociale et le renforcement des capacités / formation pour des micro-projets gérés et réalisés
par les Associations de Bénéficiaires comprennent la revitalisation et/ou formation de la Cellule de Projet
et l’accompagnement tout au long du cycle du Projet.
Ces activités relatives à la mobilisation sociale et le renforcement de capacités se rapportent généralement :
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 10/176
10
• Le suivi évaluation communautaire du micro-projet.
c. Maîtrise d’œuvre :
• La maîtrise d’œuvre pour des micro-projets réhabilitation/reconstruction gérés et réalisés par les
Bénéficiaires comprend :
o L’appui socio organisationnel.
o Les études techniques
o Le contrôle et surveillance des travaux
• La maîtrise d’œuvre sera assurée par un consultant individuel recruté par voie d’appel à manifestation
d’intérêt ou un Bureau d’Etudes retenu par consultation sur la base du registre établi par le FID en début
d’exercice dans le cadre de sa présélection périodique.
• Le recrutement du Bureau d’Etudes ou consultant individuel se fait suivant la procédure en vigueur au FID
et diligenté par la cellule de Projet qui signe le contrat avec le prestataire adjudicataire après avis de non
objection du FID.
• Les résultats des études techniques ainsi que les documents nécessaires à la réalisation des travaux (DAO)
sont aussi soumis pour accord préalable du FID.
• L’annexe 2 au présent manuel détaille les différentes phases ainsi que les modèles de documents à utiliser
au cours de cette étape et qui se rapportent aux types d’activités à réaliser.
d. Réalisation des Travaux :
• Comme indiqué ci-dessus, les études techniques seront soumises à un accord préalable du FID. En
fonction de la technicité requise, ces études techniques proposeront de façon claire les différents lots de
travaux, de services et de fournitures, ainsi que le planning précis de leur exécution respective, en
distinguant entre:
o les travaux à confier à un (ou des) tâcheron(s);
o les travaux à confier à une ou des MPE du BTP par voie d’appel d’offres;
o les services de contrôle et surveillance.
• Le choix de la modalité de réalisation des travaux doit être basé sur des considérations techniques, mais
doit tenir compte aussi des préférences et capacités des bénéficiaires.
• Une fois que ce choix aura été fait, les procédures de passation de marché seront fonction du montant
estimé de chaque contrat à passer. (cf. annexe 3)
i. Travaux par Tâcheronnage:
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 11/176
11
ii. Travaux nécessitant un appel d’offres (lot > 10.000 USD éq.) :
• Pour tous travaux dont le montant estimé est supérieur à 10.000 USD éq. , la procédure par appel d’offres
ouvert au niveau national pour une durée qui ne peut pas être inférieur à 30 jours calendaires est obligatoire
pour les travaux d’un montant estimatif supérieur ou égal à 50.000 USD éq. Pour les montants estimatifs
inférieurs à 50.000 USD éq, la méthode « consultation restreinte de trois (03) à six (06) MPE » peut être
utilisée avec un délai minimum de dix (10) jours calendaires, avec l’accord préalable de la Direction
Générale. . Seules peuvent concourir les MPE présélectionnées par le FID en début d’exercice dans le
cadre de sa présélection périodique.
• Des modèles de documents précisant les conditions de l’appel d’offres sont présentés en annexes :
o avis d’appel d’offres (annexe 3.2.3);
o dossier d’appel d’offres (annexe 3.2.4) ;
o fiches de dépouillement et d’évaluation des offres (annexe 3.2.5)
o et modèle de contrat de travaux avec une MPE du BTP (annexe 3.2.6).
• Conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres (DAO), le contrat sera attribué au
soumissionnaire ayant satisfait aux conditions de conformité et de qualification, et qui, en plus, a présenté
l’offre la moins disante.
• La cellule de Projet remettra à la Direction Inter-Régionale du Projet une copie du rapport d’évaluation des
offres, pour accord préalable. Des modèles de fiches de dépouillement et d’évaluation des offres sont
donnés dans l’annexe 3.2.5.
• La notification du titulaire n’interviendra toutefois qu’après l’accord préalable du FID sur la proposition de
la commission d’évaluation constituée par la Cellule de projet. Le contrat sera ensuite signé entre les deux
parties après la remise par le titulaire d’une caution de bonne exécution équivalent à 10% du montant des
travaux TTC.
iii. Procédures d’Achat ou de Passation de Marchés de Fournitures :
Deux cas de figure peuvent se présenter:
• pour l’achat de fournitures d’un montant inférieur ou égal à 100.000 ariary (environ 50 USD éq.), un achat
direct à partir de la caisse est valable;
• pour l’achat d’un lot de fournitures dont le montant estimé est supérieur à 50.000 ariary (environ 50 USD éq.),
les procédures suivantes sont à respecter:
o procéder à une demande de prix auprès de trois (3) fournisseurs minimum (voir
proforma-type en annexe 4), ou, à défaut, une collecte de prix contresignée par 3
membres de la Cellule de Projet;
o évaluer les offres conformes et en choisir la moins disante;
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 12/176
12
Sur la base de l’évaluation sur le terrain et après les analyses techniques, financières et socio
organisationnelles requises, dans les cas où les micro-projets à réaliser sont jugés complexes et nécessitantune compétence et technicité plus appropriées ou dans le cas où la gestion directe de la réalisation ne peut
être effectuée dans les conditions optimales4
par les bénéficiaires, la réalisation des activités est effectuée
par le FID en Maîtrise d’ouvrage déléguée.
Dans ce cas, le FID joue non seulement un rôle d’organisme de financement, mais également un rôle
d’agence d’exécution pour gérer la préparation détaillée des micro-projets jusqu’à leur réalisation. Cette
gestion doit bien entendu se faire en étroite collaboration avec les associations de bénéficiaires.
a. Convention de Maîtrise d’Ouvrage Délégué et Convention d’Entretien :
• Pour la réalisation des micro-projets réhabilitation/reconstruction prévus à être réalisés en maîtrise
d’ouvrage délégué, l’association de bénéficiaires recevant une subvention passe avec le FID une
convention de maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD), dont un modèle se trouve dans l’Annexe 1.4. Cette
convention de MOD qui est visée par la commune précise entre autres les responsabilités de chacune des
parties dans la conception et la réalisation du micro-projet et leur contribution au coût total du micro-projet
réhabilitation/reconstruction. La signature d’une telle convention de MOD est une condition préalable à
l’approbation formelle du micro-projet par le FID.
• Par cette convention, l’association de bénéficiaires délègue au FID, qui accepte, l’ensemble des
prérogatives, droits et obligations afférents à la maîtrise d’ouvrage des travaux, études et autres prestations
nécessaires à l’exécution du micro-projet réhabilitation/reconstruction. Plus spécifiquement, le FID, maître
d’ouvrage délégué, assume les prérogatives, droits et obligations suivants:
o sélection du bureau d’études et passation du marché de prestations de services;
o fourniture au bureau d’études des données et informations pertinentes et préliminaires relativesau sous-projet;
o approbation des études relatives au micro-projet : Mémoire Technique (MT), Avant-Projet
Sommaire (APS) et Avant-Projet Détaillé (APD);
o approbation du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) et lancement de l’appel d’offres;
o adjudication du marché et notification du choix de l’entreprise;
o paiement des factures à partir des avancements des travaux dressés par le Maître d’œuvre;
o réception provisoire et réception définitive des travaux;
o paiement du décompte définitif de travaux;o paiement des prestations de services du Maître d’œuvre.
Par ailleurs, l’association de bénéficiaires donne leur accord sur la conception du micro-projet avant que ne
soit finalisé le Mémoire Technique (MT) ou l’Avant Projet Sommaire (APS) et l’Avant Projet Détaillé
(APD). Ils peuvent se faire représenter également en qualité d’observateur aux travaux de la commission
é i l d’ ib i d hé (C A ) l if j l l
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 13/176
13
o mettre en service l’ouvrage au plus tard un mois après la réception provisoire, et ne pas
détourner l’infrastructure de sa vocation initiale;o constituer une structure formelle à la signature de la convention et un fonds minimal dès la
réception provisoire, pour assurer l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure;
o proposer au moins trois individus pour être formés durant l’exécution du sous-projet, et les
utiliser pour les travaux d’entretien; et
o utiliser et appliquer le manuel de gestion et d’entretien qui lui est délivré à la réception
provisoire.
De son coté, le FID s’engage à apporter tout appui nécessaire aux bénéficiaires pour leur permettre
d’assurer convenablement la gestion et l’entretien de l’ouvrage. Le FID s’engage en particulier à assurer la
supervision de: (i) la formation des trois stagiaires proposés par les bénéficiaires; et (ii) la production et la
remise du manuel de gestion et d’entretien aux bénéficiaires.
b. Maîtrise d’œuvre :
Il s’agit essentiellement des procédures de consultation et de passation de marchés avec des bureaux
d’études (BE) pour assurer la maîtrise d’œuvre de la réalisation des infrastructures de base endommagées
par les catastrophes.
Les obligations afférentes à la maîtrise d’œuvre sont celles décrites en détail dans le “modèle de contrat
avec un bureau d’études pour la maîtrise d’œuvre” qui se trouve dans l’Annexe 2.5. En résumé, elles
comprennent:
o la réalisation des études techniques: Mémoire Technique (MT) ou Avant-Projet Sommaire
(APS) et Avant-Projet Détaillé (APD);
o l’établissement des dossiers d’appel d’offres;
o le dépouillement des appels d’offres et l’analyse des d’offres;o le suivi et le contrôle journaliers des travaux;
o la vérification des attachements pour le paiement des entreprises;
o l’assistance technique au Maître d’ouvrage délégué pour la réception technique, provisoire et
définitive des travaux.
i. Procédures de consultation des bureaux d’études (BE) :
Pour la consultation des bureaux d’études pour la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation ou reconstructiond’infrastructures en post catastrophe,, la procédure est la suivante:
• La Direction Inter-Régionale du FID groupe les micro-projets (par nature, proximité géographique et montants
estimés des marchés de travaux) de façon à pouvoir lancer une consultation pour plusieurs micro-projets à la
fois.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 14/176
14
(i) les références techniques dans le domaine de la mission à accomplir,
(ii) la méthodologie et le planning proposés, et
(iii)
les qualifications et l’expérience du personnel proposé pour exécuter la mission.
• La CIRAM évalue les propositions, classe les BE sur la base de tous les éléments d’appréciation et de la
pondération utilisée pour les facteurs techniques et les facteurs financiers, et fait une proposition d’attribution
(au BE classé le premier) qui est soumise à la Direction Générale pour validation. Le rapport d’évaluation de
la CIRAM, comprenant la liste restreinte des bureaux d’études invités à soumettre des propositions, les
résultats de l’évaluation des propositions soumises par les BE et la justification de la proposition d’attribution,
est signé par tous les membres de la commission.
• Dans le cas où plusieurs marchés de maîtrise d’œuvre sont attribués dans la même consultation, un même
bureau d’études n’aura pas nécessairement droit à plusieurs marchés. Si un BE est classé le premier sur
plusieurs marchés, il a le droit de choisir le marché qu’il réalisera, et les autres marchés sont attribués aux BE
classés deuxième, troisième, etc.
• Le BE sélectionné pourrait être invité à négocier un contrat avec le FID. A l’issue de la consultation des
bureaux d’études, une convention de Maîtrise d’œuvre est signée par le Directeur Inter-Régional et le bureau
d’études adjudicataire.
• Les différentes étapes à suivre, les formulaires à utiliser ainsi que le modèle de convention avec un bureau
d’études pour la maîtrise d’œuvre se trouve dans l’Annexe 2.
• pour les micro-projets d’infrastructures pour lesquels le FID est Maître d’ouvrage délégué, l’une des fonctions
essentielles des responsables des services des opérations du FID est de superviser les Maîtres d’œuvre qui
réalisent les études techniques du micro-projet et assurent pour le compte du FID le suivi et contrôle des
travaux.
• A cet effet, le FID procède à des visites inopinées de chantiers auxquelles doit assister le Maître d’œuvreconcerné ainsi que le représentant des bénéficiaires, maître d’ouvrage. L’objet de ces visites est de contrôler la
bonne exécution des obligations contractuelles du Maître d’œuvre.
c. Procédures applicables pour les marchés des travaux :
Les marchés de travaux font l’objet d’un appel d’offres dont la durée ne peut être inférieur à 30 jours
calendaires dont la publication est faite sur le plan national pour les travaux d’un montant estimatif supérieur
ou égal à 50.000 USD éq. Pour les montants estimatifs inférieurs à 50.000 USD éq, la méthode « consultationrestreinte de trois (03) à six (06) MPE » peut être utilisée avec un délai minimum de dix (10) jours calendaires,
avec l’accord préalable de la Direction Générale. Les appels d’offres s’adressent aux MPE du BTP
présélectionnées et classées par le FID dans la catégorie de présélection correspondant aux travaux faisant
l’objet de l’appel d’offres. L’ouverture des plis est publique.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 15/176
15
NB. Reprise des travaux après résiliation :
En cas de résiliation d’un contrat d’Entreprise, et après évaluation des travaux restants par le B.E., deux cas defigure peuvent se présenter :
a) reliquat > 10.000 USD éq. : un nouvel AO est lancé suivant les procédures précédentes ;
b) reliquat < 10.000 USD éq. : le Projet procèdera à la consultation d’au moins 03 (trois) tâcherons locaux dont le
délai ne saurait être inférieur à 10 (dix) jours calendaires.
IV- GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DES MICRO-PROJETS RRPC
1. Micro-projets réhabilitation/reconstruction réalisés par les bénéficiaires :
Comme déjà stipulé, l’Association des bénéficiaires signe avec le FID une convention de financement dont le
montant est basé sur les coûts définis et approuvés dans les Mémoires de Préparation de Projets (MPP). Le
transfert des fonds au compte bancaire de l’Association (ouvert au titre de la réalisation du micro-projet) se fait
en quatre (04) tranches :
a. Cas des travaux de construction ou de réhabilitation d’infrastructure autre quebâtiment équipé de mobiliers :
Première tranche: 30% du total du coût du micro-projet hors formation5
après la signature de la convention de
financement.
Deuxième tranche: 60% du montant de la convention après avenant6
hors formation moins le montant du premier
déblocage, après la signature du contrat des travaux ;
Troisième tranche: 30% du montant de la convention après avenant hors formation quand les travaux, d’une
qualité jugée acceptable par le FID auront atteint un avancement cumulé de 50% pour la part financée par le FID ;
Quatrième tranche: 10% du montant de la convention après avenant hors formation, après approbation du
rapport final fourni par les Bénéficiaires.
b. Cas des Travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiment équipé de mobiliers :
Première tranche: 30% du total du coût du micro-projet hors formation1 après la signature de la convention de
financement ;
Deuxième tranche: 60% du montant de la convention après avenant n°17
hors formation moins le montant du
premier déblocage, après la signature du contrat des travaux ;
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 16/176
16
Pour l’ensemble des transferts de fonds qui lui sont effectués, la cellule de projet :
doit tenir une comptabilité simplifiée reflétant les opérations de recettes et dépenses effectuées par la
cellule dans le cadre de réalisation du micro-projet9. Pour ce faire, deux personnes au sein de la cellule
seraient désignées pour le suivi des opérations financières afin de s’assurer que les fonds sont
réellement utilisés aux fins prévues.
doit afficher par quinzaine et au panneau prévu à cet effet sur le site de chantier une copie de l’état des
dépenses du mois (voir modèle dans l'annexe 4) pour informer l'ensemble des membres de l'association
de bénéficiaires et leur permettre de contrôler l'utilisation des fonds. Les membres de l'association
doivent aussi pouvoir consulter les journaux de banque et de caisse tenus par la Cellule de Projet.
o Les Directions Inter-Régionales du FID doivent suivre l'avancement des projets
communautaires pour s'assurer de la qualité des réalisations et approuver les paiements au
compte en banque de l'association, par tranches, en fonction de l'avancement des travaux.
o La Cellule de Projet donnera libre accès aux agents du Projet ou à toute personne mandatée par
ce dernier pour visiter les réalisations techniques et consulter les documents du projet
(Technique, environnemental, comptable et financier). aux fins des audits.
o En cas d’avis défavorable d’un suivi technico-financier de la gestion des fonds par la Cellule
de Projet ou de malversations dûment prouvées dans l’utilisation de ces fonds, le FID se
réserve le droit de suspendre le paiement de l’une ou plusieurs des tranches ci-dessus, tant que
l’association des bénéficiaires-sinistrés n’aura pas remédié aux défaillances constatées. En
outre, le FID est subrogé à l’association de bénéficiaires-sinistrés pour intenter toute action
judiciaire appropriée en cas de défaillance de cette dernière.
o La restitution de la caution de bonne exécution de l’Entreprise titulaire se fait en deux étapes :- 50% de la caution à la réception provisoire des travaux et,
- 50% à la réception définitive, une année après la réception provisoire
Les pièces justificatives nécessaires pour le déblocage des tranches de paiement sont stipulées dans le MPAF.
2. Micro-projets réhabilitation/reconstruction réalisés en MOD :
• Les Directions Inter-Régionales du FID doivent suivre l'avancement des micro-projetsréhabilitation/reconstruction réalisés en MOD pour s'assurer de la qualité des réalisations et approuver les
attachements, les décomptes et les factures présentés par les prestataires de service (PR, BE, MPE).
Le FID paie directement les bureaux d’études, les MPE du BTP (paiement des acomptes sur états des
travaux dressés par le maître d’œuvre et paiement du décompte définitif de travaux). Les modalités de
i t t dét illé d l t t i tit t l éfé élé t i d t bili ti d
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 17/176
17
Pour une période donnée :
• Nombre de micro-projets réhabilitation / reconstruction réalisés• Nombre d’infrastructures réhabilitées
• Nombre d’infrastructures reconstruites
• Nombre de micro-projets réhabilitation / reconstruction gérés par les communautés
• Nombre de micro-projets réhabilitation / reconstruction gérés en maîtrise d’ouvrage délégué
2 Indicateurs spécifiques (pour les MICRO-PROJETS) :
Des indicateurs spécifiques sont définis par type de micro-projets tels que ceux-ci ont été spécifiés par le documentd’évaluation du Projet (PAD). Les modalités de collecte de ces indicateurs sont décrites en annexe 6.
3. Rapports d’exécution :
Périodiquement, à l’occasion d’une demande de paiement, la Cellule de Projet remet au Projet un rapport
d’avancement.
3.1 Rapport d’avancement de la Cellule de Projet :
- Avancement technique des travaux
- Situation financière du micro-projet
- Déblocage de fonds
- Attachement des travaux
- Règlement des entreprises et fournisseurs
- Avancement technique des travaux (par rapport au planning)
- Indicateurs d’impact et de résultat
- Utilisation des matériaux de construction, matériaux locaux, ...- Problèmes rencontrés et les solutions adoptées
3.2 Rapport final du Maître de l’ouvrage (Communautés des Bénéficiaires) :
A la réception provisoire de chaque Projet communautaire, la Cellule de Projet prépare et soumet au FID10
un
rapport de fin d’exécution (ou rapport final) faisant le point sur les aspects techniques, financiers et
institutionnels de la réalisation du Projet. Ce rapport, qui conditionne l’apurement du solde de la convention de
financement entre le Projet et les bénéficiaires, récapitule aussi en annexe 5 les indicateurs de réalisation et,éventuellement, d’impact du Projet communautaire.
A titre indicatif, le rapport final de la Cellule de Projet comprendra les points suivants :
- Historique du micro-projet
- Description du micro-projet
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 18/176
18
Les entreprises et Tâcherons
Le Maître d’œuvre (Bureau d’Etudes ou Consultant Individuel);
Les fournisseurs
- Elaboration de la mobilisation et la participation des bénéficiaires
- Indicateurs de résultat et d’impact
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 19/176
19
Appendice 1: DEFINITIONS DES TERMES
Les termes suivants sont utilisés dans le présent Manuel:
Association des Bénéficiaires-sinistrés. Pour désigner l’association regroupant l’ensemble des bénéficiaires-
sinistrés - comme par exemple l’association des usagers d’un micro-périmètre irrigué (MPI). L’Assemblée
Générale constitue l’organe suprême de l’association, dont le mode de fonctionnement est régi par un statut et un
règlement intérieur.
Bénéficiaires-sinistrés. Pour désigner les populations d’une communauté (groupements communautaires,
associations) qui sont “propriétaires” (Maîtres d’ouvrage) des micro-projetsRRPC réalisés, ou dont lesressortissants ou membres profitent, soit collectivement soit individuellement, des micro-projetsréalisés.
CIRAM : Pour désigner la « Commission Inter Régionale d’Attribution des Marchés » qui a pour mission de
proposer ou de statuer sur l’attribution d’un contrat de service ou travaux dans le cas de la réalisation par le FID de
micro-projets en maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD). Cette commission, instituée au niveau de la Direction Inter
Régionale du FID, est présidée par le Directeur Inter Régional et composée du Chef de Service Opérations de la
DIR, du Chef de Service Administratif Financier, du Chef de Service Suivi Evaluation et du chargé de projet
responsable du micro-projet concerné.
Fokontany. Pour désigner une subdivision administrative de base au niveau de la Commune comprenant des
hameaux, villages, secteurs ou quartiers. Le Fokontany débat, décide ou délibère en Assemblée Générale sur
convocation du Chef de Fokontany. Celui-ci est en charge de l'administration générale du Fokontany. Ses
principales activités sont les suivantes : élaborer avec la communauté une vision pour le développement du
Fokontany, mobiliser la population sur les problèmes et le développement de la communauté, apporter le
leadership, le changement et l’esprit d’initiative dans la conduite des projets de développement du Fokontany.
Communauté. Pour désigner la population de l’un des villages faisant partie d’une commune.
Un mico-projet est une activité singulière et bien définie, par exemple: la mise en place d’un micro périmètre irrigué
pour augmenter la production et les revenus agricoles, des activités d'Information, Education, Communication (IEC),
des activités de formation des bénéficiaires-sinistrés et autres partenaires du FID, la construction d’une route pour
faciliter l’accès à des marchés, le creusement de puits pour l’approvisionnement en eau de la population, etc.….
Cellule de Projet (CP) de l’Association des Bénéficiaires-sinistrés. Pour désigner le comité à caractère plutôt
technique chargé de gérer l’exécution et l’entretien du Projet Communautaire de l’Association. Elle est présidée
par le Président élu de l’Association, et comprend un Trésorier, un Secrétaire, un Responsable Technique de Projet
(RTP) qui serait éventuellement le Responsable de l’Entretien, ayant tous comme résidence principale la commune
considérée et élus par l’Assemblée Générale. Le responsable technique de projet peut être aussi la personne
responsable de l’entretien du micro-projet une fois que celui-ci est réalisé. En tout état de cause, le nombre des
membres de la cellule ne devrait pas être supérieur à sept Pendant la phase d’exécution du projet la cellule de
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 20/176
20
Responsable de l’Entretien du Projet (REP) de l’Association. Pour désigner un membre de l’association des
bénéficiaires-sinistrés, choisi par l’Association, ayant comme résidence principale la commune considérée et ayant,
si possible, un savoir faire en matière d’entretien de projet. La mission essentielle du responsable de l’entretien est
d’assurer le planning et la gestion technique de l’entretien,. Dans le cas d’un projet communautaire
d’infrastructure, il est formé par la MPE du BTP pendant la période des travaux et doit bien assimiler le Manuel de
Gestion et d’Entretien (MGE) qui est remis aux bénéficiaires-sinistrés.
Le Coût d'un micro-projet est l’ensemble des dépenses effectuées ou à effectuer pour concevoir, préparer,
réaliser, superviser ce projet et renforcer la capacité de gestion de la cellule de projet, conformément aux objectifs
et à la description dudit projet. Pour un micro-projet de Réhabilitation ou Reconstruction en post catastrophe, le
coût d’un projet comprend les éléments suivants:
- Les dépenses liées à la maîtrise d’œuvre comprenant les études techniques, la préparation des dossiers
d’appel d’offre de travaux, l’assistance à la passation de marchés et le contrôle et surveillance des travaux
- Le coût du contrat pour la réalisation des travaux d’infrastructures (Contrat MPE) ou activités sous traitées
dans le cadre des micro-projets éligibles pour la composante.
- Les dépenses liées au paiement de consultants pour les activités de sensibilisation et de formation pour
l’entretien de l’infrastructure reconstruite ou réhabilitée.
Maître de l'ouvrage. Pour désigner la personne morale propriétaire de l’ouvrage reconstruit ou réhabilité, des
fournitures livrées ou des services fournis.
Maître de l'ouvrage délégué. Pour désigner la personne morale qui à travers une convention passée avec le maître de
l’ouvrage reçoit les pleins pouvoirs d’agir en lieu et place de ce dernier.
Maître d’œuvre. Pour désigner le bureau d’études, le consultant, l’agence d’encadrement ou le service déconcentré
spécialisé de l’administration chargé de la conception technique, de la direction et du contrôle de la bonne exécution
des travaux.
Service spécialisé déconcentré de l’administration. Pour désigner un service technique de l’administration présent au
niveau régional ou communal, à l’instar des directions régionales de l’éducation, de la santé, des Travaux Publics, de
l’Agriculture, de l’Eau, etc.
Micro et Petite Entreprise (MPE) du BTP. Pour désigner une personne ou une société organisée suivant la forme
prévue par la loi et les règlements pertinents nationaux pour réaliser des bâtiments ou des travaux publics.
Tâcheron. Pour désigner un ouvrier ou un artisan expérimenté exerçant pour son compte des travaux manuels (maçon,
charpentier, menuisier etc.) et secondé si nécessaire par quelques aides placés sous sa responsabilité.
Fournisseur. Pour désigner un commerçant ou un artisan, ou une société, organisé suivant une forme prévue par les
lois et règlements pertinents nationaux chargé de livrer des équipements fournitures et services y afférents faisant
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 21/176
21
Appendice 2 : Typologie des infrastructures éligibles en réhabilitation / reconstruction
Les types d’infrastructures endommagées éligibles sont :
- Micro-périmètre irrigué (MPI)
- Infrastructures productives (Marché, Abattoirs, Grenier communautaire, …)
- Infrastructures de déblocage
- Infrastructures sanitaires
- Infrastructures scolaires
- Adduction d’eau potable et assainissement
- Digue de protection
- Bâtiments administratifs (Bureau commune, Poste Gendarmerie, …)
Appendice 3 : PRESELECTION DES PARTENAIRES TECHNIQUES DU FID
Dans l’exercice de son mandat, le FID fait appel aux services des partenaires techniques suivants :
• Bureaux d’études (BE) faisant office de Maître d’œuvre qui sont chargés de la conception technique, du
suivi et contrôle et réception des travaux ainsi que des appuis socio organisationnels ; et
• Micro et petites entreprises (MPE) du BTP à qui sont confiés la réalisation des travaux.
1. Procédures de présélection des bureaux d’études (BE)
La présélection des bureaux d'études est effectuée sur la base de l’évaluation de leurs dossiers.
Le Dossier de présélection comporte les données suivantes :
a) données générales sur le BE (Raison sociale, Gérant, adresse, Numéro d’identification fiscale,
régime fiscal etc.)
b) noms et qualifications du personnel du BE (niveau d’instruction, année d’obtention des diplômes,
références personnelles);
c) l'expérience spécifique du BE et liste des références;
d) moyen matériel du BE; et
e) identification de la zone géographique dans laquelle le BE souhaite intervenir.
La CIRAM statue sur les demandes d'inscription des bureaux d'études après avoir pris l'avis de toutes les
personnes physiques ou morales ayant travaillé avec ces bureaux d’études. Les Bureaux d'études sont
présélectionnés en fonction de leurs références techniques et financières dans les trois spécialités suivantes:
bâtiments, routes, MPI/AEP/ouvrages. Ensuite, la CIRAM classe les bureaux d’études (BE) en trois catégories en
fonction de leur chiffre d’affaires annuel et autres références; ce classement par catégorie est utilisé pour
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 22/176
22
La Direction Inter-Régionale notifiera au bureau d’études la décision de la commission après la validation de la
Direction Générale. Un bureau d'études ayant fait l'objet d'un rejet ne peut présenter de nouvelle demande avant
toute nouvelle présélection. Les bureaux d'études n'ayant pas donné satisfaction dans le cadre de précédents
contrats de prestations de services, en particulier ceux financés par le FID, seront rayés du registre des bureaux
d'études.
2. Procédures de présélection des MPE du BTP
En vue de leur présélection, les MPE du BTP sont invitées à fournir un dossier comportant les données suivantes :
a) Données générales sur les MPE (Raison sociale, Gérant, adresse, Numéro d’identification
fiscale, régime fiscal...) ;
b) Nom et qualification du personnel permanent ;
c) Références techniques et financières et autres informations y afférentes ;
d) Moyens matériel des MPE ;
e) Identification de la zone géographique dans laquelle les MPE souhaitent intervenir.
La Commission Inter-Régionale d’Attribution des Marchés effectue la présélection sur la base des dossiers fournis
par les MPE et statue après les vérifications suivantes :
(i) enquête auprès de toutes les personnes physiques et morales ayant travaillé avec les MPE du BTP ;
(ii) enquête sur la véracité des informations fournies, et
(iii) éventuellement, interview des dirigeants des MPE du BTP.
Sont exclues a priori les MPE du BTP ayant eu des contrats résiliés à leurs torts par le FID ou par d’autres Projets
financés par la Banque Mondiale (depuis trois ans), y compris celles réapparaissant sous un autre nom.
Sont également exclues de la présélection, les MPE qui sont à la fois BE et Entreprise de travaux, y compris celles
apparaissant sous un autre nom ou gérées par un autre membre d’une même famille. Il en est de même des MPE
gérées par les membres d’une même famille et ne disposant manifestement pas de moyens matériels, humains et
financier individualisés.
Comme la Commission Inter-Régionale d’Attribution des Marchés d’une Direction Inter-Régionale n’est pas à
même de mener d’enquêtes sur des MPE du BTP, siégeant dans une région autre que la sienne, les résultats seront
consolidés au niveau de la Direction Générale. Cette dernière établira la liste définitive des MPE du BTP
présélectionnées
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 23/176
23
CATEGORIE BATIMENTS PISTES RURALESMPI/AEPA/ OUVRAGES
Catégorie I
Total annuel des Chiffres
d’affaires (TCA) pour tous typesd’infrastructures
> 200.000.000 Ariary > 200.000.000 Ariary > 200.000.000 Ariary
Total annuel des Chiffres
d’affaires (TCA) relatifs à chaque
type d’infrastructure
> 70.000.000 Ariary > 100.000.000 Ariary > 100.000.000 Ariary
Catégorie de Projet (ou lot de
micro-projets) pour lequel la MPE
est présélectionnée (Montant
estimatif en Ariary)
> 80.000.000 > 100.000.000 > 60.000.000
Catégorie II
Total annuel des Chiffres
d’affaires (TCA) pour tous types
d’infrastructures< 200.000.000 Ariary < 200.000.000 Ariary < 200.000.000 Ariary
Total annuel des Chiffres
d’affaires (TCA) relatifs à chaque
type d’infrastructure< 70.000.000 Ariary
0 < TCA relatifs aux
pistes rurales
< 100.000.000 Ariary
0 < TCA relatifs aux
MPI/AEPA/OUVRAGES
< 100.000.000 Ariary
Catégorie de Projet (ou lot de
micro-projets) pour lequel la MPE
est présélectionnée (Montantestimatif en Ariary)
< 80.000.000< 100.000.000 < 60.000.000
Non classé -TCA relatifs aux pistes
rurales = 0 Ariary
TCA relatifs aux
MPI/AEPA/OUVRAGES
= 0 Ariary
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 24/176
REPUBLIQUE DE MADAGASCARFitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana
PRIMATURE
FONDS D’INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENTFID
MANUEL DE PROCEDURES DEREHABILITATION ET RECONSTRUCTION POST-
CATASTROPHES
ANNEXES
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 25/176
TABLE DES MATIERES
ANNEXE 1 : REQUETE DE FINANCEMENT ET CONVENTIONS............................................................ 4
ANNEXE 1.1 : CONVENTION TYPE DE FINANCEMENT ENTRE UNE ASSOCIATION DEBENEFICIAIRES ET LE FID POUR LE FINANCEMENT D’UN SOUS-PROJET ................................ 4
ANNEXE 1.2 : CONVENTION TYPE DE FINANCEMENT ENTRE UNE ASSOCIATION DESBENEFICIAIRES ET LE FID POUR LE FINANCEMENT D’UN SOUS PROJET RRPC INFERIEURA 30 000 000 AR ET/OU DELAI INFERIEUR A 45 JOURS ....................................................................... 8
ANNEXE 1.3 : MODÈLE D’AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LE FID ET
LES BENEFICIAIRES ..................................................................................................................................1413
ANNEXE 1.4 : CONVENTION TYPE DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE ENTRE UNEASSOCIATION DE BENEFICIAIRES ET LE FID ................................................................................1816
ANNEXE 2 : MAITRISE D’ŒUVRE ..................................................................... ..........................................2018
ANNEXE 2.1 : PRÉPARATION ET RÉALISATION DES PRESTATIONS DE MAÎTRISE D’OEUVREPOUR LES SOUS-PROJETS RRPC GERES PAR LES ASSOCIATIONS DES BENEFICIAIRES ..........2018
ANNEXE 2.2 : PRÉPARATION ET RÉALISATION DES PRESTATIONS DE MAÎTRISE D’OEUVREPOUR LES SOUS-PROJETS RRPC DE PISTES ET D’AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ENMAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE……………………………………………………………………...20
ANNEXE 2.3 : CONSULTATION POUR MAITRISE D’ŒUVRE DES SOUS PROJETS RRPC………...2625
ANNEXE 2.4 : CANEVAS DE TERMES DE REFERENCE POUR LA REHABILITATION OU LACONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE MPI .......................................................................2625
ANNEXE 2.5 : MODELE DE CONTRAT AVEC UN BUREAU D'ETUDES (BE) POUR LAMAITRISE D'OEUVRE ............................................................................................................................. 2636
ANNEXE 3. TRAVAUX .................................................................................................................................. 8444
ANNEXE 3.1. TRAVAUX PAR TACHERONNAGE ..............................................................................8444
ANNEXE 3.1.1. DIFFERENTES ETAPES ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE
TRAVAUX CONFIES AU TACHERON POUR LE CAS DU SOUS PROJET RRPC GERE PARLES ASSOCIATIONS DES BENEFICIAIRES .................................................................................... 8444
ANNEXE 3.1.2. DIFFERENTES ETAPES ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DETRAVAUX CONFIES AU TACHERON POUR LE CAS DU SOUS PROJET RRPC REALISE ENMAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE ............................................................................................... 8545
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 26/176
ANNEXE 3.2.5 : RESULTATS DE L’OUVERTURE DES PLIS SUR L’APPEL D’OFFRES......11066
ANNEXE 3.2.6 : MODELE DE CONTRAT DE MPE AVEC UNE MPE POUR UN PROJET RRPC................................................................................................................................................................. 11968 ANNEXE 3.2.7 : MODELE DE DOSSIER DE CONSULTATION POUR LAFOURNITURE DE
MOBILIERS SCOLAIRES………………………………………………………………………………………
ANNEXE 4 : MINI-MANUEL DE GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DES PROJETS RRPCGERES PAR LES ASSOCIATIONS DE BENEFICIAIRES ....................................................................14780
ANNEXE 5 : SOMMAIRE DU RAPPORT FINAL TYPE........................................................................15285
ANNEXE 6 : SUIVI EVALUATION ......................................................................................................... 152856
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 27/176
ANNEXE 1 : REQUETE DE FINANCEMENT ETCONVENTIONS
ANNEXE 1.1 : CONVENTION TYPE DE FINANCEMENT ENTRE UNE
ASSOCIATION DE BENEFICIAIRES ET LE FID POUR LE FINANCEMENTD’UN SOUS-PROJET AUTRE QUE BATIMENT EQUIPE DE MOBILIERSEntre
l’Association des Bénéficiaires-sinistrés …………………, Commune de ……………, District de……………….., Région de ………………………….., dénommée ci-après « les Bénéficiaires » etreprésentée par son Président : M./Mme………………………………………………..………………
EtLe FONDS D’INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT, sis à ………………………………,représenté par son Directeur Inter-Régional, M./Mme ……………………………………., dénomméci-après le « FID ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1: Objet de la Convention
1.1. La présente convention fixe les conditions de financement du sous-projet RRPC intitulé…………………………….., désigné ci-après le « Sous-projet », situé à …………………………..,Commune de …………………….., District de ………………………, Région de …………………….
1.2. Le FID accepte de mettre le montant de ……………………… Ariary (chiffres en lettres) à ladisposition des Bénéficiaires afin de leur permettre de réaliser le sous-projet. Toutefois un ajustementdu montant de la présente convention sera établi sous forme d’un avenant après arrêt des couts réels de
maitrise d’œuvre, de travaux et autres frais qui définit en définive le montant effectif de la convention.
1.3. Cette présente convention prend effet dès sa signature pour se terminer le ……………date prévuepour la réception (définitive) des travaux à moins d’une modification par consentement mutuel.
Article 2 : Obligations des Bénéficiaires pour la Réalisation du sous-projet:
2.1. Les Bénéficiaires exécuteront le sous-projet et l’exploiteront avec la diligence et l’efficacité
voulues, conformément à des normes administratives, techniques anticycloniques, et financièresapproprées et en tenant dûment compte des facteurs environnementaux et écologiques. LesBénéficiaires utiliseront les financements apportés par le FID conformément au Mémoire Descriptif Estimatif du sous-projet qui a reçu la non objection du FID et qui est annexé à la présente convention.
2.2. Les Bénéficiaires devront:
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 28/176
soumet au FID les documents qui requièrent une non-objection de celui-ci, il signe les documentstechniques et financiers (Décompte, Facture, demande de réapprovisionnement… ) et il assure le suiviet le contrôle du sous-projet. Une fois le sous-projet réalisé, il sera chargé de gérer son entretien.
2.4. a) Les Bénéficiaires ouvriront dans une banque commerciale un compte principal pour recevoir lefinancement du FID. Les versements au crédit de ce compte proviendront exclusivement du FID.L'intitulé de ce compte principal doit toujours se présenter comme suit : "FID – Association…………"Tous les retraits effectués sur ce compte seront destinés à régler exclusivement les dépenses pour lesous-projet. A cet effet, les retraits sur le compte seront effectués par le moyen d’ordre de virement ouchèque barré non endossable. Toutefois, dans le cas de travaux en régie ou par tâcheronnage, le FIDpourra autoriser les bénéficiaires à effectuer des retraits en espèces au guichet, pour un montant nedépassant pas 2 millions d’ariary par retrait; dans ce cas, une lettre du FID informera la banque desbénéficiaires de l’octroi d’une telle autorisation
2.4. b) Les Bénéficiaires notifieront par écrit au FID les coordonnées de ces comptes avant le premierdéblocage de fonds par le FID accompagné du RIB émis par la banque.
2.4. c) Ce compte sera mouvementé sous la signature conjointe des 2 personnes suivantes:
− le Président de la Cellule de Projet……………………………………………………………..− le Trésorier de la Cellule de Projet……………………………………………………………..
2.5 L’ouverture du compte principal spécifié au paragraphe 2.4 a. ci-dessus devra se conformeraux conditions suivantes:
• le FID aura un droit de regard sur le compte de l’association, et aura en particulier le droit debloquer le compte en cas de malversations dûment constatées par les représentants du FID ;
• une copie du relevé de compte mensuel, précisant les numéros de chèques et virements et les nomsdes bénéficiaires de ces chèques et virements, devra être envoyée au FID ; et
• l’association demandera à la banque d’émettre une lettre de confirmation de ces conditions àl’attention du FID.
2.6. Les Bénéficiaires tiendront une comptabilité de toutes les dépenses faites pendant la réalisationdu sous-projet. Toutes pièces justificatives et factures seront conservées pour au moins 5 ans et lesdépenses seront enregistrées par ordre chronologique dans un journal de caisse.
2.7. Les Bénéficiaires faciliteront l’inspection et la vérification des documents comptables, des travaux
ainsi que des marchandises, effectuées par les représentants du FID. Ils répondront aux différentesquestions posées par ces représentants, les auditeurs et les représentants de la Banque Mondiale.
2.8. Les Bénéficiaires soumettront au FID:
a) Les documents qui requièrent la non-objection du FID (études techniques DAO Rapport
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 29/176
eux, ne seront pas autorisés à intervenir comme entrepreneurs ou fournisseurs de biens ou servicespour la réalisation du sous-projet. Seront également exclus les membres de leurs familles, et les MPEgérées par les membres de leurs familles.Article 3: Obligations du FID :
3.1. Le FID versera, en quatre tranches suivant les modalités ci-dessous, une somme correspondant àla convention de maitrise d’œuvre, au contrat de travaux et aux frais bancaires en Ariary à titre del’exécution du sous-projet, et ce, au compte bancaire des bénéficiaires.
3.2. Le FID, outre son rôle d’organisme de financement, apportera son appui technique auxbénéficiaires pour l’exécution du présent sous-projet. Il leur fournira entre autres au démarrage dusous-projet la formation nécessaire sur le plan institutionnel et en gestion de projet aussi bien pour laphase de réalisation que pour la phase service après vente (fonctionnement et entretien).
Article 4: Modalités de paiement
4.1. A la demande des bénéficiaires et après approbation par le FID des rapports d’avancement du sousprojet que la Cellule de projet prépare et soumet au FID, le paiement de cette contribution du FIDs’effectue comme suit:
Première tranche: 30% du total du coût du projet hors formation1 après la signature de la conventionde financement
Deuxième tranche: 60% du montant de la convention après avenant1 hors formation moins lemontant du premier déblocage, après la signature du contrat des travaux ;
Troisième tranche: 30% du montant de la convention après avenant hors formation quand lestravaux, d’une qualité jugée acceptable par le FID auront atteint un avancement cumulé de 50% pour
la part financée par le FID ;
Quatrième tranche: 10% du montant de la convention après avenant hors formation, aprèsapprobation du rapport final fourni par les Bénéficiaires.
4.2. En cas d’avis défavorable d’un suivis technico-financier de la gestion des fonds par la Cellule deprojet ou de malversations dument prouvées dans l’utilisation de ces fonds, le FID se réserve le droitde suspendre le paiement de l’une ou plusieurs des tranches ci-dessus, tant que les bénéficiaires
n’auront pas remédié aux défaillances constatées.Article 5: Obligations des Bénéficiaires pour l’Entretien et le Suivi-Evaluation du sous-projet
5.1. Une fois le sous-projet réalisé, l’association des bénéficiaires sera chargée de gérer son entretien.Le responsable de l’entretien du sous-projet2 au sein de l’association a pour mission d’assurer le
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 30/176
l’entretien pour assurer la pérennité du sous-projet; et (ii) programmes de formation des personneschargées de l’entretien.
5.3. Les Bénéficiaires s’engagent à coopérer avec le FID pour assurer eux-mêmes le suivi et
évaluation communautaire de leur sous-projet, pendant la période de réalisation du sous-projet etpendant les cinq années qui suivent
Article 6: Sanctions en cas de Non Respect des Engagements
6.1. En cas de manquement à leurs engagements pour la réalisation, le fonctionnement et l’entretien dusous-projet, l’association des bénéficiaires défaillante ne sera plus éligible pour un nouveaufinancement par le PSAR.
Article 7: Résiliation
7.1. Les Bénéficiaires peuvent résilier cette convention à n’importe quel moment de l’exécution dusous-projet, et doivent alors rembourser toutes les avances n’ayant pas encore été utilisées.
7.2. Le FID peut résilier cette convention pour les raisons suivantes :
a) quand les Bénéficiaires ne remplissent pas leurs obligations conformément à la présente
convention;b) quand les passations de marchés en marchandises, services et travaux ne sont pas faites
conformément au Manuel de procédures - projets RRPC - du FID;c) quand les bénéficiaires arrêtent les opérations ou subissent un changement d’administration
pouvant compromettre la capacité d’exécution du sous-projet;d) quand les fonds sont détournés ou utilisés à d’autres fins que ceux mentionnés dans la présente
convention.
7.3. La partie qui désire résilier doit informer l’autre partie par écrit, dans un délai qui ne saurait êtreinférieur à 15 jours, en indiquant les motifs de la résiliation. Toutes les obligations de la présenteconvention cesseront à compter de la date de résiliation. Les Bénéficiaires devront immédiatementrembourser toutes les avances non dépensées, sauf en cas de détournement de fonds (clause 5.2.d) oùles Bénéficiaires devront rembourser la totalité des sommes avancées.
Article 8: Règlement des litiges:
8.1. En cas de différend qui pourrait survenir entre les deux parties en raison des dispositions de laprésente convention, les deux parties s’efforceront de trouver un règlement à l’amiable. En casd’insuccès, le conflit sera soumis au tribunal compétent d'Antananarivo, siège du FID.
8.2. Le FID se réserve expressément le droit d’intenter toute action judiciaire en cas d’irrégularitésperpétrées par les membres de l’association, ou par toute personne agissant en son nom ou pour son
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 31/176
ANNEXE 1.2 : CONVENTION TYPE DE FINANCEMENT ENTRE UNEASSOCIATION DE BENEFICIAIRES ET LE FID POUR LE FINANCEMENT
D’UN SOUS-PROJET « BATIMENT EQUIPE DE MOBILIERS »
Entre
l’Association des Bénéficiaires-sinistrés …………………, Commune de ……………, District de……………….., Région de ………………………….., dénommée ci-après « les Bénéficiaires » etreprésentée par son Président : M./Mme………………………………………………..………………
Et
Le FONDS D’INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT, sis à ………………………………,représenté par son Directeur Inter-Régional, M./Mme ……………………………………., dénomméci-après le « FID ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1: Objet de la Convention
1.1. La présente convention fixe les conditions de financement du sous-projet RRPC intitulé…………………………….., désigné ci-après le « Sous-projet », situé à …………………………..,Commune de …………………….., District de ………………………, Région de …………………….
1.2. Le FID accepte de mettre le montant de ……………………… Ariary (chiffres en lettres) à ladisposition des Bénéficiaires afin de leur permettre de réaliser le sous-projet. Toutefois un ajustementdu montant de la présente convention sera établi sous forme d’un avenant après arrêt des couts réels demaitrise d’œuvre, de travaux et autres frais qui définit en définive le montant effectif de la convention.
1.3. Cette présente convention prend effet dès sa signature pour se terminer le ……………date prévuepour la réception (définitive) des travaux à moins d’une modification par consentement mutuel.
Article 2 : Obligations des Bénéficiaires pour la Réalisation du sous-projet:
2.1. Les Bénéficiaires exécuteront le sous-projet et l’exploiteront avec la diligence et l’efficacitévoulues, conformément à des normes administratives, techniques anticycloniques, et financièresapproprées et en tenant dûment compte des facteurs environnementaux et écologiques. Les
Bénéficiaires utiliseront les financements apportés par le FID conformément au Mémoire Descriptif Estimatif du sous-projet qui a reçu la non objection du FID et qui est annexé à la présente convention.
2.2. Les Bénéficiaires devront:
e) se procurer les fournitures et les services de consultants conformément au Manuel de
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 32/176
techniques et financiers (Décompte, Facture, demande de réapprovisionnement… ) et il assure le suiviet le contrôle du sous-projet. Une fois le sous-projet réalisé, il sera chargé de gérer son entretien.
2.4. a) Les Bénéficiaires ouvriront dans une banque commerciale un compte principal pour recevoir le
financement du FID. Les versements au crédit de ce compte proviendront exclusivement du FID.L'intitulé de ce compte principal doit toujours se présenter comme suit : "FID – Association…………"Tous les retraits effectués sur ce compte seront destinés à régler exclusivement les dépenses pour lesous-projet. A cet effet, les retraits sur le compte seront effectués par le moyen d’ordre de virement ouchèque barré non endossable. Toutefois, dans le cas de travaux en régie ou par tâcheronnage, le FIDpourra autoriser les bénéficiaires à effectuer des retraits en espèces au guichet, pour un montant nedépassant pas 2 millions d’ariary par retrait; dans ce cas, une lettre du FID informera la banque desbénéficiaires de l’octroi d’une telle autorisation
2.4. b) Les Bénéficiaires notifieront par écrit au FID les coordonnées de ces comptes avant le premierdéblocage de fonds par le FID accompagné du RIB émis par la banque.
2.4. c) Ce compte sera mouvementé sous la signature conjointe des 2 personnes suivantes:
− le Président de la Cellule de Projet……………………………………………………………..− le Trésorier de la Cellule de Projet……………………………………………………………..
2.5 L’ouverture du compte principal spécifié au paragraphe 2.4 a. ci-dessus devra se conformeraux conditions suivantes:
• le FID aura un droit de regard sur le compte de l’association, et aura en particulier le droit debloquer le compte en cas de malversations dûment constatées par les représentants du FID ;
• une copie du relevé de compte mensuel, précisant les numéros de chèques et virements et les nomsdes bénéficiaires de ces chèques et virements, devra être envoyée au FID ; et
• l’association demandera à la banque d’émettre une lettre de confirmation de ces conditions à
l’attention du FID.
2.6. Les Bénéficiaires tiendront une comptabilité de toutes les dépenses faites pendant la réalisationdu sous-projet. Toutes pièces justificatives et factures seront conservées pour au moins 5 ans et lesdépenses seront enregistrées par ordre chronologique dans un journal de caisse.
2.7. Les Bénéficiaires faciliteront l’inspection et la vérification des documents comptables, des travauxainsi que des marchandises, effectuées par les représentants du FID. Ils répondront aux différentes
questions posées par ces représentants, les auditeurs et les représentants de la Banque Mondiale.
2.8. Les Bénéficiaires soumettront au FID:
d) Les documents qui requièrent la non-objection du FID (études techniques, DAO, Rapportd’évaluation des offres des Bureaux d’études et Entreprises de travaux ) conformément au
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 33/176
pour la réalisation du sous-projet. Seront également exclus les membres de leurs familles, et les MPEgérées par les membres de leurs familles.Article 3: Obligations du FID :
3.1. Le FID versera, en quatre tranches suivant les modalités ci-dessous, une somme correspondant àla convention de maitrise d’œuvre, au contrat de travaux et aux frais bancaires en Ariary à titre del’exécution du sous-projet, et ce, au compte bancaire des bénéficiaires.
3.2. Le FID, outre son rôle d’organisme de financement, apportera son appui technique auxbénéficiaires pour l’exécution du présent sous-projet. Il leur fournira entre autres au démarrage dusous-projet la formation nécessaire sur le plan institutionnel et en gestion de projet aussi bien pour laphase de réalisation que pour la phase service après vente (fonctionnement et entretien).
Article 4: Modalités de paiement
4.1. A la demande des bénéficiaires et après approbation par le FID des rapports d’avancement du sousprojet que la Cellule de projet prépare et soumet au FID, le paiement de cette contribution du FIDs’effectue comme suit:
Première tranche: 30% du total du coût du projet hors formation1 après la signature de la conventionde financement ;
Deuxième tranche: 60% du montant de la convention après avenant n°13 hors formation moins lemontant du premier déblocage, après la signature du contrat des travaux ;
Troisième tranche: 90% du montant de la convention après avenant n°2 4 hors formation moins lemontant du premier déblocage moins le montant du deuxième déblocage, quand les travaux, d’unequalité jugée acceptable par le FID auront atteint un avancement cumulé de 50% pour la part financéepar le FID ;
Quatrième tranche: 10% du montant de la convention après avenant n°2 hors formation, aprèsapprobation du rapport final fourni par les Bénéficiaires.
4.2. En cas d’avis défavorable d’un suivis technico-financier de la gestion des fonds par la Cellule deprojet ou de malversations dument prouvées dans l’utilisation de ces fonds, le FID se réserve le droitde suspendre le paiement de l’une ou plusieurs des tranches ci-dessus, tant que les bénéficiairesn’auront pas remédié aux défaillances constatées.
Article 5: Obligations des Bénéficiaires pour l’Entretien et le Suivi-Evaluation du sous-projet
5.1. Une fois le sous-projet réalisé, l’association des bénéficiaires sera chargée de gérer son entretien.Le responsable de l’entretien du sous-projet5 au sein de l’association a pour mission d’assurer leplanning et la gestion technique de l’entretien. Il est formé par la MPE du BTP pendant la période des
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 34/176
5.2. Les bénéficiaires s’engagent à coopérer avec le FID pour l’organisation éventuelle de: (i)campagnes d’IEC ayant pour but de sensibiliser l’ensemble de la population sur l’importance del’entretien pour assurer la pérennité du sous-projet; et (ii) programmes de formation des personneschargées de l’entretien.
5.3. Les Bénéficiaires s’engagent à coopérer avec le FID pour assurer eux-mêmes le suivi etévaluation communautaire de leur sous-projet, pendant la période de réalisation du sous-projet etpendant les cinq années qui suivent
Article 6: Sanctions en cas de Non Respect des Engagements
6.1. En cas de manquement à leurs engagements pour la réalisation, le fonctionnement et l’entretien dusous-projet, l’association des bénéficiaires défaillante ne sera plus éligible pour un nouveaufinancement par le PSAR.
Article 7: Résiliation
7.1. Les Bénéficiaires peuvent résilier cette convention à n’importe quel moment de l’exécution dusous-projet, et doivent alors rembourser toutes les avances n’ayant pas encore été utilisées.
7.2. Le FID peut résilier cette convention pour les raisons suivantes :
e) quand les Bénéficiaires ne remplissent pas leurs obligations conformément à la présenteconvention;
f) quand les passations de marchés en marchandises, services et travaux ne sont pas faitesconformément au Manuel de procédures - projets RRPC - du FID;
g) quand les bénéficiaires arrêtent les opérations ou subissent un changement d’administrationpouvant compromettre la capacité d’exécution du sous-projet;
h) quand les fonds sont détournés ou utilisés à d’autres fins que ceux mentionnés dans la présente
convention.
7.3. La partie qui désire résilier doit informer l’autre partie par écrit, dans un délai qui ne saurait êtreinférieur à 15 jours, en indiquant les motifs de la résiliation. Toutes les obligations de la présenteconvention cesseront à compter de la date de résiliation. Les Bénéficiaires devront immédiatementrembourser toutes les avances non dépensées, sauf en cas de détournement de fonds (clause 5.2.d) oùles Bénéficiaires devront rembourser la totalité des sommes avancées.
Article 8: Règlement des litiges:8.1. En cas de différend qui pourrait survenir entre les deux parties en raison des dispositions de laprésente convention, les deux parties s’efforceront de trouver un règlement à l’amiable. En casd’insuccès, le conflit sera soumis au tribunal compétent d'Antananarivo, siège du FID.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 35/176
(iii) Modalités de paiement des travaux suivant les Indicateurs d’avancement.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 36/176
Association ………………………………………..Intitulé du sous-projet …………………………….Commune de…………………………………….…District de ……………………………………….…
Région de ….…………………………………….…
MEMOIRE DE PREPARATION DU PROJET
1. Description du sous-projet : Réhabilitation / reconstruction de …….
2. Devis Estimatif : (Estimation du MPP)
Description Montant
Maîtrise d'œuvre•1. Etudes•2. Contrôle et Surveillance
Total
TravauxI. En Régie
Fournitures
II. TacheronsFournitures
III. Entreprise
Total
Coût du sous-projet
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 37/176
ANNEXE 1.3. : MODELE D’AVENANT A LA CONVENTION DE
FINANCEMENT ENTRE LE FID ET LES BENEFICIAIRES
FONDS D’INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENTDIRECTION INTER-REGIONALE DE …………..Adresse : ___________________________________________________________________________
FINANCEMENT :
PROJET FID/PSAR-Gouvernement Malagasy
ORIGINAL …. /4
AVENANT A LA
CONVENTION: …/PC/…./20…
OBJET
PROJET RRPC
"«………………………..»"
Commune : ……………………District : ………………………
Région : ………………..Province : ……….
DISTRICT
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 38/176
DISTRICT ………………REGION ……………….PROVINCE ……………..
Contexte
Compte tenu de l’article 1 de la convention initiale mentionnant la nécessité d’un ajustement de cetteconvention, d’une part et la réalisation à terme des travaux d’exécution du sous projet RRPC ……… dansla commune de …….. District de ……. Région de …… Province de ……. d’autre part, le Fondsd’Intervention pour le Développement (FID) et l’Association ………………..ont décidé d’apporter les
avenants ci-après à la Convention de financement …. / PC /…. / 20…
AU LIEU DE :
Article 1: Objet de la Convention (ancien)
1.1. La présente convention fixe les conditions de financement du sous-projet RRPC intitulé…………………………….., désigné ci-après le « Sous-projet », situé à …………………………..,Commune de …………………….., District de ………………………, Région de ……………………,Province de …………...
1.2. Le FID accepte de mettre le montant de ……………………… Ariary (chiffres en lettres) à ladisposition des Bénéficiaires afin de leur permettre de réaliser le sous-projet. Toutefois un ajustementdu montant de la présente convention sera établi sous forme d’un avenant après arrêt des coûts réels demaitrise d’œuvre, de travaux et autres frais qui définit en définitive le montant effectif de laconvention.
LIRE :
Article 1: Objet de la Convention
1.1. La présente convention fixe les conditions de financement du sous-projet RRPC intitulé…………………………….., désigné ci-après le « Sous-projet », situé à …………………………..,
Commune de …………………….., District de ………………………, Région de …………………….
1.2. Le FID accepte de mettre le montant de [Montant total en lettre correspondant aux coûts reelsTTC de maîtrise d’œuvre, travaux et frais bancaire……………………… Ariary (chiffres en lettres)] àla disposition des Bénéficiaires afin de leur permettre de réaliser le sous-projet.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 39/176
Annexe : Tableau de répartition des coûts du projet
Cas des travaux de réhabilitation ou reconstruction d’infrastruture autre que bâtiment équipé demobiliers
DESIGNATIONMontant initial
(Extrait du MPP)
Montant
avenant (1)
Montant final
après avenant
Etudes, Contrôle et Surveillance
Travaux
Formation
Frais bancaires 0
Montant total de la convention(Part du FID)
(1) Avenant à concrétiser avant le transfert de la deuxième tranche de financement.
Annexe : Tableau de répartition des coûts du projet
Cas des travaux de réhabilitation ou reconstruction de bâtiment équipé de mobiliers Avenant N°1 (1)
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 40/176
Mobiliers
Formation
Frais bancaires 0
Montant total de la convention(Part du FID)
Avenant N°2 (2)
DESIGNATIONMontant initial
(Extrait duMPP)
Montantavenant n°1
Montant finalaprès avenant
n°1
Montantavenant n°2
Montant finalaprès avenant
n°2
Etudes, Contrôle et Surveillance
Travaux
Mobiliers
Formation
Frais bancaires 0
Montant total de la convention(Part du FID)
(1) Avenant n°1 à concrétiser avant le transfert de la deuxième tranche de financement
(2) Avenant n°2 à concrétiser avant le déblocage de la troisième tranche de financement
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 41/176
ANNEXE 1.4 : CONVENTION TYPE DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEEENTRE UNE ASSOCIATION DE BENEFICIAIRES ET LE FID
FIFANARAHANAEO AMIN’NY F.I.D. SY IREO MPONINA HAHAZO TOMBOTSOA
AMIN’NY TETIK’ASA
Andaniny
Atoa ..........................................................……………………….solontenan’ny Mponina ao amin’nyfokontany ________________, antsoina amin’ ny hoe « mahazo tombontsoa » amin’ity fifanarahana
ity
Ankilany
Ny Fonds d’Intervention pour le Développement (FID), izay soloin’ny Directeur Inter-Régionalde ………….., Atoa __________________________________________________, antsoina hoe« F.I.D. » amin’ity fifanarahana ity,
dia nifanaraka fa :
Andininy 1:Ity fifanarahana natao ity dia mamaritra ny fe-petra hanatanterahana ny tetik’asa simba noho ny lozavoajanahary __________________ ao ________________ , Kaominina ___________________,Distrika ________________________.
Andininy 2 : Ireo mahazo tombontsoa dia manolotra ny zo sy ny fahefana feno amin’ny FID mikasika nyfanatanterahana ny tetik’asa toy ny fandalinana mialoha sy fanadihadiana amin’ny fanatontosana ny
tetik’asa. Ny FID no tompon’andraikitra indrindra indrindra amin’ny fisafidianana ny mpanara-maso nyfanatanterahana ny asa, fanomanana ny antontan-taratasy andraisana ireo orin’asa hanatanteraka nytetik’asa, fisivanana azy ireo (arakin’ny voafaritra ao amin’ny And. 3), fanaovan-tsonia ny fifanarahana,fanaraha-maso ary ny fandraisana ny asa vita, ny fandoavana ny vola lanin’ny mpanatanteraka nyasa.
Andininy 3 :Azon’ny mahazo tombotsoa ny manolotra solontena hanatrika ny fivoriana hanapahana an’izayorin’asa hanatanteraka ny asa mikasika ny tetik’asa angatahiny. Ny andro sy ny toerana hivoriana dia
ampafahantarin’ny FID dimy andro mialohan’ny fivoriana. Ny tsy fahatongavan’ny solontenan’nymahazo tombotsoa anefa dia tsy misakana velively ny fandraisana fanapahan-kevitra.
Andininy 4 : Ny mahazo tombotsoa dia tsy maintsy manatrika ny fandraisana ny tetik’asa amin’ny fahavitanytanteraka. Ny andro dia ampafahantarin’ny FID dimy andro mialoha fara-faha-keliny. Ny hevitrin’ny
Andininy 7 :
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 42/176
Andininy 7 :Manome toky ny mahazo tombotsoa fa hiantoka izay rehetra ilaina, indrindra ny ara-bola sy ny ara-tekinika, amin’ny fikojakojana ny asa vita sy ireo fitaovana mety napetraka eny an-toerana ary nyfiandraiketana ny fampandehanana hatrany ny tetik’asa. Efa nampafahantarina ny mahazotombotsoa, fa raha misy lesoka hita amin’ireo voalaza ireo, dia tsy ahazo fanampiana avy amin’ny
FID intsony izy
Andininy 8 :Tompon’andraikitra irery amin’ireo olona na orin’asa voakasika amin’ny fanatanterahana ny tetik’asany FID. Izy no mandray an-tanana ny fiantohana rehetra mety ilaina mba hisorohana ny olana metyhitranga.
Andininy 9 :Ity fifanarahana ity dia tsy manankery intsony aorian’ny fanolorana madiodio ny zava-bita eo amin’ny
mahazo tombotsoa, izany hoe tokony ho amin’ny ______________. Raha sanatria ka misy nyfanemoram-potoana mihoatra ny telo volana, dia mampandre faran’izay haingana ny mahazotombontsoa ny FID.Ny mahazo tombotsoa no miandraikitra ny fanaraha-maso ny fifanarahana eo amin’ny orin’asamanatanteraka mikasika ny tsy maintsy ho mbola fahatsaran’ny vokatrin’ny tetik’asa mandritrin’nyfotoana voafetra.
Andininy 10 :Voavinavina ho _____________ ariary ny vola mety ho lany amin’ny tetik’asa, ka ho raisin’ny FID an-
tanana manontolo.
Andininy 11 Manaiky ny mahazo tombotsoa araky ny komity izay natsangany sy ny dina natao hifampifahezany, faaorian'ny fandraisana ny asa vita dia raisin'izy ireo an-tànana ny fikojakojana sy fampandehanana nytetik'asa natao teto aminy. Vonona ary miantoka izany izy ireo.
Natao teto ______________, androany faha....................……
Ny mpahazo tombotsoa Ny FID
ANNEXE 2 : MAITRISE D’ŒUVRE
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 43/176
ANNEXE 2 : MAITRISE D ŒUVRE
ANNEXE 2.1 : PREPARATION ET REALISATION DES PRESTATIONS DEMAITRISE D’OEUVRE POUR LES SOUS-PROJETS RRPC GERES PAR LES
ASSOCIATIONS DES BENEFICIAIRES
ACTIONS ACTEURSAUTRES QUE FID
FID OBSERVATIONS
Phase de préparation Etablissement de la lettred’invitation et des TDRdes bureaux d’études ou
consultants individuels
Cellule de projet Fourniture dedocument type
Le TDR mentionne lerespect des normesanticycloniques et de
l’environnementEtablissement du short-list
Cellule de projet Fourniture du registredes bureaux d’étudesprésélectionnés
Consultation des bureauxd’études
Cellule de projet 150 jours au minimum
Evaluation des offres desbureaux d’études
Cellule de projet Observateur
Attribution et notificationdu maître d’oeuvre Cellule de projet Non objection Copie rapportd’évaluation, notificationau FID
Elaboration et signaturede la convention dubureau d’études
Cellule de projet,bureau d’études
En cinq exemplairesoriginaux dont deux auFID
Phase études Emission de l’ordre de
service
Cellule de projet Copie au FID
Etablissement MT, APS Bureau d’études Etudes respectant lesnormes anticycloniques etles mesuresenvironnementales
Soummission de l’APS àl’Assemblée générale del’association des
bénéficiaires-sinistrés.
Bureau d’études,association desbénéficiaires-sinistrés.
Approbation MT, APS Cellule de projet Non objection du FID Copie MT, APS,approbation au FID
Etablissement APD Cellule de projet,bureau d’études
« consultation restreinte de
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 44/176
trois (03) à six (06) MPE »peut être utilisée avec undélai minimum de dix (10)
jours calendaires, avecl’accord préalable de laDirection Générale.Réduction des délaisd’appel d’offre à 10 joursau minimumPossibilité de sélection desMPE sur la base d’unappel d’offres (AO)
restreint Approbation DAO Cellule de projet,
bureau d’étudesNon objection du FID Copie DAO, approbation
au FIDLancement de l’appeld’offres
Cellule de projet,bureau d’études
Publication des avisd’appel d’offres auxmédias
Délai d’appel d’offres de30 jours au minimum pourles travaux d’un montantestimatif supérieur ou égalà 50.000 USD éq. Pour les
montants estimatifsinférieurs à 50.000 USDéq, la méthode« consultation restreinte detrois (03) à six (06) MPE »peut être utilisée avec undélai minimum de dix (10)
jours calendaires, avec
l’accord préalable de laDirectionGénérale.Possibilité deréduction des délaisd’appel d’offres à 10 joursau minimum
Organisation et tenue dela visite des lieux
Cellule de projet,bureau d’études
Non obligatoire maisrecommandée
Dépouillement etévaluation des offres Cellule de projet,bureau d’études Observateur Toutes les copies desoffres sont à archiver auFID
Attribution du marché etnotification MPE
Cellule de projet,bureau d’études
Non objection Copie rapportd’évaluation, notificationau FID
FID
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 45/176
Elaboration MGE Bureau d’études Non objection Copie au FIDInternalisation etformation de la cellule deprojet sur les termes duMGE
Cellule de projet,bureau d’études
Phase de réceptionRéception technique destravaux
Cellule de Projet,Bureaux d’études ouConsultant individuel
Copie du PV au FID
Réception provisoire etdéfinitive des travaux
Cellule de Projet,Bureaux d’études ouConsultant individuel
Supervision et signaturedes PV
Copie du PV au FID
ANNEXE 2.2 : PREPARATION ET REALISATION DES PRESTATIONS DE
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 46/176
MAITRISE D’OEUVRE POUR LES SOUS-PROJETS RRPC DE PISTES ETD’AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE
ACTIONS ACTEURS AUTREQUE FID
FID OBSERVATIONS
Phase de préparationEtablissement de lalettre d’invitation et desTDR des bureauxd’études ou consultantsindividuels
Utilisation desdocuments type par laDirection Inter-Régionale (DIR)
Etablissement du short-list
DIR Sur la base du registredes bureaux d’étudesprésélectionnés
Consultation desbureaux d’études
Emission des lettresd’invitation et TDR parles DIR
150 jours au minimum
Evaluation des offres
des bureaux d’études
CIRAM
Attribution etnotification
Envoi du rapportd’évaluation à laDirection Générale pourapprobation
Elaboration et signaturede la convention dubureau d’études
Bureaux d’études ouconsultant individuel
Direction Inter-Régionale
En cinq exemplaires
Phase étudesEmission de l’ordre deservice
DIR
Etablissement MT, APS Bureaux d’études ouconsultant individuel
Etudes respectant lesnormes anticycloniqueset les mésuresenvironnementales
Soumission de l’APS àl’Assemblée générale del’association desbénéficiaires-sinistrés.
Bureaux d’études ouconsultant individuel,association desbénéficiaires-sinistrés.
DIR en tantqu’observateur
-Choix du scénariod’aménagement-Copie du PV del’assemblée générale auFID
A b ti MT APS DIR
d’affichages montant estimatif é i é l à
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 47/176
supérieur ou égal à50.000 USD éq. Pourles montants estimatifsinférieurs à 50.000 USDéq, la méthode« consultation restreintede trois (03) à six (06)MPE » peut être utiliséeavec un délai minimumde dix (10) jourscalendaires, avecl’accord préalable de la
DirectionGénérale.Réduction desdélais d’appel d’offre à10 jours au minimumPossibilité de sélectiondes MPE sur la based’un appel d’offres(AO) restreint
Organisation et tenue dela visite des lieux Bureaux d’études ouconsultant individuel Non obligatoire maisrecommandée.Dépouillement etévaluation des offres
Bureaux d’études ouconsultant individuel
DIR
Attribution du marchéet notification MPE
Envoi du rapportd’évaluation à laDirection Générale pourapprobation
Elaboration et signaturedu contrat du MPE MPE DIR En cinq exemplaires
Phase de suivi et de contrôle Notification de l’ordrede service du MPE
DIR
Etablissement desattachements et factures
MPE
Bureaux d’études ouconsultant individuel,
MPE
Vérification et paiementdes factures
Factures en cinqexemplaires
Elaboration de rapportmensuel
Bureaux d’études ouconsultant individuel
Elaboration MGE Bureaux d’études ouconsultant individuel
Approbation
Internalisation des Bureaux d’études ou PV de l’internalisation
bénéficiaires-sinistrés
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 48/176
ANNEXE 2.3 : CONSULTATION POUR LA MAITRISE D’ŒUVREDES MICRO PROJETS RRPC
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 49/176
DES MICRO PROJETS RRPC INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET SANITAIRES
(A UTILISER POUR LES BUREAUX D’ETUDES)
MODELE DE LETTRE D’INVITATION
Messieurs
1. Vous êtes, par la présente, invités à soumettre des offres techniques et financières pour lesprestations de services définies ci-après qui pourront être sujettes à des négociations futures et donnerlieu à un contrat entre votre société et le Maître d’Ouvrage Délégué du micro projet.
2. Cette consultation consiste en la réalisation des prestations de Maîtrise d’œuvre, en l’occurrence :
• Les études techniques (Mémoire Technique, Dossier d’Appel d’Offres, Lettre de consultationdes ateliers, Evaluation des offres des entreprises/tacherons/ateliers)
• les prestations de contrôle et surveillance des travaux, de suivi au niveau des ateliers pour lafourniture et livraison de mobiliers ;
pour le micro projet suivant :
N° Intitulé micro projet Commune District Région… …………………………… ……………… ……………… ………………….
Pour vous aider à présenter votre proposition, vous trouverez ci-joint :
i. Les Termes de Référence (TDR) ;
ii Un modèle de contrat qui régira les prestations des consultants.3. Visite des lieux :
La visite des lieux est non obligatoire mais recommandée et sera à la charge exclusive dessoumissionnaires.
4. Pour obtenir des renseignements directs sur les tâches à accomplir, vous pouvez contacter lepersonnel du Service Opérationnel et de l’Environnement du FID, Direction Inter Régionale…………………………….. (Le Responsable Technique de la Cellule de Projet)
5. Une procédure en deux temps sera utilisée pour évaluer votre proposition, conformément à laméthode de sélection au moindre coût :
Le personnel proposé sera évalué en fonction de leurs qualifications générales (diplôme, formation etexpériences professionnelles) avec pièces justificatives et de leurs compétences dans les tâches
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 50/176
expériences professionnelles) avec pièces justificatives et de leurs compétences dans les tâchesspécifiques à accomplir dans le cadre de la consultation,Pour être jugées recevables, les propositions techniques devront avoir reçu une note au moins égale àCINQUANTE CINQ (55) points. Les offres financières des soumissionnaires dont l’offre n’a pasatteint ce minimum ne seront pas ouvertes
- La proposition retenue en vue de négocier le contrat sera la proposition recevable et dont l’offrefinancière TTC est la moins disante.
Ce prix inclura tous les coûts tels que les honoraires, les dépenses locales, etc. consistant le coût parétape ainsi que le coût global des prestations.6. Le FID (La Cellule de Projet) se réserve le droit de ne retenir aucune des sociétés ayant soumis des
propositions dans le cas ou la qualité technique n’est pas satisfaisante.
7. Présentation et éléments constitutifs du dossier de soumission :
- Tous les documents devront être paraphés et signés par le soumissionnaire ;- Une seule enveloppe extérieure cachetée, portant la mention " A N'OUVRIR QU'EN
SEANCE DE DEPOUILLEMENT", le numéro de la consultation et le nom du micro projet objet devotre offre.
Cette enveloppe contiendra en deux exemplaires entre autres les documents suivants constituant laproposition technique :
- Identité et Références du Bureau d'études,- Qualité et pouvoir de signataire,- Méthodologie et moyens humains et matériels affectés à la mission et planning d’exécution- Structure de l’équipe et les curriculum vitae des spécialistes
La proposition technique ne doit comporter aucune information financière. Les propositionstechniques comportant des informations financières seront rejetées.
Une seconde enveloppe, dite enveloppe intérieure, cachetée, indiquant d'une manière précise le nom duBureau d'études soumissionnaire, le N° et l’intitulé de la consultation et la mention « propositionfinancière », contenant en 2 exemplaires :
L’offre financière, constituée par la lettre de soumission de la proposition financière, la
décomposition du prix global et forfaitaire paraphé à chaque page, détaillée par rubrique, arrêtéeet signée par le soumissionnaire, et l’attestation d’assujettissement ou non à la TVA
Les propositions comportant une proposition financière non contenue dans une enveloppe fermée etséparée de la proposition technique seront rejetées.
Micro projet Délai……………………………………………. ……… JOURS
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 51/176
……………………………………………. ……… JOURS
9. L’offre doit être déposée avant le ……………. à …….Heures ……. mn et à l’adresse suivante :
FID Direction Interrégionale (Cellule de Projet) …………………Adresse :……………………….
L’ouverture des plis aura lieu le ……………….…………. à …….… heures ……… mn au bureau du
FID Direction Interrégionale (Cellule de Projet) …………………Adresse :……………………….
à laquelle les soumissionnaires sont invités à assister.
Une invitation à soumettre pour la même offre de services a également été envoyée aux Bureauxd’études suivants :
1-……………..2-……………..
3-……………….4-……………….
(Trois BE au moins)
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour le FID (Pour la Cellule de Projet)
…………… le, ………………………
PJ : -TDR
- Modèle de contrat
CANEVAS DE TERMES DE REFERENCE POUR LA MAITRISE D'OEUVRE DES
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 52/176
INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET SANITAIRES( A ADAPTER A CHAQUE CAS REEL DE TERRAIN)
•1. DESCRIPTION SOMMAIRE DES MICRO PROJETS A REALISER( A décomposer en fonction du nombre de micro projets objets de la consultation)
A : MICRO PROJET 1 :
A.1 * Présentation du lieu
………………………………………………………………………………………………………………Fokontany : ………………….Commune Rurale : ………………….
District : ………………….Région : …………………
A.2 * Présentation du micro projet :
Construction de …..…………………………………………………………………………….
A.3 * Les principaux travaux à réaliser
………………………………………………………………………………………………………………
A.4 * Le dimensionnement
A.5 * Les données générales sur le micro projet :
Matériaux locaux:
MATERIAUX ACCESSIBILITE QUANTITE DISTANCE OBSERVATIONSCarrièreEau
Bois rondSable
Il est à préciser que le mode d’extraction de ces matériaux ainsi que la remise en état de leur zone d’emprunt ferontl’objet de mesures environnementales pour minimiser les impacts négatifs notamment les phénomènes d’érosionainsi que le risque d’atteinte aux ressources naturelles.
2- OBJECTIFS DU MICRO PROJET
Les objectifs de ces micro projets se résument comme suit :1.- Renforcer la capacité des Communes et communautés dans la réalisation de leur micro projet etla gestion de leur développement,
12- Mettre une infrastructure répondant aux normes,13- Utiliser au maximum les ressources de la zone tant humaines qu'en matériaux locaux,
tout en rationalisant ces ressources pour sauvegarder l’environnement
Les Dossiers d’Appel d’Offres / La lettre de consultation Type FID contiennent : les prescriptionstechniques : provenance et qualité des matériaux, mode d’exécution des travaux / confection des mobiliers avec
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 53/176
le devis descriptif, mode d’évaluation avec la définition des prix et le bordereau de prix unitaires et devisquantitatif.
Il est aussi rappelé que les études techniques comprendront l'étude environnementale qui aboutira à un Plan deGestion Environnementale du Micro projet (PGEP) .Il est donc recommandé au Bureau d’études de se référer auManuel de Procédures Environnementales du FID et du décret MECIE.
L’étude technique consistera donc à procéder à la reconnaissance du (des ) site(s) à développer et à en faire lemémoire technique avec tous les détails techniques : plans d’exécution, détails fixation pannes, détails acrotères,BDQE, devis descriptif … ..
Au titre de l’étude technique donc, les prestations du Maître d’œuvre se résument à :
- L’appui technique aux bénéficiaires sur le choix de la variante à retenir sur la base du mémoiretechnique avec tous les détails techniques
(i)- L’étude de la fondation du futur ouvrage,(ii)- Sur la base des plans et dossier types FID, discussion et justification des variantes
appuyé par le PV de l’Assemblée générale de Bénéficiaires,(iii)- L’établissement des divers plannings donnant la programmation des travaux,
l’approvisionnement des matériaux(iv)- L’établissement d'une fiche environnementale selon le modèle donné ci-après et quicomprend le Plan de Gestion Environnementale du micro projet.
Le PGEP sera établi sous forme de tableaux pour une meilleure lecture. Il comprendra au minimum : synthèsedes exigences, mesures, et moyens (coût) destinés à protéger l’environnement ; responsabilité quant à leurapplication, calendrier de mise en œuvre en fonction du cycle de vie du micro projet ; le cas échéant, les plansspécifiques de gestion environnementale de certains aspects notamment plan de restauration de la végétation oules mesures biologiques prises.
Ce PGEP constituera le Cahier de Charges Environnementales (CCE) du micro projet pour assurer la mise enœuvre effective et efficace des mesures environnementales dans toutes les phases du micro projet.
Il apportera un soin particulier pour un découpage approprié du micro projet en lots de travaux etd’achat de fournitures : en régie, par tâcheronnage et à l’Entreprise, il en est de même de la bonneprogrammation de l’exécution de ces différents lots aux fins d’une parfaite cohérence technique etchronologique. Le Maître d’œuvre soumettra ces dossiers d’études pour approbation par le Maîtred’Ouvrage Délégué.
-• Appel d’offres
L’appel d’offre comprend :
1.
• Contrôle et surveillance des travaux / suivi des prestations de fourniture et livraison demobiliers :
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 54/176
Le contrôle et la surveillance des travaux / le suivi des prestations de fourniture et livraison de mobilierscomprennent la gestion administrative, technique et financière des travaux / des prestations de fourniture et
livraison de mobiliers y compris la supervision et la préparation de la réception provisoire et définitive desréalisations ainsi que le volet formation sur le tas.
Le Maître d'Oeuvre sera plus précisément responsable des tâches suivantes:8- tenir à jour le journal du chantier;9- proposer au Maître de l'Ouvrage délégué [Cellule de projet] le paiement des attachements préalablement
vérifiés;10- proposer l'arrêt des travaux / des prestations ou la démolition des ouvrages au Maître de l'Ouvrage
délégué [Cellule de projet] et au FID en cas de graves malfaçons;11- procéder avec les Bénéficiaires à la réception technique des travaux / des mobiliers, y compris la remiseen état de toutes les zones d’extraction des matériaux ainsi que l’évacuation des débris dans des zonezde dépôts agréés et le nettoyage général du chantier.
12- assister et participer à la réception provisoire et définitive des travaux et des mobiliers13- veiller au respect par l’Entrepreneur de ses obligations de former aux techniques élémentaires de
l’entretien les personnes désignées par les bénéficiaires ;14- suivre le bon déroulement de la mise en œuvre des mesures environnementales selon le PGEP15- veiller à l’effectivité des mesures environnementales par les différentes entités définies dans le PGEP
16- donner des conseils techniques à l’Entrepreneur en fonction des besoins ;17- contrôler la qualité et quantité des fournitures et équipements mis en place par l’Entrepreneur / l’atelier
et par les bénéficiaires ;18- suivre la construction des infrastructures et des aménagements liés aux actions relatives à
l’environnement réalisés par les Bénéficiaires et valant apports ;- conseiller le Maître de l’Ouvrage Délégué [la Cellule de projet] sur des modifications éventuelles à
apporter aux plans, spécifications ou méthodes de construction et émettre au FID pour non objection ;16- préparer les différents rapports :
(a) Rapports d'avancement du micro projet et compte-rendu mensuel de ses activité
(b) PV de réunion de chantier récapitulant le nombre réel moyen du personnel sur chantierpendant la semaine ; l’avancement général des travaux ; le type et le nombre de matérielssur chantier ; le rapport et le gestion de stock et les recommandations possibles
(c) Rapport de synthèse technico-financier à la réception provisoire et plans de recollement.Ce rapport récapitulera en outre et par catégorie le nombre d’emplois pendant l’exécutiondu micro projet, et incluant également une évaluation de la formation.
(d) Rapport final à la réception définitive, relatant la vie du micro projet y compris le délai de
garantie.(e) Formuler les procès verbaux de réceptions technique, provisoire et définitive.
-• Manuel de Gestion et d’Entretien
3 DELAI D’EXECUTION ET CHRONOGRAMME ( A décomposer en fonction du nombre de micro projets)
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 55/176
3- DELAI D EXECUTION ET CHRONOGRAMME ( A décomposer en fonction du nombre de micro projets)
Le délai d’exécution donné à titre indicatif est donné dans le tableau suivant ainsi que le chronogramme
prévisionnel des différentes tâches :
Délais prévisionnels d’exécution
N° Nom des micro projets Délai prévisionnel
A ……………………… ……………….B ……………………… ……………….….. ……………………… ………………
Chronogramme prévisionnel des tâches :
[semaine à compter du début de la
mission]
1er 2ème 3ème 4ème ……
Mémoire technique
Dossier d’appel d’offres / lettre de
consultation pour les prestations de
fourniture et livraison de mobiliers
Visite de lieux
Analyse et évaluation des offres
Contrôle et surveillance des travaux /
suivi des prestations de l’atelier
FICHE ENVIRONNEMENTALE
Intitulé du micro projet BE: Réf contrat:Région :
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 56/176
Région :District :Commune :
Fokontany :
Principales composantes du microprojet:
Localisation du micro projet:Localisation géographique
Les principales composantes environnementales de la zone susceptibles d'être affectées par le micro projet
Principaux problèmesenvironnementaux liés au microprojets:
Mesures envisagées pour atténuer,réduire ou supprimer les impactsenvironnementaux négatifs:
Justification logique (confirmation) du classement environnemental du micro projet
Plan de Gestion Environnementale Impacts Mesures Responsable Calendrierd’exécution
Coût estimatif
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 57/176
MODELE DE CONTRAT AVEC UN BUREAU D'ETUDES (BE) POUR LA MAITRISE D'OEUVRE
INFRASTRUTURES SCOLAIRES ET SANITAIRES
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 58/176
1. MODELE DE CONTRAT
Contrat N°
..............................Entre les soussignés,
Le Fonds d’Intervention pour le Développement (FID) - Direction Inter-Régionale de ………………….. (La Cellule de Projet)
....................................................................................................................................................................
(nom et adresse du Maître d'Ouvrage Délégué), désigné ci-après « le Maître d'Ouvrage délégué », d'une part,
et le Bureau d'Etudes suivant .............................................................................................
..........................................................................................................................................
(nom et adresse du Bureau d'Etudes), désigné ci-après « le Maître d'œuvre », d'autre part;
il est arrêté et convenu que les prestations de services qui font objet du présent contrat seront réalisées par ce dernier selon lesconditions et obligations détaillées dans ce présent document.
(Présenté par le Chef de Service des Opérations et Environnement de la Direction Inter Régionale)
POUR LE MAITRE D’ŒUVRE POUR LE MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE
Nom: ........................................................... Nom: .........................................................
Fonction: ..................................................... Directeur Inter-Régional (Président de la Cellule deProjet) …………………
Signature: .................................................... Signature: ...................................................
Date: ............................................................ Date: ............................................................
2. OBJET DU CONTRAT
Le présent Contrat a pour objet l'exécution, pour le compte du Maître d'Ouvrage Délégué et selon les conditions dut t d t ti i t t t ti
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 59/176
contrat, des prestations suivantes, en tout ou en partie:
- études techniques:
- appel d'offres:
- suivi et contrôle des travaux relatifs au micro projet:
- sensibilisation et animation des bénéficiaires:
- mémoire technique (MT) à remettre …..jours calendaires après la signature du contrat.
- établissement du dossier d'appel d'offres ……jours calendaires après l'approbation du MT par le Maître d'Ouvrage(Délégué).- établissement de la lettre de consultation pour les ateliers ……jours calendaires après l'approbation du MT par leMaître d'Ouvrage (Délégué).
- dépouillement et analyse des offres des Entreprises / tacherons ……. jours calendaires au maximum suivantl’ouverture des plis.- dépouillement et analyse des offres des ateliers ……. jours calendaires au maximum suivant l’ouverture des plis.
3. LOCALISATION DU (DES) SITE(S)
Le micro projet décrit au point 2 ci-dessus se déroule dans le District……….., Région…………
4. DEFINITION DES TERMES
Les précisions suivantes sont apportées aux termes rencontrés dans le présent contrat:
- les études techniques comprennent:
• l'ensemble des études et estimations de coûts du micro projet, l'examen et l'interprétation des données recueillies et laformulation des recommandations;
• la préparation de tous les documents et rapports constitutifs des dossiers MT;• les TDR sur la formation sur le tas par l’Entreprise Titulaire du marché des travaux d’au moins trois (03) personnes aux
techniques élémentaires de BTP;• l’élaboration du Manuel de Gestion et d’entretien du futur ouvrage.
- l'appel d'offre comprend:
• l'établissement des documents constitutifs d'appel d'offres;• le dépouillement des offres soumises (selon les critères d’évaluation inclus dans le dossier d’appel d’offres) ainsi que la
formulation des recommandations au Maître d'ouvrage délégué en vue de l’attribution du contrat.
l ôl l i i
Sur la base des plans de bâtiment et des ouvrages connexes fournis par le Maître d’Ouvrage Délégué, l’étude techniqueconsistera donc à procéder à la reconnaissance du (des) site(s) à développer et à en faire le Mémoire Technique (MT) relatif àla fondation du (des) futur(s) ouvrage(s) en tenant compte des caractéristiques du sol et du relief du (des) site(s) d’implantation
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 60/176
avec tous les détails techniques (plans d’exécution, détails fixation pannes, détails acrotères, BDQE avec devis descriptif … .).
Le Maître d’oeuvre établira les rapports de conception d'ouvrages, les cartes, les plans , les devis quantitatifs et estimatifs et lessous détails de prix ainsi qu'une programmation indicative des travaux et l’élaboration des TDR pour la formation sur le taspar l'Entreprise Titulaire du marché des travaux de d’au moins deux (2) personnes aux techniques élémentaires de BTP. Cesdonnées doivent apparaître clairement dans le dossier du mémoire technique.
L’attention du maître d’œuvre est surtout attirée :
Pour la conception des ouvrages :
• sur l’utilisation maximale des matériaux locaux ;• sur l’application des règles de construction para cycloniques (Cf. décret N°2010 – 0243 du 21 avril 2010).
Pour la réalisation des travaux :
• sur l’application du système HIMO.
Ces études comprendront également l'étude environnementale qui aboutira à un Plan de Gestion Environnementale du Microprojet (PGEP). Il est donc recommandé au Bureau d’études de se référer au Manuel de Procédures Environnementales du FIDet du décret MECIE.
Le dossier MT comprendra en tout ou en partie des pièces suivantes: (Voir TDR)
1) Données générales portant sur
• Le contexte géographique;
• La population et les groupes cibles;• Les caractéristiques et les disponibilités de la main-d'œuvre locale;• Les caractéristiques socio-économiques de base du milieu;• Le potentiel de développement;• L'examen des équipements et des services existants;• L'évaluation sommaire des ressources locales disponibles (matériaux, petits équipements et outillage);• La récapitulation des organisations, associations communautaires existantes, y compris les ONG, sur lesquelles le
micro projet pourrait s'appuyer;
2) Données sur les effets et impact du sous micro projet sur les Bénéficiaires (population, usagers, collectivités)
3) Les documents ci-après :
• L’étude de la fondation du futur ouvrage ;
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 61/176
• conseiller le Maître d'ouvrage délégué sur des modifications éventuelles à apporter aux plans, spécifications ou
méthodes de construction;• contrôler la bonne exécution des travaux confortatifs avant la réception définitive; et• préparer les plans de recollement des réalisations achevées
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 62/176
• préparer les plans de recollement des réalisations achevées.
5.3.3 Tâches d'appui socio-organisationnel
Tout au long de ses prestations, le Maître d’œuvre apportera son appui à l’Association des Bénéficiaires. Cet appui portera surla constitution des comités d’entretien, le suivi de la réalisation des travaux d’entretien requis en période de garantie.
5.4 Autres obligations
5.4.1 Rapport final
Rédaction d'un rapport final technico-financier, qui récapitulera en outre et par catégorie le nombre d'emplois pendantl'exécution du micro projet, et incluant également une évaluation de la formation.
5.4.2 Manuel de Gestion et d’entretien
Rédaction d’un Manuel de Gestion et d’entretien de l’ouvrage (versions Malagasy et Française) à remettre aux bénéficiairesavant la réception provisoire.
5.4.3 Qualifications
Le personnel affecté sur le chantier par le Maître d'œuvre devra posséder les qualifications et l'expérience nécessaires àl'exécution des tâches de contrôle et de suivi décrites ci-dessus.
Le Maître d'œuvre s’engage à affecter au micro projet le personnel professionnel indiqué dans son offre technique. S’il n’estpas en position de respecter ses engagements, il s’engage à remplir le(s) poste(s) avec des agents ayant le même niveau dequalifications et d’expérience. Chaque proposition de changement du personnel doit être soumise au Maître d’ouvrage déléguépour accord.
Si l’un des agents de surveillance (ingénieur de contrôle, surveillant) s’avère défaillant dans l’exécution de ses tâches, le
Maître d’Ouvrage Délégué peut demander son remplacement et le Maître d'œuvre sera tenu de le satisfaire.
5.4.4 Normes de conduite
Le Maître d'œuvre devra, en toutes circonstances, conformer sa conduite aux responsabilités qui lui sont confiées par le Maîtred'ouvrage délégué. Il ne devra se livrer à aucune activité qui soit incompatible avec l'exercice normal de ses activités dans cesous micro projet. Il ne pourra accepter une faveur, un don ou une rémunération d'une source extérieure au Maître d'Ouvrage(Délégué) dans le cadre de son contrat avec ce dernier.
Le Maître d'œuvre ne devra faire usage d'aucune information non publiée ou confidentielle dont il aura eu connaissance dansl'exercice de ses fonctions aux termes du contrat, sauf si le Maître d'ouvrage délégué l'y autorise. Il s’engage en particulier àeffectuer toutes les prestations d’assistance pour la passation des marchés dans les locaux que l’Association lui prescrit. Cettedisposition de confidentialité restera en vigueur après l’expiration ou la résiliation du contrat.
Le Maître d'œuvre ne pourra en aucune façon sous traiter tout ou une partie de ses obligations nées de ce contrat à un autre
technologie adaptée à l'utilisation des ressources locales; association des collectivités locales aux différentes phases du microprojet).
6.1.2 Approbation du dossier MT
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 63/176
pp
Dans un délai de 10 jours le Maître d'ouvrage délégué devra approuver ou demander la modification du dossier technique qui
lui est soumis.
6.2 Appels d'offres
Il incombe au Maître d'ouvrage délégué de prendre toutes les dispositions nécessaires pour inviter les entreprises deconstruction à participer à l'appel d'Offres et à la visite des lieux. Ce dernier spécifiera également au Maître d'œuvre lesconditions contractuelles auxquelles devront répondre les documents d'Appel d'offres.
7. HONORAIRES ET INDEMNITES DU MAITRE D'OEUVRE
7.1 Les honoraires du maître d'œuvre sont fixés à la somme globale forfaitaire de..............................................................................................................................................Ariary
Ce montant est réputé inclure honoraires des consultants, frais de déplacement, de logement inhérents à la supervision sur site,assurances, ainsi que tous les autres frais et charges liés au fonctionnement normal d'un Bureau d'Etudes.
7.2 En principe, les indemnités versées au Maître d'œuvre doivent se faire sur présentation de factures acquittées etconcerner des prestations non prévues dans le présent contrat et effectuées à la demande du maître d'ouvrage délégué, telles
que:
- l'impression d'un nombre supplémentaire de documents techniques.
- les essais effectués en laboratoire.
7.3 Les paiements seront effectués par chèque barré ou par virement au compte bancaire du maître d'œuvre n° .....................................,
auprès de la banque .................................................................................................................,
de la manière suivante:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NOTE: Le calcul des sommes dues au Maître d'œuvre se fera de la manière suivante (en pourcentage de la somme globale etforfaitaire):
Etudes techniques:
- approbation du dossier MT: 20 %
Appel d'offres des travaux :
8.1 Le Maître d'ouvrage délégué se réserve le droit de modifier le volume des prestations de maîtrise d'œuvre à un stadequelconque d'avancement du micro projet.
8.2 Dans le cas d'une modification majeure des prestations du Maître d'œuvre, il est convenu que les honoraires de ce
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 64/176
dernier seront réajustés en fonction des prestations réelles sur la base des prix unitaires du marché principal, qui se trouventdans l’annexe jointe. Un avenant au présent contrat sera alors rédigé pour fixer dans ce cas les conditions de la rémunération
(en plus ou en moins) revenant au Maître d'œuvre.
8.3 Dans le cas où les travaux ont un retard de plus d’un mois par rapport à la durée spécifiée dans le marché des travauxet que ce retard n’est pas imputable au Maître d’œuvre, ce dernier sera rémunéré pour le temps effectif passé par le surveillantsur le chantier sur la base du coût par mois pour le surveillant indiqué dans la décomposition du prix global et forfaitaire jointeen annexe.
9. CONDITIONS D'EMPLOI
Le Maître d'œuvre est soumis à la réglementation du travail et à la législation sociale en vigueur dans le pays. Pourson personnel de supervision affecté aux sites de construction, il se conformera notamment aux points suivants: horaires etconditions de travail, salaires et charges sociales, mesures de sécurité et hygiène.
10. ASSURANCES
Dans les quinze (15) jours à compter de la date de notification du marché, le Maître d'œuvre présentera au Maîtred'ouvrage délégué un exemplaire des polices d'assurances qu'il aura souscrites pour la couverture des risques et desresponsabilités professionnelles relatifs à l'exécution de ses prestations.
11. PENALITES - CONTESTATIONS ET RESILIATION
11.1 Pénalités de retard: Pendant la phase étude, en cas de non respect du délai contractuel injustifié imputable au Bureaud’Etudes, une pénalité pour retard de un millième (1/1000ème) par jour calendaire de retard du montant du contrat est appliqué àpartir du 11ème jour de la date d’expiration indiquée sans mise en demeure préalable. Le total cumulé de cette pénalité pourretard ne pourra toutefois dépasser 10% du montant du contrat.
11.2 Révocation d’un agent: En cas de:
• incompétence avérée d’un agent du Bureau d’Etudes;• comportement ou conduite contraires aux règles du métier pouvant compromettre la bonne marche du micro projet,• le Maître d'ouvrage délégué se réserve le droit de révoquer l’agent incriminé et demander son remplacement immédiat par
le Bureau d’Etudes.
11.3 Résiliation
11.3.1 Le contrat est résilié de plein droit et sans indemnité dans les éventualités décrites ci-après:
• en cas de décès ou d'incapacité civile du Maître d’œuvre;• en cas de faillite ou liquidation judiciaire du Maître d’œuvre;• si une partie des études et des tâches de suivi et contrôle est sous-traitée à un autre bureau d’études sans autorisation du
Maître d'ouvrage délégué;
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 65/176
Présenté par:
Le Chef de Service des Opérations du FID / Le Responsable Technique de la Cellule de Projet
Pour le Consultant ou le BE Pour le FID ( Pour la Cellule de Projet)Lu et Approuvé Le Directeur Interrégional ( Le Président de la Cellule de
Projet)
Annexes : - Méthodologie- Chronogramme de mise en oeuvre des prestations- Liste de Personnels- Liste de Matériels et équipements
INTITULE DU SOUS MICRO PROJET
U Qté PU (Ar) Montant (Ar)
MTPersonnel
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 66/176
Personnel
Chef de mission HJ
Ingénieur d'études HJDessinateur HJ
Secrétaire HJ
Fonctionnement
Transport Fft
Edition et reprographie Fft
Bureau Mois
TOTAL MTDAO
(y compris visite des lieux, édition des cahiers de charges, analyse des offres)
Personnel
Chef de mission HJ
Ingénieur d'études HJ
Dessinateur HJ
Secrétaire HJ
FonctionnementTransport Fft
Edition et reprographie Fft
Bureau Mois
TOTAL DAOCONTRÔLE ET SURVEILLANCE
Personnel
Chef de mission HJ
Ingénieur de contrôle HJ
Agent de surveillance HM
Secrétaire HJ
Fonctionnement
Transport Fft
Edition et reprographie Fft
Bureau Mois
TOTAL CONTRÔLE ET SURVEILLANCERECAPITULATION CONVENTION
RUBRIQUE Montant (Ariary)MT
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 67/176
Fonds d’Intervention pour le Développement
Direction Inter Régionale de (Cellule de Projet) : …………….
Adresse : …………………………………………………………………………………….
RAPPORT D’ÉVALUATION DE CONSULTANTS
BUREAU D’ETUDES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET SANITAIRES
Suivant la lettre d’invitation N°….. du ……., relative à la Maîtrise d’œuvre de :
………………………………Fonkontany :Commune :
District :Région :
1 i i
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 68/176
1.Evaluation technique
- Méthode de sélection : Sélection au moindre coût- Date de lancement de la consultation: ……………..- Date limite de dépôts des offres : …………………..à ……..heures………..minutes - Date d’ouverture de la proposition technique: ……………….. à ….h…..mn
Les documents constitutifs de la proposition cités dans l’article 7 du dossier de consultation ont été préalablementvérifiés et dont la présence ou l’absence a été consignée dans le Procès verbal d’ouverture des propositions se
trouvant en annexe 1:- Identité et Références du Bureau d'études,- Qualité et pouvoir de signataire,- Méthodologie et moyens humains et matériels affectés à la mission et planning d’exécution- Structure de l’équipe et les curriculum vitae des spécialistes- Proposition technique ne comportant aucune information financière- Proposition financière sous enveloppe fermée
Les résultats de cette vérification sont résumés dans le tableau ci-dessous
Intitulé du projet B.E consultés Soumissionnaires(OUI/NON)
CONFORMITEDES DOSSIERS
(OUI/NON)OBSERVATIONS
TRAVAUX DE ………….……
……………………..
……………………..
……………………
……………………..
………………………
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
Conformément à l’article 7 du dossier de consultation, seules les propositions conformes du point de vue dossier,
c'est-à-dire les propositions comportant les éléments permettant de faire l’évaluation technique et financière serontadmises à l’évaluation technique.
La méthode d’évaluation technique est celle décrite par l’article 5 du dossier de consultation (méthode de sélection
.Les détails des notes attribuées aux Bureaux d’Etudes se trouvent en annexe 2.Les résultats issus de cette évaluation se résument comme suit:
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 69/176
NOM DES BE Expérience générale
(15 pts)
Personnel
(40pts)
Méthodologie
(15 pts)
Total
(70 points)
PROPOSITION
TECHNIQUERECEVABLE
(OUI/NON)
………..………..………..………..
Comme le relate ce tableau, les bureaux d'études …………………………………………………….. ont eu des notessupérieures à 55 points. Leurs propositions techniques sont donc déclarées recevables et leurs propositions financières serontouvertes.
2. Evaluation des plis financiers
L’ouverture des offres financières a eu lieu le …………….. à …….h…… mn au Bureau du FID, Direction InterRégionale de……………..
Les informations lues à haute voix pendant la séance d’ouverture des plis financiers se trouvent en annexe 3.
La proposition retenue en vue de négocier le contrat sera la proposition techniquement recevable et dont l'offre financièrecohérente avec l’offre technique est la moins disante.
BE Montant(Ariary
HT)
Montant(TVA)
Montant(AriaryTTC)
Corrections Montantcorrigé
(Ariary TTC)
Classement Estimation(AriaryTTC)
Ecart
……………..
……………
……………….
4. Proposition d’attribution et recommandations
La commission propose l’attribution du marché de Maîtrise d’œuvre des travaux de …………………………. au Bureaud’études ………………. dont la proposition technique est recevable et dont l'offre financière Toutes taxes comprises
Fait à …………. le ……………….
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 70/176
Le Directeur Interrégional (Le Président de lacellule de Projet) Les membres de la Commission Inter Régionaled’Attribution de marché (Les membres de la Cellule deProjet)
Le Chef de Service des Opérations et Environnement
Le Chef de Service Administratif et Financier
L’Ingénieur Chargé de Projet
ANNEXE 1 :
PROCES-VERBAL DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES DES BUREAUX D’ETUDES Date: ………………….
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 71/176
CONSULTATION N°…../BE/….. /….
Etaient présents:
Pour le FID (Pour la Cellule de Projet) :M ……………………………M…………………………….
M…………………………….
Assistances. Cf. Fiche de présence en annexe.
Nom des projets N° projet
TRAVAUX DEREHABILITATION/RECONSTRUCTION ………….
COMMUNE RURALE ………………………DISTRICT ……………………..REGION …………………………..
B.E CONSULTES B.E S/AIRES
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
Les informations lues à haute voix pendant la séance d’ouverture des plis se trouvent en annexe.
Lieu: Salle de réunion FID (Bureau de la cellule de Projet) ……………………..
Heure de début : …….. heures ……..
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 72/176
ANNEXE 2 : FICHE INDIVIDUELLE DE NOTATION (à faire par chaque évaluateur pour chaque BE)
Nom de l’évaluateur 1 :
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 73/176
50
NOM DES B.E. REFERENCES GENERALE ET SPECIFIQUE DUBUREAU D’ETUDES
QUALIFICATIONCOMPETENCE
PERSONNELLEMETHODOLOGIE
S/TOTAL (A)
Recevables Référencesgénérales
FormationFID
Référencesspécifiques
Agence Total Diplôme,formation FID -
Années d’exp. /40
Total Etude/DAO Planning Matériels Contrôle Total TECHN.
/03 /04 /03 /05 /15 a b c /40 /05 /05 /2.5 /2.5 /15 /70
a : Chef de mission
b : Ingénieur d’études et de contrôle
c : Agent de survaillance
Date :Signature de l’évaluateur 1
RECAPITULATION DE L’EVALUATION TECHNIQUE (à faire pour chaque Bureau d’Etude)
NOM DES B.E. REFERENCES GENERALE ET SPECIFIQUE DU
BUREAU D’ETUDES
QUALIFICATION
COMPETENCEPERSONNELLE
METHODOLOGIE S/TOTAL (A)
R bl Réfé F i Réfé A T l Di lô T l E d /DAO Pl i M é i l C ôl T l TECHN
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 74/176
51
Recevables Références
générales
Formation
FID
Références
spécifiques
Agence Total Diplôme,
formation FID -Années d’exp. /40
Total Etude/DAO Planning Matériels Contrôle Total TECHN.
EVALUATEUR 1 /03 /04 /03 /05 /15 a b c /40 /05 /05 /2.5 /2.5 /15 /70
EVALUATEUR 2
EVALUATEUR 3
EVALUATEUR n
Moyenne
a : Chef de mission
b : Ingénieur d’études et de contrôle
c : Agent de survaillance
Date :
Signature de l’évaluateur 1
Signature de l’évaluateur 2
Signature de l’évaluateur 3
Signature de l’évaluateur n
ANNEXE 3 :
PROCES-VERBAL DE DEPOUILLEMENT DES PROPOSITIONS FINANCIERES DES BUREAUX D’ETUDES Date: ………………….Lieu: Salle de réunion FID (Bureau de la Cellule de Projet)
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 75/176
CONSULTATION N°…../BE/….. /….
Etaient présents:
Pour le FID (Pour la Cellule de Projet) :M ……………………………M…………………………….
M…………………………….
Assistances. Cf. Fiche de présence en annexe.
Nom des projets N° projet
TRAVAUX DEREHABILITATION/RECONSTRUCTION ………….
COMMUNE RURALE ………………………DISTRICT ……………………..REGION …………………………..
Seules les propositions financières des Bureaux d’Etudes dont les propositions techniques sont recevables (ayant obtenu la notetechnique minimale de 55 points) ont été ouvertes.Les informations lues à haute voix pendant la séance d’ouverture des plis se trouvent en annexe.
La séance a été levée à ………..h…….mn
Fait à …………….., le ………………..
Le Président de la Commission Les membres de la Commission
Lieu: Salle de réunion FID (Bureau de la Cellule de Projet) ……………………..
Heure de début : …….. heures ……..
53
FID (CELLULE DE PROJET …..)
DIRECTION INTER REGIONALE DE (ADRESSE DE LA CELLULE DE PROJET) ………………….
FICHE DE DEPOUILLEMENT DES PROPOSITIONS FINANCIERES DES BUREAUX D'ETUDES
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 76/176
53
FICHE DE DEPOUILLEMENT DES PROPOSITIONS FINANCIERES DES BUREAUX D'ETUDES
Consultation N°………………………
Maîtrise d'œuvre des Travaux de………………………..
Date de lancement:
Date limite de remise des propositions: à: ………….. Heures…………… minutes
Date d'ouverture des propositions financières: à: ………….. Heures…………… minutes
Les informations suivantes ont été lues à hautes voix pendant la séance d’ouverture des propositions financières:
N°BUREAUXD'ETUDES
Notetechnique
PropositionFinancière
sous pli fermé
(oui/non)
Lettre desoumission
Décompositiondu prix global et
forfaitaire
Montantpropositionfinancière
(Ariary HT)
Montant TVA
Montantpropositionfinancière
Ariary TTC
Observations
Le Président de la Commission Les membres de la Commission
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 77/176
CONSULTATION POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE
DES MICRO PROJETS RRPC INFRASTRUCTURES AUTRE QUE BATIMENT
(A UTILISER POUR LES BUREAUX D’ETUDES)
MODELE DE LETTRE D’INVITATION
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 78/176
MODELE DE LETTRE D’INVITATION
Messieurs
1. Vous êtes, par la présente, invités à soumettre des offres techniques et financières pour les prestations de servicesdéfinies ci-après qui pourront être sujettes à des négociations futures et donner lieu à un contrat entre votre sociétéet le Maître d’Ouvrage Délégué du micro projet.
3. Cette consultation consiste en la réalisation des prestations de Maîtrise d’œuvre, en l’occurrence :
• Les études techniques (APS, APD, Dossier d’Appel d’Offres,Evaluation des offres desentreprises/tacherons)
• les prestations de contrôle et surveillance des travaux ;
pour le micro projet suivant :
N° Intitulé micro projet Commune District Région… …………………………… ……………… ……………… ………………….
Pour vous aider à présenter votre proposition, vous trouverez ci-joint :
i. Les Termes de Référence (TDR) ;ii Un modèle de contrat qui régira les prestations des consultants.
3. Visite des lieux :La visite des lieux est non obligatoire mais recommandée et sera à la charge exclusive des soumissionnaires.
4. Pour obtenir des renseignements directs sur les tâches à accomplir, vous pouvez contacter le personnel duService Opérationnel et de l’Environnement du FID, Direction Inter Régionale …………………………….. (LeResponsable Technique de la Cellule de Projet)
5. Une procédure en deux temps sera utilisée pour évaluer votre proposition, conformément à la méthode desélection au moindre coût :
Les propositions techniques seront évaluées jusqu’à l’occurrence de SOIXANTE DIX (70) points en fonction des
- La proposition retenue en vue de négocier le contrat sera la proposition recevable et dont l’offre financière TTC est la moins disante.
Ce prix inclura tous les coûts tels que les honoraires, les dépenses locales, etc. consistant le coût par étape ainsi quele coût global des prestations
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 79/176
le coût global des prestations.6. Le FID (La Cellule de Projet) se réserve le droit de ne retenir aucune des sociétés ayant soumis des propositionsdans le cas ou la qualité technique n’est pas satisfaisante.
7. Présentation et éléments constitutifs du dossier de soumission :
- Tous les documents devront être paraphés et signés par le soumissionnaire ;- Une seule enveloppe extérieure cachetée, portant la mention " A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE
DEPOUILLEMENT", le numéro de la consultation et le nom du micro projet objet de votre offre.
Cette enveloppe contiendra en deux exemplaires entre autres les documents suivants constituant la propositiontechnique :
- Identité et Références du Bureau d'études,- Qualité et pouvoir de signataire,- Méthodologie et moyens humains et matériels affectés à la mission et planning d’exécution- Structure de l’équipe et les curriculum vitae des spécialistes
La proposition technique ne doit comporter aucune information financière. Les propositions techniquescomportant des informations financières seront rejetées.
Une seconde enveloppe, dite enveloppe intérieure, cachetée, indiquant d'une manière précise le nom du Bureaud'études soumissionnaire, le N° et l’intitulé de la consultation et la mention « proposition financière », contenant en2 exemplaires :
L’offre financière, constituée par la lettre de soumission de la proposition financière, la décomposition duprix global et forfaitaire paraphé à chaque page, détaillée par rubrique, arrêtée et signée par lesoumissionnaire, et l’attestation d’assujettissement ou non à la TVA
Les propositions comportant une proposition financière non contenue dans une enveloppe fermée et séparée de laproposition technique seront rejetées.
Avant de procéder à l’évaluation proprement dite des propositions stipulée dans l’article 5, il sera vérifié si chaqueproposition contient tous les éléments constitutifs des propositions cités dans présent l’article 7. Seules lespropositions conformes du point de vue dossier, c'est-à-dire les propositions comportant les éléments permettant defaire l’évaluation technique et financière seront admises à cette l’évaluation, la proposition financière devant restersous enveloppe fermée pendant l’évaluation technique.
8 S l l i i l bj d é i j é à l é i i i b
Adresse :……………………….
à laquelle les soumissionnaires sont invités à assister.
Une invitation à soumettre pour la même offre de services a également été envoyée aux Bureaux d’étudessuivants :
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 80/176
suivants :
1-……………..2-……………..3-……………….4-……………….
(Trois BE au moins)
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour le FID (Pour la Cellule de Projet)
…………… le, ………………………
PJ : -TDR- Modèle de contrat
CANEVAS DE TERMES DE REFERENCE POUR LA REHABILITATION OU LA
RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURESMPI
(A ADAPTER A CHAQUE CAS REEL DE TERRAIN)(A utiliser pou le recrutement de Bureau d’Etudes)
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 81/176
(A utiliser pou le recrutement de Bureau d Etudes)
Description sommaire du MPI
Réhabilitation/ Construction du MPI :
Fokontany :Commune :District :
Région
Situation actuelle
Situation physique : Données physiques (accès, climat, ressource en eau, topographie,…)
Surface totale du périmètre:
Surface irriguée :
Situation socio-organisationnelle :Type et nombre d’exploitants :Bénéficiaires demandeurs :Associations concernées :
Situation agricole et potentiel de production :
ProblématiqueEtat du réseau:Etat des infrastructures :Ensablement des rizières :Contraintes socio-organisationnelles :
Autres problèmes :
Demande des bénéficiaires :
Objectifs du projet :
Les objectifs de ce sous-projet peuvent se résumer comme suit :
formation sur le tas de trois ouvriers locaux sur les techniques de base des BTP dans le but de faciliterl’entretien ultérieur des ouvrages, la formation du responsable technique et des bénéficiaires responsables degestion et de maintenance, l’assistance aux agents de maintenance lors de l’application des formations acquiseslors de la période de garantie;
− par la réalisation d’un Programme d’Engagement Environnemental (ou établissement d’une ficheenvironnementale dont un modèle est donné en annexe)6
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 82/176
environnementale dont un modèle est donné en annexe) .
Consistance des prestations :
Il est à souligner qu’il s’agit dans tout ce qui suit d’une étude de l’ensemble d’un système d’irrigation d’unpérimètre et non pas un simple projet de réhabilitation ou la construction d’un ouvrage, de façon à assurer au mieuxla viabilité et la pérennité du projet.
Il est aussi rappelé que les études techniques intégreront les normes anticycloniques basées sur les
recommandations issues des évaluations menées au cours de l’année 2008 par le gouvernement de Madagascaravec l’appui de l’Organisation des Nations Unies et de la Banque Mondiale.7 .et comprendront également l'étudeenvironnementale qui aboutira à un Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP). A cet effet, il estrecommandé au Bureau d'Etudes de se référer au Manuel de Procédures Environnementales du FID et au décretMECIE.
1) Elaboration du mémoire technique comprenant :
Un rapport synthétique définissant clairement les bénéficiaires du sous-projet et des différentes options techniquesanticycloniques et environnementales, et des actions d’encadrement des bénéficiaires proposées contenant :∀ Les résultats des études de base (hydrologique, hydraulique, topographique, géotechnique,..); ∀ les données sur le milieu physique;∀ La description de la situation actuelle dont l'identification des bénéficiaires réels du sous-projet; ∀ Le potentiel de production et de développement agricole; ∀ Les ressources humaines;∀ Mise en exergue des avantages et inconvenients de chaque option,
∀ La description des mesures d’encadrement proposées; ∀ La description du milieu source et milieu récepteur;∀ L’identification des impacts environnementaux;∀ L'identification des mesures de protection environnementale efficace et à un coût économiquement acceptable
(cf. MECIE);∀ La proposition d’un Plan de Gestion Environnementale du Projet;∀ La description des variantes possibles et estimations correspondantes.∀ La description synthétique de la variante retenue et des actions d’encadrement des bénéficiaires retenues ;
∀ Le Planning prévisionnel des travaux en conformité avec le calendrier cultural des paysans∀ Le Plan de Gestion Environnementale du Projet qui constituera le cahier de charges environnementales (CCE)
du sous-projet pour assurer la mise en œuvre effective et efficace des mesures environnementales dans toutes lesphases du sous-projet.
∀ Le plan de travail et estimation de la durée d’exécution par rapport aux moyens des entreprises ainsi que les
échéanciers des dépenses de réalisation du sous-projet ;∀ Le P.V de réunion avec les représentants des bénéficiaires entérinant la conception retenue du sous-projet
indiquant aussi les apports déjà réalisés (par rapport au plan initial).
Les points spécifiques suivants doivent être considérés :
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 83/176
Les points spécifiques suivants doivent être considérés :
•- Impacts des bassins versants sur les périmètres irrigués : perturbation du régime hydrique, crues,ensablement des canaux et rizières, carences en eau;
•- Impacts des périmètres irrigués sur les bassins versants;•- Définir et déterminer le mode d’exploitation des sites et d’en proposer des mesures anti-érosives, de
stabilisation et de restauration pour éviter les érosions éventuelles (remises en état);•- Identifier au préalable et délimiter les terrains indispensables aux emprunts et carrières;•- Veiller sur la compensation du terrain exproprié (ex : canaux, …).
Et en Annexes
∀ L’avis des bénéficiaires sur les variantes envisagées et évaluation des bénéficiaires à la réalisation del’entretien ;
∀ Le calcul de rentabilité des variantes ou résultats des analyses coûts/avantages.∀ Les Coûts estimatifs de chaque variante technique (coût total, coût à l’Ha, coût par bénéficiaire,…)
Plan du réseau
∀ Plan de situation du MPI (échelle 1/10.000 ou 1/25.000 dépendant de l’étendue du MPI et les cartes IGN ouGoogle Earth disponibles (le cas échéant, le BE doit acheter la planche de photos contenant le périmètre àGoogle Earth) ;
∀ Profils en long du réseau principal du MPI;∀ Profils en travers sur A 4;∀ Profils en long et en travers des petits ouvrages hydrauliques à l'échelle de 1/50
Plans des ouvragesLes Plans définitifs pour les ouvrages importants comme barrage, prise d’eau, évacuateur de crues à savoir:Plan de situation et coupe horizontale;Plan de situation à l’échelle ~ 1: 500;Plan de l’ouvrage et profils;Détails de la fondation et de l’ancrage de l’ouvrage;Coupes en travers et en long;
Plan de ferraillage et nomenclature des aciers s’ils sont construits en BA;Notes de calculs hydrologiques, hydrauliques et structurels des éléments portant de l’ouvrage.
2) Appels d’offres (après approbation du MT par le Maître de l’Ouvrage Délégué) :
5) Rédaction des manuels de gestion et d’entretien, formation et assistance technique des responsables de lagestion et de la maintenance du MPI,
Le titulaire aura à sa charge l’établissement d’un « Manuel d’exploitation, d’entretien et de gestion du projet » [enversion malagasy et française].
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 84/176
NB
3.1. Le soumissionnaire est informé qu'une première phase de mobilisation sociale a déjà été effectuée par le FID.Le rapport correspondant peut être consulté au bureau du FID.
4.2. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que les travaux envisagés devraient s’adapter au mieux àl’utilisation des ressources locales ( main d’œuvre qualifiée ou non, matériaux locaux ) et des matérielsgénéralement employés par les Micros Petites Entreprises ou Petites et Moyennes Entreprises.
5.3. Dans l’établissement de sa méthodologie, le Soumissionnaire accordera l'importance voulue sur l’adéquation« compréhension de la problématique -méthodologie - planification de l’intervention – personnel proposé »
6.4. Lors de l’élaboration de son offre, l’attention du Soumissionnaire est aussi attirée sur le fait qu’il est seulresponsable de la composition de son équipe, la détermination des délais de réalisation des différentesphases.
Chronogramme prévisionnel des tâches :
[semaine à compter du début de la mission]
1er 2ème 3ème 4ème ……
MT
Dossier d’appel d’offres
Visite de lieux
Analyse et évaluation
Contrôle et surveillance
Estimation des unités d’oeuvre pour les intervenants
INTITULE DU SOUS PROJET
U Qté PU (Ar) Montant (Ar)
DAO(y compris visite des lieux, édition des
cahiers de charges, analyse des offres)
Personnel
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 85/176
Ingénieur chef de mission HJIngénieur d'études HJ
Environnementaliste HJ
projeteur métreur HJ
Dessinateur HJ
Topographe HJ
Secrétaire HJ
Fonctionnement
Transport FftEdition et réprographie Fft
Bureau Fft
TOTAL DAO
CONTRÔLE ET SURVEILLANCEPersonnel
Ingénieur chef de mission HJIngénieur de contrôle HJ
Environnementaliste HJ
Agent de surveillance HM
Secrétaire HJ
Fonctionnement
Transport Fft
Edition et réprographie Fft
Bureau FftTOTAL CONTRÔLE ET SURVEILLANCE
RECAPITULATION CONVENTION
RUBRIQUE Montant (Ariary)MTDAO
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 86/176
CONTROLE ET SURVEILLANCE TOTAL HTTaxe 20%TOTAL TTC
FICHE ENVIRONNEMENTALE
Intitulé du projet BE: Réf contrat:
Région :
District :
Commune :
Fokontany :
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 87/176
Principales composantes du sous projet:
Localisation du sous-projet:
Localisation géographique
Les principales composantes environnementales de la zone susceptibles d'être affectées par le sous projet
Principaux problèmes environnementaux liésau sous projets:
Mesures envisagées pour atténuer, réduire ousupprimer les impacts environnementauxnégatifs:
Justification logique (confirmation) du classement environnemental du projet
Plan de Gestion Environnementale Impacts Mesures Responsable Calendrierd’exécution
Coût estimatif
ANNEXE 2.5 : MODELE DE CONTRAT AVEC UN BUREAU D'ETUDES (BE) POUR LA
MAITRISE D'OEUVRE INFRASTRUCTURES AUTRES QUE BATIMENT
1. MODELE DE CONTRAT
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 88/176
Contrat N°..............................
Entre les soussignés, ...........................................................................................................
..........................................................................................................................................
(nom et adresse du Maître d'ouvrage délégué), désigné ci-après le Maître d'Ouvrage délégué, d'une part,
ET le Bureau d'Etudes suivant .............................................................................................
..........................................................................................................................................
(nom et adresse du Bureau d'Etudes), désigné ci-après le Maître d'œuvre, d'autre part;
il est arrêté et convenu que les prestations de services qui font objet du présent contrat seront réalisées par cedernier selon les conditions et obligations détaillées dans ce présent document.
(Présenté par le Chef de Service Projet de la Direction Régionale)
POUR LE MAITRE D’ŒUVRE POUR LE MAITRE D’OUVRAGEDELEGUE
Nom: ........................................................... Nom: .........................................................
Fonction: ..................................................... Le Président de l’Association
Signature: .................................................... Signature: ...................................................
Date: ............................................................ Date: ............................................................
2. OBJET DU CONTRAT
Le présent Contrat a pour objet l'exécution, pour le compte du Maître d'ouvrage délégué et selon lesconditions du contrat, des prestations suivantes, en tout ou en partie:
- études techniques:
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 89/176
- appel d'offres:
- suivi et contrôle des travaux relatifs au projet:
- sensibilisation et animation des bénéficiaires:
- avant-projet sommaire (APS) à remettre 10 jours calendaires après la signature du contrat.
- avant-projet détaillé (APD) à remettre .10 jours calendaires après l'approbation de l'APS par le Maîtred'ouvrage délégué.
- établissement du dossier d'appel d'offres .2 jours calendaires après l'approbation de l'APD par le Maîtred'ouvrage délégué.
- dépouillement et analyse des offres .5 jours calendaires au maximum suivant l’ouverture des plis.
3. LOCALISATION DU (DES) SITE(S)
Le projet décrit au point 2 ci-dessus se déroule dans le District……….., Région…………
4. DEFINITION DES TERMES
Les précisions suivantes sont apportées aux termes rencontrés dans le présent contrat:
- les études techniques comprennent:
• l'ensemble des études et estimations de coûts du sous-projet, l'examen et l'interprétation des données recueillieset la formulation des recommandations;
• la préparation de tous les documents et rapports constitutifs des dossiers APS et APD;• les TDR sur la formation sur le tas par l’Entreprise Titulaire du marché des travaux d’au moins trois (03)
personnes aux techniques élémentaires de BTP;• l’élaboration du Manuel de Gestion et d’entretien du futur ouvrage.
- l'appel d'offre comprend:
• l'établissement des documents constitutifs d'appel d'offres;
5.1 Etudes techniques
5.1.1 Avant-projet sommaire (APS):
Le Maître d'œuvre procédera à une reconnaissance du (des) site(s) à développer. Il établira les rapportspréliminaires de conception d'ouvrages, les cartes, les plans et les devis quantitatifs et estimatifs sommaires ainsi
q ' ne programmation indicati e des tra a Ces doc ments de raient permettre a Maître d'o rage délég é de
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 90/176
qu'une programmation indicative des travaux. Ces documents devraient permettre au Maître d'ouvrage délégué dechoisir l'option technique et sociale souhaitable, ainsi que la programmation des activités et de prévoir desarrangements particuliers.
Le dossier APS comprendra en tout ou en partie des pièces suivantes: (Voir TDR)
1) Données générales portant sur:
- le contexte géographique;- la population et les groupes cibles;- les caractéristiques et les disponibilités de la main-d'œuvre locale;- les caractéristiques socio-économiques de base du milieu;- le potentiel de développement;- l'examen des équipements et des services existants;- l'évaluation sommaire des ressources locales disponibles (matériaux, petits équipements et
outillage);
- la récapitulation des organisations, associations communautaires existantes, y compris les ONG,sur lesquelles le sous-projet pourrait s'appuyer;
2) Données sur les effets et impact du projet sur les Bénéficiaires (population, usagers, collectivités) :
• création d’emplois (temporaires ou permanents), augmentation de revenus;• effets et impacts spécifiques du sous-projet;• rentabilité économique et/ou financière (infrastructures productives et de déblocage);• coût/avantages sociaux (pour les infrastructures sociales).
3) Données spécifiques relatives au projet:(à préciser, suivant le type de projet: route, adduction d’eau, etc.)
4) Données sur les effets et impact du sous-projet sur les Bénéficiaires (population, usagers, collectivités):
5.1.2 Avant-projet détaillé (APD) (Voir TDR )
Une fois le dossier APS approuvé par le Maître d'ouvrage délégué, le Maître d'œuvre procédera:
- aux relevés détaillés des sites retenus;- à la préparation du dossier d'avant-projet détaillé comprenant la mise à jour et la finalisation des données
5.2 Appel d'offres
Après approbation du dossier APD par le Maître d'Ouvrage délégué, le Maître d'œuvre préparera les documentsconstitutifs de l'appel d'offres, à savoir:
Dossier d’appel d’offres et ses formulaires: huit (8) exemplaires et une copie sur CDROM (ordinateur compatible
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 91/176
Dossier d appel d offres et ses formulaires: huit (8) exemplaires, et une copie sur CDROM (ordinateur compatibleIBM);Prescriptions techniques, y compris les plans et dessins: huit (8) exemplaires et un jeu de calques ou contre-calquesreproductibles.
Il participera aux visites des sites avec les Entreprises soumissionnaires.
Le Maître d’œuvre assistera ensuite la Cellule de Projet dans la passation de marchés. Il effectuera les prestations y
afférentes dans les locaux que lui prescrit la Cellule de Projet et formulera des recommandations au Maîtred’ouvrage délégué en vue de l’attribution du contrat.
5.2.1. Après adjudication et cinq (5) jours après la notification, le Maître d'œuvre présentera pour signature auMaître d'ouvrage délégué six (6) exemplaires originaux du contrat d’Entreprise.
5.3 Suivi et contrôle
Le contrôle et le suivi comprennent la gestion administrative, technique et financière des travaux y compris lasupervision et la préparation de la réception provisoire et de la réception définitive des réalisations. Le Maîtred'œuvre sera plus précisément responsable des tâches suivantes:
5.3.1 Tâches administratives:
• Tenir à jour le journal du chantier;• préparer les rapports d'avancement du projet et compte-rendu mensuel de ses activités. A cet effet, le BE
remplira en particulier le modèle de fiche de suivi des sous-projets établi par le FID;• coordonner les activités des surveillants techniques détachés sur les chantiers;• effectuer les relevés contradictoires permettant de calculer les quantités effectivement exécutées pour
l'établissement des décomptes (attachements);• proposer au Maître d'ouvrage délégué le paiement des attachements préalablement vérifiés;• préparer les avenants éventuels au contrat, pour soumission au Maître d'ouvrage délégué;• proposer l'arrêt des travaux au Maître d'ouvrage délégué en cas de graves malfaçons;• assister et participer à la réception provisoire et à la réception définitive des travaux;• veiller à la bonne collaboration de tous les intervenants;• assurer la liaison avec les autorités et institutions locales, essentiellement pour les questions suivantes:
contestation foncière, autorisation de mener une enquête, accès aux carrières, etc.; et• jouer autant que possible un rôle modérateur dans le règlement des différents susceptibles de se produire entre
l'Entrepreneur et le Maître d'ouvrage délégué
• conseiller le Maître d'ouvrage délégué sur des modifications éventuelles à apporter aux plans, spécifications
ou méthodes de construction;• contrôler la bonne exécution des travaux confortatifs avant la réception définitive; et• préparer les plans de recollement des réalisations achevées.
5.3.3 Tâches d'appui socio-organisationnel
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 92/176
Tout au long de ses prestations, le Maître d’œuvre apportera son appui à l’Association des Bénéficiaires. Cet appuiportera sur la constitution des associations et comités d’entretien, le suivi de la réalisation des travaux d’entretienrequis en période de garantie.
5.4 Autres obligations
5.4.1 Rapport final
Rédaction d'un rapport final technico-financier, qui récapitulera en outre et par catégorie le nombre d'emploispendant l'exécution du projet, et incluant également une évaluation de la formation.
5.4.2 Manuel de Gestion et d’entretien
Rédaction d’un Manuel de Gestion et d’entretien de l’ouvrage (version définitive) à la réception provisoire.
5.4.3 Qualifications
Le personnel affecté sur le chantier par le Maître d'œuvre devra posséder les qualifications et l'expériencenécessaires à l'exécution des tâches de contrôle et de suivi décrites ci-dessus.
Le Maître d'œuvre s’engage à affecter au projet le personnel professionnel indiqué dans son offre technique. S’iln’est pas en position de respecter ses engagements, il s’engage à remplir le(s) poste(s) avec des agents ayant lemême niveau de qualifications et d’expérience. Chaque proposition de changement du personnel doit être soumise
au Maître d’ouvrage délégué pour accord.Si l’un des agents de surveillance (ingénieur de contrôle, surveillant) s’avère défaillant dans l’exécution de sestâches, le Maître d’Ouvrage Délégué peut demander son remplacement et le Maître d'œuvre sera tenu de lesatisfaire.
5.4.4 Normes de conduite
Le Maître d'œuvre devra, en toutes circonstances, conformer sa conduite aux responsabilités qui lui sont confiées
par le Maître d'ouvrage délégué. Il ne devra se livrer à aucune activité qui soit incompatible avec l'exercice normalde ses activités dans ce sous-projet. Il ne pourra accepter une faveur, un don ou une rémunération d'une sourceextérieure au Maître d'ouvrage délégué dans le cadre de son contrat avec ce dernier.
6.1 Etudes techniques
6.1.1 Documents et informations fournis par le Maître d'ouvrage délégué
Il s'agit de toutes les données et informations pertinentes relatives au sous-projet (études et plans antérieurs
utilisables; situation juridique des sites; spécifications techniques demandées; objectifs socio-économiques
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 93/176
utilisables; situation juridique des sites; spécifications techniques demandées; objectifs socio économiquespoursuivis; choix d'une technologie adaptée à l'utilisation des ressources locales; association des collectivitéslocales aux différentes phases du sous-projet).
6.1.2 Approbation des dossiers APS et APD
Dans un délai de 10 jours le Maître d'ouvrage délégué devra approuver ou demander la modification des dossierstechniques qui lui sont soumis.
6.2 Appels d'offres
Il incombe au Maître d'ouvrage délégué de prendre toutes les dispositions nécessaires pour inviter les entreprises deconstruction à participer à l'appel d'Offres et à la visite des lieux. Ce dernier spécifiera également au Maîtred'œuvre les conditions contractuelles auxquelles devront répondre les documents d'Appel d'offres.
7. HONORAIRES ET INDEMNITES DU MAITRE D'OEUVRE
7.1 Les honoraires du maître d'œuvre sont fixés à la somme globale forfaitaire de..............................................................................................................................................Ariary
Ce montant est réputé inclure honoraires des consultants, frais de déplacement, de logement inhérents à lasupervision sur site, assurances, ainsi que tous les autres frais et charges liés au fonctionnement normal d'un Bureaud'Etudes.
7.2 En principe, les indemnités versées au Maître d'œuvre doivent se faire sur présentation de facturesacquittées et concerner des prestations non prévues dans le présent contrat et effectuées à la demande du maîtred'ouvrage délégué, telles que:
- l'impression d'un nombre supplémentaire de documents techniques.
- les essais effectués en laboratoire.
7.3 Les paiements seront effectués par chèque barré ou par virement au compte bancaire du maître d'œuvre n°
...............,
auprès de la banque .................................................................................................................,
d l iè i
- édition du contrat d’Entreprise: 15%
Contrôle et suivi:
- au fur et à mesure de l'avancement des travaux: jusqu'à 40%- à l'acceptation du rapport final à la réception définitive: 10%
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 94/176
8. MODIFICATIONS
8.1 Le Maître d'ouvrage délégué se réserve le droit de modifier le volume des prestations de maîtrise d'œuvre àun stade quelconque d'avancement du sous-projet.
8.2 Dans le cas d'une modification majeure des prestations du Maître d'œuvre, il est convenu que les honorairesde ce dernier seront réajustés en fonction des prestations réelles sur la base des prix unitaires du marché principal,
qui se trouvent dans l’annexe jointe. Un avenant au présent contrat sera alors rédigé pour fixer dans ce cas lesconditions de la rémunération (en plus ou en moins) revenant au Maître d'œuvre.
8.3 Dans le cas où les travaux ont un retard de plus d’un mois par rapport à la durée spécifiée dans le marchédes travaux et que ce retard n’est pas imputable au Maître d’œuvre, ce dernier sera rémunéré pour le temps effectif passé par le surveillant sur le chantier sur la base du coût par mois pour le surveillant indiqué dans ladécomposition du prix global et forfaitaire jointe en annexe.
9. CONDITIONS D'EMPLOILe Maître d'œuvre est soumis à la réglementation du travail et à la législation sociale en vigueur dans le
pays. Pour son personnel de supervision affecté aux sites de construction, il se conformera notamment aux pointssuivants: horaires et conditions de travail, salaires et charges sociales, mesures de sécurité et hygiène.
10. ASSURANCES
Dans les quinze (15) jours à compter de la date de notification du marché, le Maître d'œuvre présentera auMaître d'ouvrage délégué un exemplaire des polices d'assurances qu'il aura souscrites pour la couverture des risqueset des responsabilités professionnelles relatifs à l'exécution de ses prestations.
11. PENALITES - CONTESTATIONS ET RESILIATION
11.1 Pénalités de retard: Pendant la phase étude, en cas de non respect du délai contractuel injustifié imputableau Bureau d’Etudes, une pénalité pour retard de un millième (1/1000ème) par jour calendaire de retard du montantdu contrat est appliqué à partir du 11ème jour de la date d’expiration indiquée sans mise en demeure préalable. Le
total cumulé de cette pénalité pour retard ne pourra toutefois dépasser 10% du montant du contrat.
11.2 Révocation d’un agent: En cas de:
i é é é d’ d d’ d
• en cas de retard important, lorsque le Maître d’œuvre aura dépassé d’un mois les délais fixés dans le
programme d'exécution des études (APS et APD);• en cas d’erreurs ou omissions graves dans la conception des infrastructures; et• s’il existe une preuve de collusion entre le Maître d’œuvre et l’Entreprise.
11.3.2 Lorsque le Maître d'œuvre ne se conforme pas, soit aux dispositions du contrat, soit aux ordres de service
qui lui ont été donnés, le Maître d’ouvrage délégué se réserve le droit de le mettre en demeure d’y satisfaire dans un
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 95/176
q , g g ydélai de 2 semaines. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage Délégué peut aux torts du titulaire et selon la gravité de lafaute soit diminuer les honoraires du Maître d'œuvre dans la limite maximum de 10% du montant du contrat, soitprononcer la résiliation du contrat.
11.4 Contestations - arbitrage
Si au cours de l'exécution des prestations de maîtrise d'œuvre, un différend survient entre le Maître d'œuvre et le
Maître d'ouvrage délégué, les deux parties s’efforceront de trouver un règlement à l’amiable. En cas d’insuccès, leconflit sera soumis à l'arbitrage du tribunal compétent du Chef lieu de la Région, siège de l’Association.
Présenté par:Le Responsable Technique du sous-projet
Pour le Consultant ou leBE
Pour les Bénéficiaires
Lu et Approuvé Le Président de la
Cellule de Projet
Annexes : Termes de référence
Fonds d’Intervention pour le Développement
Direction Inter Régionale de (Cellule de Projet) : …………….
Adresse : …………………………………………………………………………………….
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 96/176
RAPPORT D’ÉVALUATION DE CONSULTANTS
BUREAU D’ETUDESInfrastructure autre que bâtiment
Suivant la lettre d’invitation N°….. du ……., relative à la Maîtrise d’œuvre de :
………………………………Fonkontany :
Commune :District :Région :
1.Evaluation technique
- Méthode de sélection : Sélection au moindre coût- Date de lancement de la consultation: ……………..- Date limite de dépôts des offres : …………………..à ……..heures………..minutes
Date d’ouverture de la proposition technique: à h mn
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 97/176
- Date d’ouverture de la proposition technique: ……………….. à ….h…..mn
Les documents constitutifs de la proposition cités dans l’article 7 du dossier de consultation ont été préalablementvérifiés et dont la présence ou l’absence a été consignée dans le Procès verbal d’ouverture des propositions setrouvant en annexe 1:
- Identité et Références du Bureau d'études,- Qualité et pouvoir de signataire,- Méthodologie et moyens humains et matériels affectés à la mission et planning d’exécution- Structure de l’équipe et les curriculum vitae des spécialistes- Proposition technique ne comportant aucune information financière- Proposition financière sous enveloppe fermée
Les résultats de cette vérification sont résumés dans le tableau ci-dessous
Intitulé du projet B.E consultés Soumissionnaires(OUI/NON)
CONFORMITEDES DOSSIERS
(OUI/NON)OBSERVATIONS
TRAVAUX DE ………….……
……………………..
……………………..
……………………
……………………..
………………………
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
Conformément à l’article 7 du dossier de consultation, seules les propositions conformes du point de vue dossier,c'est-à-dire les propositions comportant les éléments permettant de faire l’évaluation technique et financière serontadmises à l’évaluation technique.
La méthode d’évaluation technique est celle décrite par l’article 5 du dossier de consultation (méthode de sélectionau moindre coût) :
.Les détails des notes attribuées aux Bureaux d’Etudes se trouvent en annexe 2.Les résultats issus de cette évaluation se résument comme suit:
NOM DES BE Expérience générale(15 pts)
Personnel(40pts)
Méthodologie(15 pts)
Total(70 points)
PROPOSITIONTECHNIQUERECEVABLE
(OUI/NON)
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 98/176
………..………..………..………..
Comme le relate ce tableau, les bureaux d'études …………………………………………………….. ont eu des notes
supérieures à 55 points. Leurs propositions techniques sont donc déclarées recevables et leurs propositions financières serontouvertes.
2. Evaluation des plis financiers
L’ouverture des offres financières a eu lieu le …………….. à …….h…… mn au Bureau du FID, Direction InterRégionale de……………..
Les informations lues à haute voix pendant la séance d’ouverture des plis financiers se trouvent en annexe 3.
La proposition retenue en vue de négocier le contrat sera la proposition techniquement recevable et dont l'offre financièrecohérente avec l’offre technique est la moins disante.
BE Montant(Ariary
HT)
Montant(TVA)
Montant(AriaryTTC)
Corrections Montantcorrigé
(Ariary TTC)
Classement Estimation(AriaryTTC)
Ecart
……………..
……………
……………….
4. Proposition d’attribution et recommandations
La commission propose l’attribution du marché de Maîtrise d’œuvre des travaux de …………………………. au Bureaud’études ………………. dont la proposition technique est recevable et dont l'offre financière Toutes taxes comprises cohérente avec l’offre technique est la moins disante pour un montant de ………………………………………………..Ariary
Fait à …………. le ……………….
Le Directeur Interrégional (Le Président de lacellule de Projet)
Les membres de la Commission Inter Régionaled’Attribution de marché (Les membres de la Cellule de
Projet)
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 99/176
Le Chef de Service des Opérations et Environnement
Le Chef de Service Administratif et Financier
L’Ingénieur Chargé de Projet
ANNEXE 1 :
CONSULTATION N°…../BE/….. /….
PROCES-VERBAL DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES DES BUREAUX D’ETUDES Date: ………………….Lieu: Salle de réunion FID (Bureau de la cellule de Projet) ……………………..Heure de début : …….. heures ……..
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 100/176
CONSULTATION N …../BE/….. /….
Etaient présents:
Pour le FID (Pour la Cellule de Projet) :M ……………………………M…………………………….M…………………………….
Assistances. Cf. Fiche de présence en annexe.
Nom des projets N° projet
TRAVAUX DEREHABILITATION/RECONSTRUCTION ………….
COMMUNE RURALE ………………………DISTRICT ……………………..REGION …………………………..
B.E CONSULTES B.E S/AIRES
……………..
……………..……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
Les informations lues à haute voix pendant la séance d’ouverture des plis se trouvent en annexe.
FID/DIRECTION INTER REGIONALE DE …………………. (CELLULE DE PROJET : …………………………)
Adresse : ……………………………………
FICHE DE DEPOUILLEMENT DES PROPOSITIONS TECHNIQUES
Consultation N° ………………………
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 101/176
78
Maîtrise d'œuvre des Travaux de ………………………..
Date de lancement:
Date limite de remise des propositions: à: ………….. Heures…………… minutes
Date d'ouverture des plis: à: ………….. Heures…………… minutes
N° BUREAUX D'ETUDES PS PL Id BE R TecAppMéth
P CV M
PropositionFinancièresous plifermé
(oui/non)
Observations
PS: Pouvoir signataireApMéth: Approche méthodologique
PL: Planning P:Liste dupersonnel
Id BE: Identité du BE CV: Curriculum Vitae
R Tec: Référence technique M: Liste matériels
Le Président de la Commission Les membres de la Commission
ANNEXE 2 : FICHE INDIVIDUELLE DE NOTATION (à faire par chaque évaluateur pour chaque BE)
Nom de l’évaluateur 1 :
NOM DES
B.E.
REFERENCES GENERALE ET SPECIFIQUE DU BUREAU
D’ETUDES
QUALIFICATION
COMPETENCEPERSONNELLE
METHODOLOGIE S/TOTAL (A)
Recevables Références Formation Références Agence Total Diplôme, formation Total Etude/DAO Planning Matériels Contrôle Total TECHN.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 102/176
79
générales FID spécifiques FID - Années d’exp. /40
/03 /04 /03 /05 /15 a b c d e /40 /05 /05 /2.5 /2.5 /15 /70
Légendes :
a : Chef de mission
b : Ingénieur d’études et de contrôle
c : Agent de surveillance
d : Environnementalistee : Topographe
Date :Signature de l’évaluateur 1
RECAPITULATION DE L’EVALUATION TECHNIQUE (à faire pour chaque Bureau d’Etude)
NOM DES B.E. REFERENCES GENERALE ET SPECIFIQUE DU
BUREAU D’ETUDES
QUALIFICATION
COMPETENCEPERSONNELLE
METHODOLOGIE S/TOTAL (A)
Recevables Références
générales
Formation
FID
Références
spécifiques
Agence Total Diplôme, formation
FID - Années d’exp.
/40
Total Etude/DAO Planning Matériels Contrôle Total TECHN.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 103/176
80
EVALUATEUR 1 /03 /04 /03 /05 /15 a b c d e /40 /05 /05 /2.5 /2.5 /15 /70
EVALUATEUR 2
EVALUATEUR 3
EVALUATEUR n
Moyenne
Légendes :
a : Chef de mission
b : Ingénieur d’études et de contrôle
c : Agent de surveillance
d : Environnementalistee : Topographe
Date :
Signature de l’évaluateur 1
Signature de l’évaluateur 2
Signature de l’évaluateur 3
Signature de l’évaluateur n
ANNEXE 3 :
CONSULTATION N°…../BE/….. /….
PROCES-VERBAL DE DEPOUILLEMENT DES PROPOSITIONS FINANCIERES DES BUREAUX D’ETUDES Date: ………………….Lieu: Salle de réunion FID (Bureau de la Cellule de Projet) ……………………..Heure de début : …….. heures ……..
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 104/176
Etaient présents:
Pour le FID (Pour la Cellule de Projet) :M ……………………………M…………………………….M…………………………….
Assistances. Cf. Fiche de présence en annexe.
Nom des projets N° projet
TRAVAUX DEREHABILITATION/RECONSTRUCTION ………….
COMMUNE RURALE ………………………DISTRICT ……………………..REGION …………………………..
Seules les propositions financières des Bureaux d’Etudes dont les propositions techniques sont recevables (ayant obtenu la notetechnique minimale de 55 points) ont été ouvertes.Les informations lues à haute voix pendant la séance d’ouverture des plis se trouvent en annexe.
La séance a été levée à ………..h…….mn
Fait à …………….., le ………………..
Le Président de la Commission Les membres de la Commission
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 105/176
FID (CELLULE DE PROJET …..)
DIRECTION INTER REGIONALE DE (ADRESSE DE LA CELLULE DE PROJET) ………………….
FICHE DE DEPOUILLEMENT DES PROPOSITIONS FINANCIERES DES BUREAUX D'ETUDES
Consultation N°………………………
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 106/176
83
Maîtrise d'œuvre des Travaux de………………………..
Date de lancement:
Date limite de remise des propositions: à: ………….. Heures…………… minutesDate d'ouverture des propositions financières: à: ………….. Heures…………… minutes
Les informations suivantes ont été lues à hautes voix pendant la séance d’ouverture des propositions financières:
N°BUREAUXD'ETUDES
Notetechnique
PropositionFinancière
sous pli fermé(oui/non)
Lettre desoumission
Décompositiondu prix global et
forfaitaire
Montantpropositionfinancière(Ariary HT)
Montant TVA
MontantpropositionfinancièreAriary TTC
Observations
Le Président de la Commission Les membres de la Commission
ANNEXE 3. TRAVAUXANNEXE 3.1. TRAVAUX PAR TACHERONNAGE
ANNEXE 3.1.1. DIFFERENTES ETAPES ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
DE TRAVAUX CONFIES AU TACHERON POUR LE CAS DU SOUS PROJETRRPC GERE PAR LES ASSOCIATIONS DES BENEFICIAIRES
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 107/176
ACTIONSACTEURS AUTRE
QUE FIDFID OBSERVATIONS
Phase de préparationEmission appel à
manifestation d’intérêts
Cellule de projet, 7 jours au minimum
Evaluation des offrestechniques destâcherons
Cellule de projet,Bureau d’études ouConsultant individuel
Soumission du choix detâcherons à l’assembléegénérale
Cellule de projet,Bureau d’études ouConsultant individuel
Copie du PV del’assemblée générale àremettre au FID
Demande de prix autâcheron retenu
Cellule de projet,Bureau d’études ouConsultant individuel
Négociation du montantdes travaux avec letâcheron
Cellule de projet,Bureau d’études ouConsultant individuel
Notification du tâcheron Cellule de projet,Bureau d’études ouConsultant individuel
Copie de la notificationau FID
Elaboration et signaturedu contrat detâcheronnage
Cellule de projet,Bureau d’études ouConsultant Individuel,tâcheron
Cinq exemplaires dontdeux au FID
Phase de travauxEmission de l’ordre deservice
Cellule de projet,Bureau d’études ouConsultant individuel
Etablissement desattachements et facturesdu tâcheron
Cellule de projet,Bureau d’études ouConsultant individuel,Tâcheron
Supervision etsupervision/contrôletechnico-financierinopiné
Copie des attachementset factures au FID
ANNEXE 3.1.2. DIFFERENTES ETAPES ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVREDE TRAVAUX CONFIES AU TACHERON POUR LE CAS DU SOUS PROJET
RRPC REALISE EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE
En cas de résiliation d’un contrat d’Entreprise, et après évaluation des travaux restants par leB.E. Si le reliquat de financement est inférieur à 10.000 USD éq. , le FID procèdera à la
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 108/176
B.E. Si le reliquat de financement est inférieur à 10.000 USD éq. , le FID procèdera à laconsultation d’au moins 03 (trois) tâcherons locaux dont le délai ne saurait être inférieur à 10(dix) jours calendaires.
ANNEXE 3.1.3. MODELE DE CONTRAT DE TACHERONNAGE
Maître de l’Ouvrage Délegué :……………………….
Commune de :………………………
District de :…………………..
Projet N°/ Nom
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 109/176
Projet N / Nom……………………………………………………….
Nature des travaux :
……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. ………
………………………………………………………………………………………………………
Montant du contrat : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………… ARIARY MALAGASY (……………AR)
Titulaire :………………………………………….
Adresse :…………………………………………..
Contrat :……………………………………………
Compte bancaire ou CCP:…………………………Nom :……………………………………………….
Date de notification au titulaire :……………………
Date de signature du titulaire :……………………..
Date de signature de la Cellule de Projet:………………
Entre l’Association………………………………..représentée par le Président,
M /Mme …………………………………………………………………….. ….d’une part,
l i l i d’
Le titulaire s’engage à exécuter les précédentes prestations conformément aux dispositions desdocuments énumérés ci-dessous :
N°I : Le présent cahier des prescriptions
N°II : Décomposition du prix global et forfaitaire (Main d’œuvre et Matériaux)N°III : La liste des plans
A i l 3 L’ i é h é d l i i d l’A i i é é l
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 110/176
Article 3 : L’autorité chargée de la supervision des travaux est l’Association représentée par laCellule de Projet ou son représentant. Le contrôle et la surveillance sont assurés par un Bureaud’études ou un Consultant
Article 4 : ApprovisionnementLe Titulaire fournira les approvisionnements nécessaires à l’exécution des travaux.
Article 5 : Matériel et OutillageL’Association n’est pas tenue de fournir au titulaire l’outillage (pelles, pics, barres àmine, truelles…) nécessaire à la réalisation correcte des travaux. Il doit se procurer decet outillage.
Article 6 : Délai d’exécution des travauxLe délai d’exécution des travaux est de…………..jours, ce délai étant compté à partir
de la date de notification de la convention.
Article 7 : Pénalité pour retardSauf cas de pluies persistantes et de cas de force majeure durant la réalisation destravaux, il sera appliqué au titulaire une pénalité égale à un millième (1/1000 ème) dumontant de la convention par jour calendaire de retard.Au delà d’un retard supérieur à 30 jours, la commande pourra être annulée pour lesparties des travaux non exécutées.
Article 8 : Dispositions financières et diverses8.1 Montant du contrat et modifications :
Le montant du présent contrat est de…………………………………Ariary Malagasy(…………………Arg)
8.2 Avance de démarrage
Une avance de démarrage égale à 10 % (dix pour cent) du montant de la convention
pourra être accordée au Titulaire au moment de la notification, après approbation de sademande écrite.
8.3 Règlement des factures
Pour tous les chantiers entrepris le mode de règlement des factures est comme suit :
Les prix unitaires sont fermes et non révisables.
Article 9 : Le contrat est résilié :- en cas de décès et incapacité civile du tâcheron ;
- si le tâcheron ne se conforme pas aux dispositions du contrat ou s’il accuse un retard de 10 (dix) jours sur un corps de travaux importants. L’Association le met en demeure d’y satisfaire dans undélai de quinze (15) jours. Passé ce délai, en cas de non exécution, la résiliation sera prononcée
t t d tit l i
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 111/176
aux torts du titulaire.
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF DE TACHERONNAGE
N° DESIGNATION U Qté PU (Ar) Montant (Ar)
Total tâcheron
Arrêté le présent devis estimatif à la somme de :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Ariary Malagasy
Fait à: Le:
Présenté par le responsable Technique:
Pour le Tâcheron(en manuscrit «lu et approuvé»)
Pour l’Association
ANNEXE 3.2 : TRAVAUX NECESSITANT UN APPEL D’OFFRES (LOT > 10.000
USD EQ.ANNEXE 3.2.1 : TRAVAUX NECESSITANT UN APPEL D’OFFRES (LOT > 10.000USD EQ.) POUR UN SOUS PROJET RRPC GERE PAR LES BENEFICIAIRES
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 112/176
Q ) J
ACTIONS ACTEURS AUTREQUE FID
FID OBSERVATIONS
Phase préparation Lancement de l'appeld'offres
Cellule de projet, bureaud’études ou consultantindividuel,
Publication de l’appeld’offres aux médias etaffichage aux bureauxdu FID
Délai d’appel d’offresde 30 jours au minimumpour les travaux d’unmontant estimatif supérieur ou égal à50.000 USD éq. Pourles montants estimatifsinférieurs à 50.000 USD
éq, la méthode« consultation restreintede trois (03) à six (06)MPE » peut être utiliséeavec un délai minimumde dix (10) jourscalendaires, avecl’accord préalable de la
DirectionGénérale.Possibilité deréduction des délaisd’appel d’offres à 10
jours au minimumPossibilité de sélectiondes MPE sur la based’un AO restreint
Organisation et tenue dela visite des lieux Cellule de projet, bureaud’études ou consultantindividuel, MPE
Non obligatoire maisrecommandée
Dépouillement et Cellule de projet, bureau Observateur Toutes les copies des
restituer à la RP et 5% àla RD
Elaboration et signaturedu contrat du MPE
Cellule de projet, bureaud’études ou consultant
individuel, MPE
En cinq exemplairesoriginaux dont deux au
FIDPhase travaux Notification de l’ordrede service du MPE
Cellule de projet Copie de la notificationde l’ordre de service au
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 113/176
de service du MPE de l ordre de service auFID
Etablissement desattachements et facturesMPE
Cellule de projet, bureaud’études ou consultantindividuel, MPE
Supervision et audittechnico-financierinopiné
Copie des attachementset factures au FID
Recrutement etformation de troisouvriers locaux en vueentretien
Cellule de projet, bureaud’études ou consultantindividuel, MPE
Phase de réception Réception technique destravaux
Cellule de Projet,Bureaux d’études ouConsultant individuel,MPE
Copie du PV au FID
Réception provisoire etdéfinitive des travaux
Cellule de Projet,Bureaux d’études ouConsultant individuel,MPE
Supervision et signaturedes PV
Copie du PV au FID
ANNEXE 3.2.2 : TRAVAUX NECESSITANT UN APPEL D’OFFRES (LOT > 10.000USD EQ.) POUR UN SOUS PROJET RRPC REALISES EN MAITRISE D’OUVRAGE
DELEGUEE
ACTIONS ACTEURS AUTRE QUEFID
FID OBSERVATIONS
Phase préparation
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 114/176
Phase préparation Short-list MPE CIRAM Cas d’un appel d’offre
restreint : Sur la base duregistre des MPEprésélectionnés
Lancement de l'appeld'offres Bureau d’études ouconsultant individuel Publication del’appel d’offres auxmédias et affichageaux bureaux du FID
Délai d’appel d’offresde 30 jours au minimumpour les travaux d’unmontant estimatif supérieur ou égal à50.000 USD éq. Pourles montants estimatifsinférieurs à 50.000 USDéq, la méthode« consultation restreintede trois (03) à six (06)MPE » peut être utiliséeavec un délai minimumde dix (10) jourscalendaires, avecl’accord préalable de laDirection Générale.10
jours au minimum Organisation et tenue dela visite des lieux
Bureau d’études ouconsultant individuel, MPE
Non obligatoire maisrecommandée
Dépouillement etévaluation des offresMPE
Bureau d’études ouconsultant individuel
CIRAM
Propositiond’attribution de marché
DIR et DirectionGénérale
Validation de laproposition d’attribution
par la DirectionGénéraleAttribution du marchéet notification MPE
DIR
Recrutement etformatuion de troisouvriers locaux en vue
entretien
Association debénéficiaires-sinistrés,bureau d’études ou
consultant individuel, MPESuivi et contrôle destravaux
Bureau d’études ouconsultant individuel
Supervision et visitede chantier inopinéou périodique
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 115/176
ou périodiquePhase de réceptionRéception technique destravaux
Association deBénéficiaires-sinistrés,Bureaux d’études ouConsultant individuel, MPE
Copie du PV au FID
Réception provisoire etdéfinitive des travaux
Association deBénéficiaires-sinistrés,Bureaux d’études ouConsultant individuel, MPE
Supervision etsignature des PV
ANNEXE 3.2.3 : AVIS D'APPEL D'OFFRES POUR MPE (1)
Date de l'Avis: .............................................AAO N°: .......................................................
1. Le Gouvernement de Madagascar a obtenu un crédit de la Banque Mondiale pour financer unepartie du coût du Projet PSAR. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de cecrédit sera utilisée pour exécuter des sous-projets RRPC dans la commune de
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 116/176
p p j…………..District de …………….. Région de…..
2. L’Association…………. lance un appel d’offres pour la réhabilitation/reconstructionconstruction de :….……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Le présent appel d’offres est ouvert à toutes les MPE normalement présélectionnées auprès duFID et qui remplissent les conditions d’éligibilité imposées par leur catégorie de classement, àsavoir: (2)…………………………………………………..
4. Le dossier d’appel d’offres et ses annexes peuvent être achetés aux Bureaux del’Association………. , de la Commune…………….. et à la Direction Régionale du
FID………………., moyennant paiement d’un montant non remboursable de……………………… Ariary. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir desrenseignements complémentaires aux mêmes adresses.
5. Toutes les offres doivent être accompagnées d'un cautionnement de soumission d'un montantau moins égal à ………………………………………………Ariary (………………Ariary) ; lesoffres doivent être déposées à l'adresse ci-dessus au plus tard le ………....à……………..(3)
6. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent êtreprésents à l'ouverture, le …………à………… , aux bureaux de …………………………….
Les dossiers en retard ne seront pas considérés.
Fait à ……………….le………………
Pour la Cellule de Projet,
Le Président
(1) large diffusion, dont obligatoirement Bureau District, Commune et Bureau Association, et toutes les Directions Inter-Régionales du FID.
ANNEXE 3.2.4 :CONDITIONS ET FORMULAIRES DE L’APPEL D’OFFRES : Contrat > 10.000 USD éq.
DOSSIER-TYPE D'APPEL D'OFFRES POUR DES TRAVAUX A HAUTE INTENSITE DE MAIN-D'OEUVRE8 (HIMO) REALISES PAR DES MPE
(N.B : A adapter suivant le type d’infrastructures)
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 117/176
Comprenant:
L’Avis d’appel d’offres
Chapitre I Les conditions de l’Appel d’Offres
Chapitre II Moyens humains et matériels exigés par le Dossier d’Appel d’Offres
Chapitre III Les différents formulaires à remplir par les soumissionnaires
Chapitre IV Conditions et formulaires du Contrat
Chapitre V Les Prescriptions Techniques, y compris les plans et les dessins
Chapitre VI Le Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif deréférence
Chapitre I : LES CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES
A. Généralités
1. OBJET DE L'APPEL D'OFFRES
1.1 Le présent Appel d'Offres a pour l'objet l'exécution, pour le compte du Maître d'Ouvrage délégué et
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 118/176
1.1 Le présent Appel d Offres a pour l objet l exécution, pour le compte du Maître d Ouvrage délégué etselon les Conditions du Contrat et les Prescriptions Techniques détaillées respectivement aux chapitres II et IIIdu présent Dossier d'Appel d'Offres, des travaux suivants:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
à ..........................................................................
Commune :……………………..District : ……………………..Région :.........................................
1.2 Description sommaire des travaux
Travaux préparatoires: ...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Terrassements: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ouvrages d'art: . .................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Autres travaux: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
pour un délai maximal d’exécution de dépassant pas ………… jours calendaires
1.3 Pour l'exécution des travaux, il sera exigé de faire appel au maximum à la main-d'œuvre locale et
d'utiliser les matériaux locaux conformes aux Prescriptions Techniques.
2. DEFINITION DES TERMES
Il est représenté sur le chantier par .......................................................................... (nom du Contrôleur destravaux), qui est un employé du Maître d'œuvre. Le Contrôleur des travaux assurera au nom du Maître d'œuvre,les responsabilités du contrôle journalier technique et administratif des travaux.
2.4 L'Entrepreneur
Le terme Entrepreneur désigne l'entreprise à qui est confiée la réalisation du projet.
2.5 Le Contrat ou le Marché
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 119/176
2.5 Le Contrat ou le Marché
Le document identifié comme "contrat" ou "marché" signé entre le Maître d'Ouvrage délégué et l'Entrepreneurpour l'exécution des travaux du présent sous-projet.
3. LES ENTREPRISES AUTORISEES A SOUMISSIONNER
Le présent Appel d'Offres est lancé en application des dispositions du Manuel de Procédures du FID. Seulessont autorisées à participer au présent Appel d'Offres les entreprises:
- ayant été préalablement présélectionnés par le FID dans le cadre de ses présélections périodiques ;
- ayant effectivement acheté le cahier des charges;
- ayant été classées par le FID dans la catégorie de présélection correspondant au montant estimé dumarché de travaux faisant l’objet de l’appel d’offres, ainsi que les entreprises classées dans la catégoriesupérieure.
Par ailleurs, ne sera pas autorisée à soumissionner une entreprise qui fait partie du bureau d’études (BE) quiassure la maîtrise d'œuvre du sous-projet, ou qui lui est affiliée, ou dont les propriétaires / dirigeants ont des liensde parenté avec ceux du BE.
Au moment de l’attribution du marché, le Maître d'ouvrage délégué se réserve le droit de vérifier que lesrenseignements fournis par le soumissionnaires lors de la pré qualification sont toujours valables, en particulierque le soumissionnaire dont l’offre a été jugée la moins disante dispose toujours des capacités nécessaires pourexécuter le marché de façon satisfaisante. Si ce n’est pas le cas, l’attribution du marché pourra lui être refusée etle Maître d'ouvrage délégué passe à la deuxième de la liste et ainsi de suite jusqu’à satisfaction de cettecondition.
4. VISITE DES LIEUX
Une visite des lieux de construction sera organisée et un représentant du Maître d'Oeuvre sera présent pour
rencontrer les soumissionnaires aux sites de construction et de zones d'emprunt le ............... (date) à.......................... (temps) ............................................... (lieu de rencontre).
Les soumissionnaires ne sont pas tenus d'y assister ou d’y participer. Toutefois, les soumissionnaires sont sensésavoir effectué cette visite de lieux et que l'administration n'est pas obligée d'organiser une autre en dehors de
B. Dossier d’Appel d’Offres
7. COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le dossier d’appel d’offres comprend les documents figurant dans la liste ci-dessous ainsi que les addendapubliés conformément à la Clause 9:
L’Avis d’appel d’offres Chapitre I Les conditions de l’Appel d’Offres
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 120/176
C ap t e es co d t o s de ppe d O esChapitre II Moyens humains et matériels exigés par le Dossier d’Appel d’OffresChapitre III Les différents formulaires à remplir par les soumissionnaires :
1.- Soumission2.- Certificat de visite des lieux3.- Liste du personnel4.- Liste des matériel et outillages5.- Planning d’exécution et d’approvisionnement
Chapitre IV Conditions et formulaires du ContratChapitre V Les Prescriptions Techniques, y compris les plans et les dessinsChapitre VI Le Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif de référence
8. ECLAIRCISSEMENTS APPORTES AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
o8.1 Un Soumissionnaire éventuel qui désire des éclaircissements sur le Dossier d’appel d’offres peut enfaire la demande par écrit à l’adresse du FID. Le FID répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement àcondition que la demande soit reçue 21 jours avant la date limite de dépôt des soumissions. Une copie de laréponse du FID indiquant la question posée mais sans en indiquer l’auteur, sera adressée à tous les acquéreurs duDossier d’appel d’offres.
9. AMENDEMENTS APPORTES AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES9.1 Avant la date limite de dépôt des soumissions, le FID pourra amender le Dossier d’appel d’offres enpubliant des addenda.
9.2 Tout addendum ainsi publié fera partie du Dossier d’appel d’offres et sera communiqué par écrit à tousles acquéreurs du Dossier d’appel d’offres. Les Soumissionnaires feront parvenir au FID un accusé de réceptionécrit pour chaque addendum.
9.3 Afin de donner aux Soumissionnaires un délai raisonnable permettant de prendre en compte unaddendum dans leur soumission, le FID pourra, le cas échéant, reporter la date limite de dépôt des offres.
C. Préparation des offres
10. COMPOSITION DE L’OFFRE
(g) Liste des matériels et outillages (suivant le format indiqué à la Chapitre III)
(h) Le planning d’exécution des travaux assorti du planning d’approvisionnement (suivant le formatindiqué à la Chapitre III);
(i) Le planning d’intervention pour l’entretien (cette rubrique concerne uniquement les routes).(j) L’attestation d’assujettissement à la TVA dans le cas où le soumissionnaire est assujetti à la TVA
11. PRIX DE LA SOUMISSION
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 121/176
11.1 L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que son offre sera impérativement calculée sur la basedu devis quantitatif du dossier d’appel d’offres. Il est en outre expressément indiqué que le prix global estimédes travaux dans le dossier d’appel d’offres est donné à titre d’information et il lui appartient de bien calculer sescoûts pour faire son offre.
11.2 Le montant de sa soumission sera obtenu par application de ses propres prix unitaires aux quantités.
11.3 Tous les droits, taxes et autres redevances qu’il appartient au soumissionnaire de payer en vertu du Contrat,ou pour une autre raison, seront inclus dans les prix unitaires et le prix total de l’offre présentée par leSoumissionnaire. Si le Soumissionnaire est assujetti à la TVA, le prix total de l’offre devra faire ressortir lemontant hors TVA, le montant de la TVA et le montant toute taxe comprise
11.4 Les prix unitaires inscrits sont fermes et non susceptibles de révision.
12. DUREE DE VALIDITE DE LA SOUMISSION
12.1 Les offres resteront valables et irrévocables pendant 60 jours à compter de la date limite fixée pour laremise des offres.
12.2 Dans ce délai de 60 jours, les soumissionnaires seront informés par écrit de l'acceptation ou du rejet deleur offre.
12.3 Les conditions et les prix stipulés aux documents d'offres ne pourront donc pas être modifiés durantcette période de 60 jours.
o12.4 Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait être demandé aux soumissionnaires de prolonger lapériode de validité pour une durée déterminée. Cette demande et les réponses des Soumissionnaires se feront parécrit. Un Soumissionnaire peut refuser d’accepter la requête sans perdre pour autant la caution de Soumission.Un Soumissionnaire qui a accepté la requête ne pourra pas demander et ne sera pas autorisé à modifier son offre.
13. CAUTION DE SOUMISSION
13.1 La caution de soumission de …………..MGA sous forme de chèque bancaire certifié (tiré du propre comptedu soumissionnaire) à l’ordre de……………., ou sous forme de bordereau de versement d’espèces à la banquede compte No banque
14. VARIANTES
Le soumissionnaire n'est pas autorisé à proposer des variantes techniques aux concepts décrits dans les
Prescriptions Techniques.
15. FORMAT ET SIGNATURE DE LA SOUMISSION
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 122/176
15.1 Le soumissionnaire établira un original et une copie des documents constitutifs de l'offre indiqués à laclause 10 en indiquant visiblement "Original" et "Copie". Le soumissionnaire cachettera l'Original et la Copiedans deux enveloppes séparées dites enveloppes intérieures. Ces deux enveloppes intérieures seront placées dansune enveloppe extérieure cachetée adressée au ................................................... qui portera uniquement lamention du sous-projet et un avertissement de ne pas ouvrir les enveloppes avant l’heure et le jour d’ouverture
des plis.
15.2 L'offre préparée par le soumissionnaire comprendra obligatoirement les documents mentionnés à la cause10, dûment paraphés et signés par une personne dûment autorisée pour signer au nom du Soumissionnaire. Lasoumission, le bordereau de prix unitaires et le devis quantitatif et estimatif, ainsi que les formulaires de lasoumission seront dactylographiés ou écrits à l'encre ou au stylo à bille. Aucune rature ou effaçure ne seratolérée sur des documents d'offre. Toute correction apportée aux prix ou à toute autre donnée sera réécrite enfrançais à l'encre ou au stylo à bille et dûment paraphée. Les documents comportant une signature seront signéesà la main, à l'encre, ou au stylo à bille.
15.3 Les offres seront exprimées en Ariary (MGA) qui sera également la monnaie de paiement.
15.4 Il est enfin rappelé que certains documents ou renseignements demandés au titre de la soumission serontrendus contractuels lors de la passation du contrat. Leur établissement doit être soigné.
15.5 Erreurs, omissions ou imprécisions dans les documents d’offres
Les soumissionnaires devront apporter le plus grand soin à l'examen des pièces du Dossier d'Appel d'Offres. Ilsne pourront en aucun cas se prévaloir d'erreurs, d'omissions ou d'imprécisions qu'ils auraient commises dans leursoumission.
D. Dépôt des dossiers de Soumissions
16. DATE LIMITE DE DEPOT DES SOUMISSIONS
16.1 Les offres devront parvenir à ............................................................................................................................................................................................................................................(nom du représentant du Maître d'ouvrage délégué ou du service responsable, son adresse), au plus tard le....................................................................................... (la date et l'heure) (le délai de la soumission ne saurait
E. Ouverture et évaluation des dossiers de Soumissions
17. OUVERTURE DES DOSSIERS DE SOUMISSIONS
17.1 L'ouverture des plis aura lieu à .............................................................................. (Indiquer l'adresse), le……………..(indiquer la date) à …………… heures……… minutes.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 123/176
17.2 L'ouverture des plis sera publique, c'est-à-dire que les soumissionnaires pourront assister ou se fairereprésenter par deux personnes au maximum, à la séance d'ouverture des plis à l'heure prévue, pour y entendreles prix indiqués dans les offres soumises. Le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre et laprésence ou l'absence des documents constitutifs de l'offre dont il est fait référence à l'article 10, seront annoncés
à haute voix et consignés au procès-verbal de la séance.17.3 La commission d'examen des offres procède à l'ouverture des plis, vérifie que les sceaux sont intacts etque les offres reçues sont conformes aux clauses administratives de l'appel d'offres et informe les partiesprésentes des noms des soumissionnaires et des montants des offres. Les offres sont paraphées et signées par lesmembres de la Commission d’examen. Cette séance est sanctionnée par un procès-verbal signé par les partiesprésentes.
17.4 La Commission d’examen des offres ne pourra pas statuer sur la conformité ou la non conformité des
offres lors de cette séance sauf sur les dossiers déposés après la date limite et heure limite de dépôt des offres quiseront rejetés.
18. ECLAIRCISSEMENTS
Afin d’aider à examiner, évaluer et comparer les Soumissions, il pourra être demandé aux Soumissionnaires deséclaircissements sur leur Soumission. Les demandes d’éclaircissement et les réponse à celles-ci devront êtreprésentées par écrit mais aucun changement de prix ou sur le contenu de la Soumission ne sera demandé, offertni autorisé, si ce n’est pour confirmer les corrections apportées aux erreurs de calcul découvertes par lors de
l’évaluation des dossiers conformément à la Clause 20.
19. EXAMEN DES SOUMISSIONS ET DECISION DE CONFORMITE
19.1 Avant de procéder à l’évaluation détaillée des Soumissions, il sera vérifié si chaque Dossier de Soumission(a) a été dûment signé; (b) est accompagné de la caution de Soumission et; (c) est essentiellement conforme auxconditions énoncées dans le Dossier d’appel d’offres.
19.2 Une Soumission conforme pour l’essentiel est une Soumission qui satisfait à tous les termes, conditions
et spécifications du Dossier d’appel d’offres, sans différence significative ni réserve. Une différence ou uneréserve est dite significative si elle (a) affecte d’une manière fondamentale l’étendue, la qualité ou le résultat desTravaux ; (b) limite de manière fondamentale, contraire au Dossier d’appel d’offres, les droits du Maître del’ouvrage (ou du Maître d’ouvrage délégué) ou les obligations du Soumissionnaire consignés dans le Contrat ;
• si les moyens humains et / ou matériels proposés sont inférieurs à ceux requis par le présent Dossier d’Appeld’Offres.
19.4 Si une Soumission n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera rejetée et ne pourra pas être admise
ultérieurement même après correction ou suppression de la différence ou de la réserve non conforme.
20. CORRECTION DES ERREURS
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 124/176
20. CORRECTION DES ERREURS
20.1 Les Soumissions jugées conformes pour l‘essentiel feront l’objet de vérifications afin de détecter les erreursde calcul.
Dans le cas où des erreurs matérielles seraient constatées dans les calculs du Bordereau de Prix Unitaires et duDevis Quantitatif et Estimatif, celles-ci seront corrigées sur la base des prix unitaires exprimés en toutes lettres etles quantités inscrites dans le Dossier d’Appel d’Offres. Le montant ainsi corrigé de la soumission aura forced'obligation pour le soumissionnaire. Si le Soumissionnaire n’accepte pas les corrections d’erreurs, son offre seraécartée et sa garantie pourra être confisquée
20.2 Le montant figurant dans la Soumission sera ajusté par conformément à la procédure décrite ci-dessusafin de corriger les erreurs et, avec l’accord du Soumissionnaire, le montant corrigé devra être accepté par celui-
ci. Si le Soumissionnaire n’accepte pas le montant corrigé, sa Soumission sera rejetée et la caution de soumissionpourra être encaissée.
21. EVALUATION ET COMPARAISON DES SOUMISSIONS
21.1 L'évaluation des offres sera effectuée par la Commission d’examen des offres des Marchés composéedes membres de la Commission Inter-Régionale d’Attribution de Marché (CIRAM) présidé par le DirecteurInter-Régional et d’un représentant du Maître d'œuvre.
21.2. Le résultat de l'appel d'Offres ne deviendra définitif qu'après vérification détaillée par la Commissiond’examen:
• de la conformité des documents présentés par rapport aux différents formulaires présentés à la Chapitre III etde leur et exhaustivité par rapport à la clause 10;
• de la conformité des offres par rapport aux conditions du Dossier d’Appel d’offres suivant les clauses 3, 13et 19 ;
• des calculs du bordereau des prix unitaires et du devis quantitatif et estimatif. Les erreurs seront corrigéesconformément à la clause 20.
21.3 En cas de discordance entre les documents présentés et les modèles du Dossier d'Appel d'Offres, cesderniers seront les seuls considérés comme valables.
22.3 Notification
Une lettre de notification sera adressée par le FID à l’Entreprise adjudicataire. Cette décision est sans appel.
22.4 Caution de bonne exécution et signature du contrat
22.4.1 La caution de bonne exécution est fixée à 10% du montant du contrat des travaux (TTC).
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 125/176
Dix jours calendaires au plus tard après la date de notification, l’entreprise adjudicataire remettra au FID lacaution de bonne exécution qui représente au total 10% du montant du contrat de travaux (TTC), sous forme decaution bancaire solidaire d’une banque ou chèque bancaire certifié (tiré du propre compte de l’adjudicataire) àl’ordre du FID, conforme à la validité ou sous forme de bordereau de versement d’espèces à la banque du FID,
compte No. ……………………………………, banque ……………..………………………….....
Cas d’une caution de soumission sous forme de chèque bancaire certifié ou sous forme de bordereau deversement d’espèces à la banque du FID
A la demande du soumissionnaire, le FID transformera la caution de soumission fournie par l’Entrepriseadjudicataire en caution de bonne exécution. Le soumissionnaire apportera son complément, sous forme decaution bancaire solidaire d’une banque ou chèque bancaire certifié (tiré du propre compte de l’adjudicataire) àl’ordre du FID (validité conforme à l’exigence du contrat), ou sous forme de bordereau de versement d’espèces à
la banque du FID, compte No. ……………………………………, de façon à ce que la caution de bonneexécution détenue par le FID représente au total 10% du montant du contrat de travaux (TTC).
Les deux parties procéderont ensuite à la signature du contrat dont le modèle est donné en annexe.
22.4.2 En cas de défaillance de l'entreprise à fournir cette caution dans le délai prescrit, le marché sera attribuéà la deuxième entreprise sur la liste, et ainsi de suite. Passé ce délai de 10 jours dans le cas d’une incapacité del’Entreprise, la notification est annulée d’office.
22.4.3 Libération de la caution de soumissionLa libération des cautions de soumissionnaires non attributaires du marché sera effectuée au plus tard 20 jourscalendaires après la signature du contrat avec le Titulaire.
Chapitre II : MOYENS HUMAINS ET MATERIELS EXIGESPAR LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
1- Liste du personnel exigé par le Dossier d’Appel d’Offres (liste à remplir obligatoirement par le
Maître d’Ouvrage Délégué en fonction du type d’infrastructure objet de l’Appel d’offres)
FONCTIONOCCUPEE
ANNEESD’EXPERIENCE
é
QUALIFICATIONS /FORMATION, OU
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 126/176
(préciser ledomaine sinécessaire)
SPECIALITE
2- Liste des matériels et outillages exigés par le Dossier d’Appel d’Offres : (liste à remplir
obligatoirement par le Maître d’Ouvrage Délégué en fonction du type d’infrastructure objet del’Appel d’offres)
Nom du matériel Description détaillée
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 127/176
2. CERTIFICAT DE VISITE DES LIEUX
1. Ce formulaire doit être complété au moment de la visite des lieux des travaux futurs à réaliser. Il certifieque,
.................................................................................................................................................
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 128/176
(nom du soumissionnaire ou son représentant)
..................................................................................................................................................(nom de l'entreprise soumissionnaire)
accompagné de .................................................................................................................(nom de l'ingénieur guidant la visite des lieux)
a visité des lieux qui font objet du Dossier d'Appel d'Offres pour le CONTRAT No ...........
2. Ayant examiné antérieurement le Dossier d'Appel d'Offres, je reconnais m'être assuré de la nature et dela situation géographique des travaux, des conditions générales d'exécution des travaux, de la présenceéventuelle de constructions voisines pouvant avoir une incidence sur le mode d'exécution des travaux, de laposition exacte des travaux, des sujétions de maintien du trafic là ou il est demandé et de celles de l'écoulementdes eaux, des conditions physiques propres à l'emplacement des travaux, des conditions climatiques, desconditions locales, des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricitéet carburant, de la disponibilité de la main-d'œuvre en nombre et en qualité, de toutes les contraintes etobligations résultant de la législation sociale, fiscale ou douanière, et de toutes les conditions et circonstancessusceptibles d'avoir une influence sur l'exécution des travaux ou sur le prix.
.............................................................................................................................................(signature et fonction du soumissionnaire ou son représentant)
...............................................................................................................................................(signature et fonction de l'ingénieur guidant la visite des lieux)
Date .......................................
3. LISTE DU PERSONNEL PRINCIPAL
Indiquez l'expérience professionnelle des principaux membres de l'entreprise.
NOM FONCTIONOCCUPEE
ANNEESD’EXPERIENCE(totales, dans la
QUALIFICATIONS /FORMATION, OU
SPECIALITE
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 129/176
firme)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Date: ............................................................................................................................................................................................
(signature et fonction)
Note: Ce formulaire constitue un modèle. Des renseignements complémentaires peuvent être donnés sur desfeuilles annexées.
4. LISTE DU MATERIEL ET DE L'OUTILLAGE
Le soumissionnaire donnera la liste du matériel et de l'outillage qu'il mettra en place pour l'exécution des travauxqui font l'objet de ce Dossier d'Appel d'Offres en conformité avec son planning d'exécution proposé sur la pagesuivante. Ce formulaire constitue un modèle. Le soumissionnaire peut donner des renseignementscomplémentaires sur des feuilles annexées afin de décrire complètement son matériel et son outillage.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 130/176
Dans le cas des routes, la liste des matériels destinés au compactage sera exhaustive, accompagnée des piècesauthentifiées justifiant de leur réelle disponibilité en cas d’adjudication.
No. / nomd’identification
Type/ description
Dimensions/ Capacité
Age etétat
Appartenanten propre
En location
Date: ….......................................
….......................................................................................................................................(signature et fonction)
5. PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX ET D’APPROVISIONNEMENT
Le soumissionnaire indiquera les détails du programme de construction proposé, c'est-à-dire des activitésprincipales, conforme au délai d'exécution qu'il propose mais qui ne saurait dépasser …. jours calendaires (1).
Dans l’établissement de son planning d’exécution des travaux, le soumissionnaire doit tenir compte desconditions météorologiques.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 131/176
No. Description des activités principales Durée(en mois, ou
quinzaines, ousemaines)
Chapitre IV : CONDITIONS ET FORMULAIRES DU CONTRAT
1. DOCUMENTS DU CONTRAT
1 1 Pièces constituant le contrat issu de l'Appel d'Offres
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 132/176
1.1 Pièces constituant le contrat issu de l Appel d Offres
L'ensemble des documents énumérés ci-dessous fait partie du Contrat issu de l'Appel d'Offres:
1.1.1 Le présent Cahier des Conditions du Contrat et ses formulaires:
a) le modèle de contrat d'exécutionb) le modèle de cautionnement de l'avance
1.1.2 Le Dossier d'Appel d'Offres et ses formulaires dûment complétés.
1.1.3 Les Prescriptions Techniques, y compris les plans et les dessins.
1.1.4 Le Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif.
1.1.5 Les additifs éventuels notifiés à l'adjudicataire.
1.2 Signature du contrat _
1.2.1 Dans un délai de 10 jours calendaires après réception de l'avis d'acceptation du Maître d'ouvragedélégué, le soumissionnaire choisi signera l'accord contractuel dans les formes prévues dans ce dossier.
1.2.2 L'Entrepreneur adjudicataire présentera un cautionnement de l'avance dans les formes requises (au casoù il désirerait recevoir une avance de démarrage) au moment de la signature du contrat.
ANNEXE 3.2.5 : RAPPORT D’EVALUATION DES OFFRES DES ENTREPRISES
FONDS D’INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT
Direction Inter Régionale de …………………….
Adresse : ……….
: …………………….
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 133/176
PASSATION DE MARCHES DE TRAVAUX
RAPPORT D’EVALUATION DES OFFRES DES ENTREPRISES
Sous projet : …………………Commune de : ………………District de : ………………….Région de : ………………….
Suivant le DAO N°……………………….. du …………………….
MAITRISES D’ŒUVRE :
(NOM ET ADRESSE DU BE)
1° PERIPETIE DE L’APPEL D’OFFRES
Intitulé projet : Travaux de ……………..Date de lancement de l’Appel d’Offres : ……………..N° de l’appel d’offres : …./…./…../…..Date et heure limites de remise des offres : ………Date d’ouverture des offres : ………Heure début : ………h…..mn
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 134/176
Heure de fin : ………h…..mnVisite de lieux : Non obligatoire mais recommandée
Entreprise ayant acheté lecahier de charge Entreprisessoumissionnaires Catégorie Code Assistance à l’ouverturedes plisVoir fiche de présence
2° METHODE D’EVALUATION DES OFFRES
La méthode utilisée a été celle dans les procédures du FID et celles stipulées par les clauses 19 et 21 duDossier d’Appel d’Offres
3° ANALYSE ET EVALUATION DES OFFRES
Les informations suivantes ont été lues à hautes voix pendant la séance d’ouverture des offres:
N° SOUMISSIONNAIRES S BDQE V Pers Mat Pl RCC CS MCS AriaryMontant de l'offre
Ariary TTC
Observations
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 135/176
112
S: Soumission Pl: Planning d'exécution et d'approvisionnement
BDQE: Bordereau des Détails Quantitatifs Estimatifs RCC: Reçu achat cahier des charges
V: Certificat de visite des lieux (si visite obligatoire) CS: Caution de soumission
Pers: Liste et fonction du personnel cadre MCS: Montant caution de soumission
Mat: Liste des matériels et outillages
Tableau de vérification des offres :
Noms
Soumissionnaires
Exhaustivité
des
documents
de l’offre
(Oui/Non +
éventuelles
observations)
Conformitédes
documents
de l’offre par
rapport aux
formulaires
(Oui/Non +
éventuelles
observations)
Validité
de
l’offre
(jours)
Caution de
soumission
(Ariary)
Conformité
des moyens
humains
(Oui/Non +
éventuelles
observations)
Conformité
des moyens
matériels
(Oui/Non +
éventuelles
observations)
Délai
d’exécution
proposé
(jours)
Autres
observations
(ayant un impact
sur la conformité
de l’offre)
Offre
conforme
pour
l’essentiel
(Oui/Non)
Les offres des Entreprises ……..…….. ont été déclarées conformes.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 136/176
ENTREPRISES RECEVABILITECONFORME
CLASSEMENTMONTANT
SOUMISSIONAR TTC
MONTANTCORRIGE
ECART EN %PAR RAPPORTAU COUT DEREFERENCE
Conclusion de la Commission:Compte tenu des observations sus-évoquées et selon la procédure en vigueur, la commission a proposéd'attribuer le marché des TRAVAUX DE …………………………., Commune ……………., Districtde……………, à l'Entreprise …………… de la catégorie ………. dont l’offre est conforme, classée première,pour un montant TTC de ……………………………………….ARIARY (………….Ar), y compris la TVA autaux de 20% pour un montant de …………………………. ARIARY (……………………Ar).
Il est à noter que l’Entreprise adjudicataire …………………. a fourni dans son offre la caution desoumission d’un montant de ………………… Ariary exigée par le Dossier d’Appel d’Offres, sous forme de :
chèque certifié et la disponibilité de ce montant a été constatée dans le compte du FID/de laCellule de Projet.
ou de versement en espèces dans le compte du FID/ de la Cellule de Projet.
Les membres de la commission
Pour le FID Pour le bureau d’études
Le Directeur Interrégional
Pièces jointes : - Vérification des calculs arithmétiques des offres financières des Entreprises;- Attestations d’assujettissement ou non à la TVA des Entreprises ayant présenté des conformes.- Procès verbal de dépouillement des offres d’entreprises
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 137/176
Procès verbal de dépouillement des offres d entreprises
- Fiche de présence à la séance d’ouverture des offres
PROCES VERBAL DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES D’ENTREPRISES
Intitulé projet : Travaux de ………………………..N° de l’appel d’offre : ………………
Date du dépouillement des offres : ……………………….Lieu : FID Direction interrégionale …………….Heure début : ………h…..mnH d fi h
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 138/176
Heure de fin ………h…..mnVisite de lieux : Non obligatoire mais recommandée
Il a été procédé ce jour au dépouillement des plis relatifs aux offres des Entreprises et dont lesspécifications sont ci-dessus.
Etaient présents :
Pour le FID : M………………………….……………….M………………………….………………M………………………………………….
Pour le Bureau d’études : M………………………..…………M……….……………….…………
Assistances : Les représentants des entreprises soumissionnaires (cf. fiche de présence).
Résultat de l’ouverture des plis
Avant d’ouvrir les plis, la commission a procédé à la lecture des clauses 17.1 à 17.3 du Dossier d’Appeld’Offres stipulant que la Commission d’examen des offres ne pourra pas statuer sur la conformité ou la nonconformité des offres lors de cette séance sauf sur les dossiers déposés après la date limite et heure limite dedépôt des offres qui seront rejetés.
Les informations lues à haute voix pendant la séance d’ouverture des plis se trouvent en annexe.
La séance a été levée à ….. h …mn
FIDDIRECTION INTER REGIONALE DE………………….
FICHE DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES D'ENTREPRISES
DAO N° ………………………
Travaux de ………………………..
Date de lancement:
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 139/176
116
Date de lancement:
Date limite de remise des offres: à: ………….. Heures…………… minutes
Date d'ouverture des plis: à: ………….. Heures…………… minutes
Les informations suivantes ont été lues à hautes voix pendant la séance d’ouverture des offres:
N° SOUMISSIONNAIRES S BDQE V Pers Mat Pl RCC CS MCS AriaryMontant de l'offre
Ariary TTCObservations
S: Soumission Pl: Planning d'exécution et d'approvisionnement
BDQE: Bordereau des Détails Quantitatifs Estimatifs RCC: Reçu achat cahier des charges
V: Certificat de visite des lieux (si visite obligatoire) CS: Caution de soumissionPers: Liste et fonction du personnel cadre MCS: Montant caution de soumission
Mat: Liste des matériels et outillages
Le Président de la Commission Les membres de la Commission
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 140/176
117
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 141/176
118
ANNEXE 3.2.6 : MODELE DE CONTRAT AVEC UNE MPE POUR UN PROJETRRPC
1.3 Modèle de Contrat
Contrat no. ....
Entre les soussignés,
L’Association………………,..............................................................................................................................................
Représenté par le Président : M/Mme
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 142/176
Représenté par le Président : M/Mme ..................................................................
désigné ci-après le Maître d'ouvrage délégué, d'une part,
ET
L'Entreprise suivante ayant son siège à ( préciser l'adresse du siège), ..................................................etayant élu officiellement domicile à (adresse du site)..............................................................................,désignée ci-après l'Entrepreneur, d'autre part,
Il est arrêté et convenu que les travaux qui font objet du présent Contrat seront réalisés par ce dernierselon les conditions, les spécifications et les prix détaillés dans les documents suivants: le présentCahier des Conditions du Contrat et ses formulaires, le Dossier d'Appel d'Offres et ses formulaires, lesPrescriptions Techniques, les plans et les dessins, le Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif, et les addenda.
Nom:....................................................................
Nom:....................................................................
Fonction:..............................................................
Fonction:..............................................................
Signature:
.............................................................
Signature:
.............................................................
Date: Date:
2 MODALITES D'EXECUTION DU CONTRAT
2.1 Début des travaux
Les travaux devront démarrer dans les dix (10) jours calendaires qui suivent la date de notification àl'Entrepreneur de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.
2.2 Délai d'exécution
Le délai d'exécution faisant l'objet du marché des travaux est fixé à ...............à compter du dernier jourdu délai de démarrage des travaux indiqué ci-dessus.
2.3 Pénalité pour retard d'exécution
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 143/176
2.3 Pénalité pour retard d exécution
En cas de retard à l'achèvement des travaux, il sera fait application des pénalités qui prendront effet
sans mise en demeure préalable.
En cas de force majeure, l’Entreprise doit déposer une requête motivée de prolongation de délai. LeMaître d’ouvrage délégué lui notifie un nouveau délai. Passé ce nouveau délai, les pénalités pourretard qui en découlent s’appliqueront dans leur intégralité sans qu’il y ait mise en demeure préalableni possibilité de remise.
Le montant des pénalités est fixé à un millième (1/1000) du montant du marché, par jour de calendrier
de retard, jusqu'à un montant maximum de 10% du prix du marché. Il sera retenu, le cas échéant, surdes sommes dues à l'Entrepreneur et viendra en déduction des décomptes de travaux.
Il ne sera pas attribué de prime pour avance sur travaux.
2.4 Cas de force majeure
L'exécution des travaux ne peut être interrompue que si l'Entrepreneur rencontre sur le terrain des
conditions exceptionnelles (conditions météorologiques exceptionnelles, inondations, guerres,émeutes, troubles sociaux graves...). Dans tous les cas l'Entrepreneur devra produire des éléments depreuves qui démontrent l'incapacité où il s'est trouvé d'accomplir sa mission. Sur cette base, ilnégociera avec le Maître d'œuvre la prolongation du délai d'exécution du contrat.
2.5 Programme des travaux
Les modalités d'exécution du marché devront être conformes au planning de travail préalablementapprouvé lors de la soumission et aux modes d'exécution détaillés dans les Prescriptions Techniques.
2.6 Conditions d'emploi de la main-d'œuvre locale
2.6.4 Dans le cas de plaintes contre l'Entrepreneur de ne pas avoir respecté les conditions d'emploiprécitées et si les preuves sont convaincantes pour le Maître d'œuvre, le Maître de l’ouvrage (délégué)peut payer les salaires restants dus en utilisant des sommes dues à l'Entrepreneur dans ce contrat.
2.7 Assurances
2.7.1 Dans les quinze (15) jours à compter de la date de la notification de l'ordre de service,l'Entrepreneur présentera au Maître d'œuvre un exemplaire des polices d'assurances qu'il aurasouscrites pour la couverture des risques suivants:
• la responsabilité civile de l'Entrepreneur à l'égard des tiers, couvrant l'ensemble des dommagescorporels et matériels, les pertes ou préjudices, susceptibles de provenir de l'exécution des travaux
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 144/176
co po e s et até e s, es pe tes ou p éjud ces, suscept b es de p ove de e écut o des t avau(la police doit spécifier que le personnel du Maître d'ouvrage délégué, du Maître d'œuvre et sesreprésentants se trouvant sur le chantier sont considérés comme des tiers);
• les accidents du travail et dommages corporels susceptibles d'affecter son propre personnel.
Les assurances devront être souscrites auprès d'une compagnie d'assurances agréée par le Maîtred'œuvre et l'Entrepreneur devra présenter au Maître d'œuvre les attestations de quittances des policesd'assurances.
2.8 Panneaux de chantier
Dix jours au plus tard après sa notification, l’Entrepreneur identifiera le chantier au moyen depanneaux aux endroits judicieusement choisis conformément au modèle qui lui sera remis par leMaître d'œuvre.
2.9 Réception provisoire
2.9.1 Après l'achèvement des prestations définies dans le marché par l'Entrepreneur, le Maître del’ouvrage (délégué) et le Maître d'œuvre procéderont à la réception provisoire des travaux. La visite
de réception donne lieu à un procès-verbal sur lequel seront enregistrées les réserves mineureséventuellement exprimées par les différentes parties en présence.
Après signature du procès-verbal de la réception provisoire et à la demande du Titulaire, le Maîtred’Ouvrage (Délégué) procédera, au plus tard 10 (dix) jours après la date de cette demande, à lalibération de la moitié de la caution de bonne exécution.
2.9.2 Cette réception provisoire ne pourra être requise par l'Entrepreneur, qu'après que le Maîtred'œuvre ait certifié au Maître d'Ouvrage (délégué) et après la vérification par celui-ci, que toutes lesprestations ou travaux requis par le contrat ont été complètement réalisées et satisfont toutes lesclauses des plans d'exécution et prescriptions techniques faisant partie intégrale du contrat.
2.10.2 L'Entrepreneur est tenu, durant le délai de garantie, à une obligation dite "obligation de parfaitachèvement". Pour garantir l'obligation de parfait achèvement des travaux par l’Entreprise,l’autre moitié de la caution de bonne exécution sera gardée pour constituer la retenue degarantie.
Au titre de l’obligation de parfait achèvement, l’Entreprise doit, à ses frais:
• remédier à tous les désordres signalés par le Maître d'œuvre ou le Maître de l’ouvrage(délégué) de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réceptionprovisoire;
• procéder le cas échéant, aux travaux complémentaires ou modifications dont la nécessité seraitapparue.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 145/176
pp
L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de
l'usage ou de l'usure normale, la propreté et l'entretien courant incombant au Maître de l’ouvrage, ouaux défauts de conception dont le Maître d'œuvre est responsable.
2.10.3 Faute par l'Entrepreneur de faire face à ses obligations et après mise en demeure dans laquellesera précisé le délai de levée de réserves, le Maître d'Ouvrage (délégué) peut faire exécuter les travauxcomplémentaires, modificatifs ou des réparations aux frais et aux risques de l'entrepreneur et garderaacquis définitivement à son profit le montant de la retenue de garantie.
2.10.4 Le délai de garantie sera prolongé jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations.
2.11 Réception définitive
A l'expiration du délai de garantie, il sera procédé aux opérations de réception définitive, de la mêmemanière que pour la réception provisoire. Si le Maître de l’ouvrage (délégué) est d'avis que laréception définitive des travaux ne peut être prononcée à cause de la détérioration des ouvrages, quin'est pas due aux effets de l'usage et de l'usure normale, l'Entrepreneur en sera informé par ordre de
service et sera tenu de satisfaire à ces réserves dans un délai déterminé par le Maître de l’ouvrage(délégué). La réception définitive ne pourra être prononcée que s'il n'y a aucune réserve exprimée. Sitel est le cas, le Maître d'ouvrage (délégué) restituera à l'entreprise la retenue de garantie. S'il y a desréserves que l'Entrepreneur ne lève pas ou ne peut pas lever dans le délai fixé, le Maître d'Ouvrage(délégué) se réserve le droit d'utiliser ladite retenue de garantie pour faire exécuter les travaux restants.
3. DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1 Montant du marché
3.1.1 Le montant du marché est arrêté à la somme globale et forfaitaire ................................Ar dont.....................................................................................Ar pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
• le montant des travaux réalisés, obtenu à partir des quantités de travaux réellement exécutés dansles conditions du marché et des prix unitaires, tels qu'ils figurent au Bordereau des Prix Unitaireset Devis Quantitatif et Estimatif;
• le montant des retenues et des remboursements divers.
L'acompte à régler à l'Entrepreneur sera déterminé par la différence entre le montant du décompteconcerné et celui qui le précède immédiatement.
Pour donner droit à paiement, le montant de l'acompte devra au moins être égal à dix (10) pour cent dumontant TTC du marché.
A la fin des travaux, il est établi un décompte définitif de travaux.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 146/176
3.2.2 Le montant du marché TTC sera payé en totalité par le fonds alloué au Maître d’ouvrage déléguésuivant les modalités et procédures en vigueur.
3.2.3 Le paiement des sommes dues à l'Entrepreneur sera effectué soit par chèque barré, soit parvirement au compte:
ouvert à: .......................................................................................................................sous le numéro: ............................................................................................................et dont l'intitulé est: ......................................................................................................
3.2.4 Le Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif est lié au présent contrat et lasignature de l'Entrepreneur ainsi que celle du Maître d'ouvrage délégué sont obligatoires pour rendrece contrat légal.
3.3 Avance de démarrage
3.3.1 A la demande de l'Entrepreneur, une avance de démarrage peut être versée à l'Entrepreneur.Dans ce cas, le décompte provisoire relatif à l'avance de démarrage portera le numéro zéro (0).
Elle devra être garantie à cent (100) pour cent par une caution solidaire d'un établissement financieragréé par le Maître d'œuvre. Cette avance est fixée à 10 pour cent du montant du marché.
3.3.2 Le paiement de l'avance, qui est subordonné à la fourniture d'une caution, doit intervenir dansles quinze jours à compter de la fin de la quinzaine où est intervenu le dernier des événementssuivants:
Notification de l'ordre de service;
Réception de la caution d'avance.
3.4.2 Les remboursements se feront par retenue de 20 % sur chaque décompte payé entre 30 et 80pour cent de l'avancement des travaux.
3.5 Modifications
Pour faire face à des nouvelles situations rencontrées au cours de l'exécution des travaux, le Maître del’ouvrage (délégué) se réserve le droit de modifier le volume des travaux à concurrence de 10 pour
cent du montant du contrat issu de l’Appel d'Offres sans que l'Entrepreneur n'ait à revendiquer quoique se soit ou se départir de ses obligations. Les paiements supplémentaires ne porteront que sur lestravaux préalablement approuvés par le Maître d’ouvrage (délégué), effectués par l’entreprise etcontrôlés par le Maître d'œuvre, sur la base des prix unitaires de soumission ou sur celle de prixpréalablement négociés avec le Maître d’ouvrage (délégué). Ce dernier peut alors accepter, sinécessaire, une prolongation de la durée du contrat.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 147/176
3.6 Délai de paiement
3.6.1 Le paiement de tout ou partie de chaque décompte devra intervenir au plus tard dans les deux(2) semaines qui suivront la présentation par l'Entrepreneur de la facture dûment approuvée par leMaître d’œuvre au Maître d’ouvrage (délégué). Au-delà de ce délai, le Maître d'Ouvrage (délégué)devra payer des intérêts moratoires sur les sommes dues à l'Entrepreneur. Le taux d'intérêt appliquésera le taux d'intérêt de la Banque centrale de Madagascar majoré de deux points.
3.6.2 Le Maître d'Ouvrage (délégué) ne payera que les factures, ou parties de factures, dûment
approuvées par le Maître d’œuvre.
4. CONTROLE DES TRAVAUX
4.1 Le contrôle des travaux est assuré par le Maître d’œuvre ou son représentant.
5. CONTESTATIONS ET RESILIATION
5.1 Résiliation
5.1.1 Le contrat est résilié de plein droit et sans indemnité dans les éventualités décrites ci-après:
en cas de décès ou d'incapacité civile de l'Entrepreneur;en cas de faillite ou liquidation judiciaire de l'Entrepreneur;si une partie des travaux est sous-traitée à une autre entreprise sans autorisation du Maître d’ouvrage
(délégué).
5.1.2. Tout retard de quinze (15) jours constaté sur un corps de travaux importants ou critiquesentraîne une mise en demeure de l’Entrepreneur. Si l’Entrepreneur ne s’exécute pas d’une manièresatisfaisante pour rattraper les retards constatés, le Maître d’Ouvrage (Délégué) peut prononcer la
exécutés, au contrôle des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif de son matériel.L'Entrepreneur sera tenu d'évacuer le chantier dans le délai qui lui sera fixé par le Maître d'ouvragedélégué. Un décompte pour règlement des travaux exécutés sera établi. Déduction sera faite desacomptes déjà réglés à l'Entrepreneur, des avances qui lui auront été consenties, des retenues degarantie et des excédents de dépense qui résultent du nouveau marché.
5.1.5. Mise en demeure et résiliation peuvent être remises valablement soit à l’adresse de
domiciliation de l’entreprise sur site, soit à son siège. En cas de refus, la mise en demeure ou larésiliation se fera par voie d’huissier ou par l’intermédiaire du Maire ou de son Représentant dûmentmandaté.
5.1.6. En cas de résiliation aux torts de l’Entreprise, la caution de bonne exécution sera retenuedéfinitivement par le Maître d'ouvrage délégué.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 148/176
5.2 Contestations - arbitrage
5.2.1 Si au cours de l'exécution des travaux, un différent survient entre le Maître d’œuvre etl'Entrepreneur, celui-ci soumet au Maître d’ouvrage (délégué) un mémoire où il indique les motifs dedésaccord et éventuellement le montant de ses réclamations, ainsi que toutes les pièces justificativesindispensables à l'instruction du dossier.
5.2.2 Si aucune solution n'est trouvée à ce niveau, le Maître de l’ouvrage (délégué) et l'Entrepreneurs’efforceront de trouver un règlement à l’amiable. En cas d’insuccès, le conflit sera soumis à
l'arbitrage du tribunal compétent d'Antananarivo, siège du FID.
CHAPITRE III. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1.1 Le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) comprend en général: les données générales(localisation des sites, plans et dessins, données géologiques, etc.); l’installation de chantier; lesprescriptions techniques portant sur la provenance, la qualité et la préparation des matériaux; lesnormes de construction et le mode d'exécution des différents travaux selon les règles de l'art. Lesprescriptions techniques sont spécifiques à chaque catégorie de travaux; il convient de se référer aux
normes standard actuellement en vigueur à Madagascar.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 149/176
CHAPITRE IV. SPECIFICATIONS PARTICULIERES
CHAPITRE V. BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES ET DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
1. PREAMBULE
1.1 Composition des prix unitaires
Les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif devront
comprendre toutes les dépenses, sans exception, de l'Entrepreneur, en vue de réaliser la totalité destravaux objet du présent contrat. Ils comprennent de façon générale:
la coordination technique des travaux et le pilotage des entreprises sous-traitantes;les salaires payés et les charges sociales;l'amortissement et le fonctionnement du matériel;les fournitures matériaux et matériels consommables de toutes sortes;
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 150/176
les fournitures, matériaux et matériels consommables de toutes sortes;les frais de fret, de transport et de transit;
la construction et l'entretien de l'accès et les chemins de service;l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures et des dispositifs de sécurité etinstallations d'hygiène pour le chantier;
les frais d'assurance;les frais de caution;les taxes, les impôts et les autres charges normalement exigés pour un contrat de travaux publics;les frais de direction du chantier;les frais généraux, les aléas et les bénéfices.
En particulier, pour les activités suivantes:
déblais: le prix s'appliquera au volume mesuré d'après le profil théorique selon les prescriptionstechniques sans tenir compte des surlargeurs et surprofondeurs accidentelles, y comprisl'entreposage de la terre excavée pour remblai ultérieur ou transport au dépôt;
remblais: le volume après compactage sera rémunéré selon les plans ou les profils relevés;
travaux de béton: le prix unitaire comprendra la fourniture des matériaux constitutifs, la préparationdes coffrages, le malaxage et la mise en place du béton ainsi que le curage et le décoffrage.
1.2 Etablissement des décomptes
L'Entrepreneur présentera à la fin de chaque ... (quinzaine) la situation des travaux effectués pendantla période écoulée à partir desquels seront établis, après vérification et prise en attachement, desdécomptes mensuels. La mesure des différentes activités se fait par la méthode indiquée dans les
Prescriptions Techniques.
Ces décomptes seront obligatoirement accompagnés de la situation quantitative et qualitative de la
2. RECAPITULATION DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF( Modèle à utiliser pour les pistes villageoises, ouvrages hydrauliqes,…..)
Titre du projet: ..................................................................................................
Contrat No.: .................................................................................... .................
Description des opérations majeures Montant (AR)
0. Installation de chantier
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 151/176
1. Travaux préparatoires
2. Terrassements
3. Assainissement
4. Ouvrage d’art
5. Chaussée
6. Entretien
[1] = Montant Total H.T. de AR ………………………….
[2] = Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA ) : [2] = [1] x 20% AR
[3] = Montant Toutes Taxes Comprises (TTC) [3] = [1]+[2] AR
Soit en toutes lettres = [5]: …………………………..Ariary ( en chiffres AR )
3. RECAPITULATION DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
( Modèle à utiliser pour les aménagements hydrauliques) Titre du projet: ..................................................................................................Contrat No.: .................................................................................... .................
Description des opérations majeures Montant (AR)
0. Installation de chantier
1 Travaux préparatoires
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 152/176
1. Travaux préparatoires
2.
3.
4.
5.
6.
[1] = Montant Total H.T. de AR ………………………….
2] = Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA ) :
[2] = [1] x 20%AR
[3] = Montant Toutes Taxes Comprises (TTC)
[3] = [1]+[2] AR
Dressé par Le Maître d’œuvre
MODELE DE CAUTION DE L'AVANCE
CAUTION No .............. en date du ..............................
Nous, soussignés, délégués et représentants agissant au nom et pour le compte
de.......................................................................................................................................(nom et adresse de l'institution financière)
déclarons que nous nous portons caution personnelle et solidaire en faveur de ........................................................................................................................................(nom et adresse de l'entreprise contractante) pour la somme de................................................................................................................................AR,
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 153/176
(en chiffres et en toutes lettres), représentant 100 pour cent du montant de l'avance qui correspond à
................ pour cent du montant du Contrat No ........... du ................. exigé pour l'exécution destravaux suivants:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
La présente caution entre en vigueur à partir de la date de paiement de l'avance et expire un mois aprèsle remboursement complet de l'avance.
Fait à .................................................................; Date: ...............................................
Nom: ..............................................................................................................................
Fonction: ........................................................................................................................
Signature: ........................................................; Cachet: ...............................................
(Nom, fonction et signature de l'Autorité compétente de l'Institution Financière et son cachet)
CACHET EN RELIEF
F.I.D
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 154/176
DIMENSION
- 15 cm de rayon- 5 cm d’épaisseur
- Lettres gravées :
. 2 cm de largeur
. 1 cm de profondeur
. 10 cm de hauteur
MATIERE
- En ciment
EMPLACEMENT
-Sur bâtiment : à droite de la porte principale à la hauteur des yeux.
COULEUR
- Surface en bleu FID
- Lettres en jaune mimosa
PANNEAUX DE CHANTIER
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARATanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana
--------------------PRIMATURE
--------------------FONDS D’INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT
--------------------EMERGENCY FOOD SECURITY AND RECONSTRUCTION PROJECT (EFSRP)
INTITULE DU PROJET : ………………………Commune : ....................................................District :
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 155/176
District : ………………………………………..Région : ……………………………………….
DELAI D’EXECUTION :
DATE DE DEBUT
TITULAIRE :
MAITRE D’OEUVRE :
FINANCEMENT : - BANQUE MONDIALE CREDIT IDA 4537 - MG- GOUVERNEMENT MALAGASY
DIMENSION
- Dimension standard : 1,50m x 1,50m
MATIERE
- Planche en clair voie sauf la partie Maître de l’Ouvrage Délégué en bleu FID
- Pilier en bois carré de 15 x 15 cm
EMPLACEMENT
- En début et fin de chantier
- A l’entrée par rapport à un axe principal
COULEUR
- Surface en blanc
- Ecriture en noir
- Logo : des autocollants vous seront envoyés
ANNEXE 3.2.7 : DOSSIER DE CONSULTATION POUR LA FOURNITURE DE MOBILIERS
SCOLAIRES
LETTRE D'INVITATION
OBJET : Fournitures de mobiliers
1. Le Fonds d’Intervention pour le développement a reçu un crédit de l’Association Internationale deDéveloppement et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour la mise en œuvre desactivités de la composante 3 « Réhabilitation Reconstruction Post Catastrophe » du Projet SécuritéAlimentaire et Reconstruction (EFSRP) notamment les prestations de fourniture et livraison de mobiliersscolaires.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 156/176
2. Ainsi, vous êtes, par la présente, invités à soumettre une offre pour la fourniture de mobiliers scolaires
décrits en Annexe et qui pourra donner lieu à un contrat entre votre Atelier/Entreprise et le Fondsd'Intervention pour le Développement (FID). Le contrat qui sera établi sera conforme au modèle joint.
3. A cet effet, les soumissionnaires auront à présenter une offre qui sera constituée par un bordereau des prixremplis conformément aux dispositions des Clauses 5 et 6 de la présente lettre d’invitation et des documentssuivants qui font partie intégrante de la soumission :
a. Lettre de soumission
b. Lettre justifiant la qualité et le pouvoir du signatairec. Liste des moyens en personnel que le fournisseur s’engage à affecter pour l’exécution du marché;d. Liste des moyens en matériel que l’acheteur s’engage à mettre en œuvre pour l’exécution du marché;e. Planning d’exécution ne dépassant ………………. jours pour la mise en œuvre;f. Planning de livraison ;g. Plan de charges;h. Copie de la carte professionnelle à jour à la date de lancement de la consultation, copies du Numéro
d’Identité Fiscale et de l’attestation d’assujettissement ou non à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA). Les pièces justificatives doivent être délivrées par l’autorité fiscale habilitée.i. Les pièces justifiant que le candidat est en règle vis à vis des autorités forestières dans la régiond’attachement.
j. Lettre d’engagement d’approvisionnement en bois dûment signée par leur fournisseurk. Reçu de l’achat de cahier de consultation.l. une caution de soumission d’un montant de …………………. Ariary, sous forme de chèque bancairecertifié (tiré du propre compte du soumissionnaire) à l’ordre du FID, ou sous forme de bordereaude versement d’espèces à la banque de …………………., compte No. …………………………. ,
banque :……….4. La caution de Soumission pourra être saisie si :
Veuillez noter que le coût de la préparation des offres, y compris les frais de déplacements pour se rendreaux bureaux du FID, ne seront pas remboursables.
6. Les offres restent valables pour une durée de 30 (trente) jours à compter de la date limite de remise desoffres. Une offre présentée avec une clause de révision des prix valable pour une période plus courte(inférieure à 30 jours) sera considérée comme une offre ne satisfaisant pas aux conditions de la consultationet sera écartée.Le FID fera tout son possible pour sélectionner un Atelier ou Entreprise avant la fin de cette période.
7. Le candidat préparera deux exemplaires de l'offre pour chaque lot, indiquant clairement sur lesexemplaires "Original" et "Copie" selon le cas avec le nom du Projet . En cas de différence entre eux,l'original fera foi. Le candidat cachettera l’Original et la Copie dans deux enveloppes séparées dites« Enveloppes intérieures ». Les enveloppes intérieures seront placées dans une « Enveloppe extérieure » fermée non identifiable et portant uniquement l’objet de la consultation et la mention « A n’ouvrir qu’en
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 157/176
p q j q
séance de dépouillement ».
Le lot objet de cette consultation est indivisible. Toute offre incomplète sera rejetée.
8. Les offres devront parvenir au plus tard le jj mm aa et avant xx heures locales, à l'adresse suivante :Fonds d’Intervention pour le Développement (F.I.D)
Direction Inter Régionale XXXX
Un représentant de votre organisme peut assister à la séance de dépouillement des offres reçues, le jj mm aa à xx heures yy mn locales à l’adresse indiquée ci-dessus.
9. Le Marché sera attribué au soumissionnaire retenu, dont on aura déterminé que l'offre satisfaitsubstantiellement aux conditions de la consultation, et qu'elle est la moins disante (Montant toutes taxescomprises) et dont le délai d'exécution n’excèdera pas …………….. jours.
Les offres financières des soumissionnaires seront comparées sur la base du montant toutes taxes comprisesqui sera le montant à payer par le FID.
10. Le FID notifiera le candidat choisi par écrit que son offre a été acceptée. Cette notification constitue laformation du contrat.
11. La caution de bonne exécution est fixée à 5% du montant du contrat (TTC).
11.1 Dix (10) jours calendaires au plus tard après la date de notification, le fournisseur adjudicataire remettraau Maître d’ouvrage délégué la caution de bonne exécution qui représente au total 5% du montant du contrat(TTC) f d i b i lid i d’ b hè b i ifié ( i é d
11.3 En cas de défaillance du fournisseur à fournir cette caution dans le délai prescrit, le marché seraattribué à la deuxième entreprise sur la liste, et ainsi de suite. Passé ce délai de 10 jours dans le cas d’uneincapacité de l’Entreprise, la notification est annulée d’office.
11.4 Libération de la caution de soumissionLa libération des cautions de soumissionnaires non attributaires du marché sera effectuée au plus tard 20
jours calendaires après la signature du contrat avec le Titulaire.
12. Le FID enverra au soumissionnaire adjudicataire du marché la formule de contrat dûment remplieconformément à son offre. Celui-ci signera le marché et devra le renvoyer au FID au plus tard dix jours après sa réception.
13. Le prix du dossier de consultation est de VINGT MILLE ARIARY (Ar 20 000,00) à payer par lesoumissionnaire par chèque certifiée libellée au nom de l’ « ASSOCIATION FID » ou en espèce contre un
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 158/176
reçu. Le reçu est à joindre à la soumission.
Nous vous demandons de nous accuser réception de la présente lettre d’invitation par Fax, ou E-mail, ou partout autre moyen approprié, et de nous confirmer votre intention de participer à la consultation dans les dix(10) jours qui suivront la réception de cette lettre d’invitation.
Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués
Le Directeur Interrégional
P.J :• Modèle du contrat ; ………………………….• Prescriptions techniques et plans ;• Annexe 1 : BDQE• Modèle de lettre de soumission
Modèle : CONTRAT POUR LA FOURNITURE DES MOBILIERS SCOLAIRES
1. CONTRAT
Contrat N° …………………….
Entre les soussignés, ………………………………., Directeur Interrégional du FID ………………………, Adresse…………………………………..
désigné ci-après le Maître d'Ouvrage Délégué, d'une part,
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 159/176
ET
Le Gérant de l’atelier ………………………., Adresse : ……………………..
désigné ci-après le fournisseur, d'autre part;
Il est arrêté et convenu que les prestations de services qui font objet du présent contrat seront réalisées par ce dernier
selon les conditions et obligations détaillées dans ce présent document.
(Présenté par le Chef de Service des Opérations et Environnement et de la Direction Inter Régionale)
POUR LE FOURNISSEUR POUR LE MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE
Nom: ........................................................... Nom: ……………………………...
Fonction: ..................................................... Le Directeur Interrégional
Signature: Signature:
Date: ............................................................ Date: ............................................................
CONDITIONS DU MARCHE
I- MODALITES D'EXECUTION DU CONTRAT
1.1. L’Acheteur ou son représentant se réserve le droit de visiter les ateliers ou locaux du fournisseur envue de contrôler :
• l’existence de personnels et matériels listés dans le dossier de soumission et consultation,
• les fournitures utilisées pour s’assurer qu’elles sont bien conformes aux prescriptions techniques duMarché.
Cette mission de contrôle fera l’objet d’un P.V de constat contradictoire signé par les parties contractantes.Egalement il a le droit de faire des visites et contrôles inopinées durant l’exécution des prestations afin de
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 160/176
Egalement, il a le droit de faire des visites et contrôles inopinées durant l exécution des prestations afin de
constater le bon déroulement des travaux conformément au planning fourni par le Fournisseur.1.2. Si lors de ses visites et contrôles, des irrégularités quelconques seront décelées sur la qualité destravaux (non conformité aux Spécifications, non respect des règles de l’art, non respect du planning) leFournisseur devra y apporter toutes modifications nécessaires pour les rendre conformes aux Spécifications,sans que cela coûte quoi que ce soit au Maître d’Ouvrage Délégué.
1.3. Début des travaux
Les prestations devront démarrer dans les dix (10) jours calendaires qui suivent la date de notification àl'atelier/l’Entrepreneur de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.
1.4. Délai d'exécution
Le délai d'exécution faisant l'objet du dit marché est fixé à ...................................à compter de la date de notification de l’OS1 de commencement des prestations.
1.5. Pénalité pour retard d'exécution
En cas de retard à l'achèvement des prestations, il sera fait application des pénalités qui prendront effet sansmise en demeure préalable.Le montant des pénalités est fixé à un millième (1/1000) du montant du marché, par jour de calendrier deretard, jusqu'à un montant maximum de 10% du prix du marché. Il sera retenu, le cas échéant, sur dessommes dues au fournisseur et viendra en déduction des décomptes de travaux.
Il ne sera pas attribué de prime pour avance sur travaux.
1.6. Réception des fournitures
1.6.1.3 L’Acheteur peut refuser une partie ou la totalité des prestations. Dans ce cas, le fournisseur devraitse conformer à la clause 1.6.1.2 ci-dessus ;
1.6.2. Réception Provisoire :
1.6.2.1. La livraison sur site des fournitures ne pourra être entamée qu’une fois la levée de réserves émisespendant la Réception Technique a été réalisée par le fournisseur.
Le Fournisseur est autorisé à procéder à des livraisons dites « partielles » sur une ou plusieurs sites définisdans la liste des sous-projets constituant l’objet du contrat.
Dans ce cas, le délai de garantie de six (6) mois mentionné dans la clause 1.7 au contrat s’appliquera sur unou plusieurs sous-projets selon la date de livraison des fournitures sur site.
C tt é ti i i êt q i l f i q ' è l é ifi ti l M ît
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 161/176
Cette réception provisoire ne pourra être requise par le fournisseur, qu'après la vérification par le Maître
d'Ouvrage Délégué, que toutes les prestations prévues dans le cadre du contrat ont été complètementréalisées et satisfont toutes les clauses des plans d'exécution et prescriptions techniques faisant partieintégrale du contrat. La visite de réception provisoire donne lieu à un procès-verbal sur lequel serontenregistrées les réserves mineures éventuellement exprimées par les différentes parties en présence.
1.6.2.2 Dans le cas de réserves majeures constatées, les fournitures ne peuvent pas être réceptionnéesprovisoirement. Le Maître d’ouvrage Délégué ou son représentant notifie le fournisseur pour redresser lesomissions, imperfections ou malfaçons constatées. La notification invite également le fournisseur à terminer
les prestations et à remédier aux imperfections et malfaçons dans un délai déterminé.1.6.2.3 Une fois les réserves levées dans le délai imparti, le procès-verbal de réception provisoire sera émis etla caution de bonne exécution sera libérée.
1.6.2.4 L’Acheteur peut refuser une partie ou la totalité des prestations. Dans ce cas, le fournisseur devraitse conformer à la clause 1.6.2.2 ci-dessus
1.6.3. Réception Définitive :
A l'expiration du délai de garantie, il sera procédé aux opérations de réception définitive, de la mêmemanière que pour la réception provisoire.
1.7 Période de garantie :
1.7.1 Le délai de garantie des fournitures est fixé à six (06) mois à compter de la date d'effet de la réceptionprovisoire des prestations objet du présent contrat.
1.7.2 Durant cette période, l’atelier / l’Entreprise garantit les fournitures livrées contre tout vice defabrication ou défectuosité qui n’est pas imputable à une mauvaise utilisation par l’Acheteur.
2.1.1 Le montant du marché est arrêté à la somme globale et forfaitaire de
............................................................................................................................................,
.....................................................................................................................................Ar
dont ............................................................................................................................. Ar,pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
2.1.2 Comme déjà indiqué dans l'article 10 du Dossier de Consultation, les prix unitaires convenus sontfermes et non susceptibles de révision.
2.2 Modalités de paiement
2.2.1 Le montant du marché sera payé en totalité par le Maître d’Ouvrage Délégué.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 162/176
2.2.2 Le paiement des sommes dues au Fournisseur sera effectué soit par chèque barré, soit par virementau compte:
ouvert à: .......................................................................................................................
sous le numéro: ............................................................................................................
et dont l'intitulé est: ......................................................................................................
2.2.3 Le Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif est lié au présent contrat et lasignature du Fournisseur ainsi que celle du Maître d'Ouvrage Délégué sont obligatoires pour rendre cecontrat légal.
2.2.4 A la demande du fournisseur, une forme d’acompte sur approvisionnement peut lui être accordé dans lalimite de 10 % du marché. Le Fournisseur peut disposer de cet acompte après constat contradictoire desmatériels utilisés, personnel affecté et les matériaux destinés à l’exécution des prestations et tels que ceux
décrits dans le Cahier des prescriptions techniques. Le constat contradictoire sera matérialisé par un PV signépar les deux parties ou leurs représentants.Le paiement de l’acompte se fera sur présentation d’une facture supportée par le PV de constatcontradictoire.
Les remboursements de l’acompte sur approvisionnement se feront par retenue de 20 % sur chaque décomptepayé entre 30 et 80 pour cent de l'avancement des travaux.
2.2.5 Le Maître d’ouvrage Délégué peut accepter des paiements intermédiaires avant la réception des
fournitures et contrôle des prestations réalisées. Toutefois, le montant total des sommes payées auFournisseur ne doit excéder 65% du montant du marché jusqu’à la réception technique et au levé de réservesde la réception technique
3.1.1 Le contrat est résilié de plein droit et sans indemnité dans les éventualités décrites ci-après:
• en cas de décès ou d'incapacité civile du fournisseur;• en cas de faillite ou liquidation judiciaire du fournisseur;• si une partie des prestations est sous-traitée à un autre fournisseur sans autorisation du Maître
d’ouvrage (délégué).3.1.2. Lorsque le fournisseur ne se conforme pas, soit aux dispositions du contrat, soit aux notifications quilui ont été données, le Maître d’ouvrage Délégué le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de 30 jours.Passé ce délai, si le fournisseur n’a pas exécuté les dispositions prescrites, le Maître d’ouvrageDélégué peut, aux torts du fournisseur, prononcer la résiliation du marché et ordonner la passation d’un autrecontrat.
Compte tenu des éventuelles prolongations de délai notifiées au fournisseur conformément à l’article 3 1 2
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 163/176
Compte tenu des éventuelles prolongations de délai notifiées au fournisseur conformément à l article 3.1.2ci-dessus, le Maître d’ouvrage Délégué peut également, aux torts du fournisseur, sans mise en demeure aupréalable, prononcer la résiliation au 31ème jour compté à partir de cette nouvelle date de réception, si lestravaux ne sont pas terminés.
3.1.3. En cas de résiliation, il sera procédé en présence du fournisseur (ou de son Représentant), du Maîtred'ouvrage Délégué (ou de son Représentant dûment mandaté), au relevé des travaux exécutés, au contrôle desmatériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif de son matériel. Un décompte pour règlementdes travaux exécutés sera établi. Déduction sera faite des acomptes déjà réglés au fournisseur, des avances
qui lui auront été consenties, et des excédents de dépense qui résultent du nouveau marché.
3.1.4. Mise en demeure et résiliation peuvent être remises valablement soit à l’adresse de domiciliation dufournisseur sur site, soit à son siège. En cas de refus, la mise en demeure ou la résiliation se fera par voied’huissier ou par l’intermédiaire du Maire ou de son Représentant dûment mandaté.3.1.5 En cas de résiliation aux torts du Fournisseur, la caution de bonne exécution sera retenuedéfinitivement par le Maître d'ouvrage délégué.
3.2 Contestations - arbitrage
Si un différend survient au cours de l'exécution des travaux et du présent Marché, les deux partiess’efforceront de trouver un règlement à l’amiable. En cas d’insuccès, le conflit sera soumis à l'arbitrage dutribunal compétent d'Antananarivo, siège du FID.
A- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
La conception des différents types de mobiliers se réfère en premier lieu à des normes qui ont étébasés sur des théories et techniques très diverses, destinées à mieux adapter aux possibilités et auxbesoins de l’homme les équipements, les machines, les outils dont il se sert et aussi l’ambiance dans
laquelle il se trouve. On a choisi, comme normes de base ceux des AFNOR.1) NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX
- BOISLes bois à utiliser seront des bois à essences dures, mi-dures ou à la rigueur bois de pin bien traité etayant une épaisseur supérieure à 3 cm. Les bois doivent être sains exempts de toutes traces, depourritures, d’échauffures, de nœuds vicieux, de nœuds pourris, de flaches, de piqûres, de fentes
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 164/176
p p p q
d’abattage et de roulures. En aucun cas, l’aubier ne sera toléré. Il est spécifié que les bois mis enœuvre doivent être à l’état desséché dont le degré d’humidité varie de 8 à 12%. L’utilisationd’eucalyptus et des essences prohibées par le Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts estproscrite pour tout ouvrage.Avant toute confection et mise en oeuvre, les bois pourront faire l’objet d’un essai d’humidité sil'Acheteur ou son représentant le juge utile.
- METALLIQUEDes éléments métalliques tels que les tubes carrés de 25 et les cornières de 25 sont utilisés pour l’ossaturedes tables bancs. Ces éléments ne doivent pas comporter de défauts techniques et doivent répondre soit parnature, soit après protection (galvanisation, électrozinguage, chromage, peintures, etc …) aux spécificationsrelatives à la finition, à la résistance aux sollicitations physiques et chimiques.
- ACCESSOIRESLes poignées, boutons d’ouverture ainsi que les dispositifs de manipulation des parties mobiles doivent êtresolidement fixés et de préhension facile. Tous les éléments de quincaillerie visibles et notamment les vis defixation doivent être protégés soit par nature soit par un traitement de protection efficace. Ils doivent
présenter des qualités compatibles avec l’emploi demandé. Les parties mobiles doivent manœuvrer sansdifficulté ni jeu excessif.
2) ASSEMBLAGESLes assemblages des éléments métalliques sont par soudure lissée et ceux des éléments mixtesmétalliques / bois sont par boulon mécanique à tête fraisée. L’arrêt des écrous se fera par soudure.
Les bois doivent être collés entre eux. La colle à utiliser est du type Elcolle, Ponal ou similaire.L’assemblage côte à côte se fait par rainure et languette. Les autres assemblages seront de typesnormalisés (cf. annexe).
Les colles seront adaptées aux fonctions qu’elles joueront à assurer et devront garantir la bonnetenue de l’ouvrage. Elles doivent résister aux conditions normales de température et d’humidité etaux effets normaux que le meuble en service puisse supporter. Prendre des précautions d’usagesdans les cas d’exposition aux climats nuisibles lors des transports.
3) QUALITE D’EXECUTION – REVETEMENT - FINITION
Les travaux de façonnage de toutes les pièces (à savoir : dessus de la table, dessus du banc, casier du banc, dossier etc…) devront être particulièrement soignés.
Les arrêtes doivent être adoucies.
Les bois utilisés devront être imprégnés, avant l’assemblage, d’un produit fongicide et insecticidede longue durée de la catégorie de xylophène agréée par le Client. Le traitement se fera soit par
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 165/176
trempage soit par pulvérisation et le produit employé devra permettre après séchage l’application dela cire.
Le montage à l’atelier des différentes pièces devra être mené avec des soins particuliers. Toutes les pièces fendues lorsde leur assemblage ne seront pas acceptées.
Pour la finition des bois, toutes les faces apparentes devront être polies et poncées avant application de la cire. L’emploide mastic ou autre pâte pour cacher les imperfections est proscrite.
Les extrémités ouvertes des tubes devraient être bouchonnées par des tôles ( TPN2 ) et celles quiservent des appuis au sol devraient être munies des embouts plastiques type standard, collés àl’intérieur du tube par des colles type depoxy steel, araldite ou similaire.
Les peintures de finitions, après antirouille, utilisées pour les éléments métalliques sont du type glycérophtalique.
Les parties intérieures, teintées ou non, sont propres. Elles ne doivent être traitées qu’avec des produits ne risquant pasde communiquer une odeur ou de tacher les objets qui y sont déposés.
Pour chaque type de mobilier, le fournisseur réalisera un modèle, qui devra être soumis à l’agrément de l’Acheteur.Chaque modèle approuvé, constitue une « référence » que le fournisseur devra la copier pour la mise en fabrication desquantités demandées.
Les mobiliers pourront être sanctionnés des différentes vérifications et d’essais par l’Acheteur ou son représentant, aucours de leurs fabrications et à la livraison. Tous mobiliers présentant des malfaçons ou ayant des éléments manquantsne seront pas acceptés.
Annexe 1 : BORDEREAU DES PRIX POUR LES MOBILIERS
EPP …….………Commune ………… District ……………… Région …………….
Rubrique Quantité Prix Unitaire Montant
Table banc
Table du Maître
Chaise du Maître
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 166/176
[1] = Montant Total………………………….
…………………………. 100 %
[2] = Taxe sur la Valeur Ajoutée(TVA ) :
[2] = [1] x 20%AR
[3] = Montant de la soumission ( AR)
[3] = [1]+[2]AR
[2] à remplir uniquement pour les soumissionnaires assujetti à la TVA : pièce justificative à joindreimpérativement lors de la soumission.
[1] = [3] pour les soumissionnaires non assujettis à la TVA Soit en toutes lettres = [ 3]: …………………………..Ariary ( en chiffres AR )
Pour l’Atelier Pour le Maître d’ouvrage (délégué)
Signature: …......................................... Signature: ...............................................
Nom et fonction du signataire:………………………..........................
Nom et fonction du signataire:……………………………………….
Date: Date:
EPP …….………Commune ………… District ……………… Région …………….
Rubrique Quantité Prix Unitaire Montant
Table banc
Table du Maître
Chaise du Maître
………………………….
100 %
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 167/176
[1] = Montant Total………………………….
[2] = Taxe sur la Valeur Ajoutée(TVA ) :
[2] = [1] x 20%AR
[3] = Montant de la soumission ( AR)
[3] = [1]+[2]
AR
[2] à remplir uniquement pour les soumissionnaires assujettis à la TVA : pièce justificative à joindreimpérativement lors de la soumission.
[1] = [3] pour les soumissionnaires non assujettis à la TVA
Soit en toutes lettres = [ 3]: …………………………..Ariary ( en chiffres AR )
Pour l’Atelier Pour le Maître d’ouvrage (délégué)
Signature: …......................................... Signature: ...............................................
Nom et fonction du signataire:………………………..........................
Nom et fonction du signataire:……………………………………….
Date: Date:
RECAPITULATION GENERALE
Ecole Montant HT[1]
TVA[2]
Montant TTC [3]
1/ …………….
2/……………3/ …………..
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 168/176
TOTAL ……………… ……………….. ……………..
[2] à remplir uniquement pour les soumissionnaires assujettis à la TVA : pièce justificative à joindreimpérativement lors de la soumission.
[1] = [3] pour les soumissionnaires non assujettis à la TVA
Soit en toutes lettres [3] …………………………..Ariary ( en chiffres AR )
Pour l’Atelier Pour le Maître d’ouvrage (délégué)
Signature: …......................................... Signature: ...............................................
Nom et fonction du signataire:………………………..........................
Nom et fonction du signataire:……………………………………….
Date:................................................................. Date:.................................................................
MODELE DE SOUMISSION
1.Je soussigné .....................................................................................................................(nom, prénom, fonction) représentant ..................................................................................................................................................................... (nom et adresse du Fournisseur)
après avoir pris connaissance de toutes les pièces constitutives du Dossier de consultation
lancé le ............................................., par ...........................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................pour le compte du Maître d'Ouvrage délégué, me soumets et m'engage à exécuter, dans les conditionsdu Dossier de consultation et du Contrat, y compris tous les documents, les plans et dessins, lesPrescriptions Techniques qui figurent au dit dossier et les addenda, les prestations concernant
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 169/176
l'exécution de ........................................................................................................................................................................................ Contrat n° ......................................aux prix indiqués dans le Bordereau de Prix joint à la présente soumission pour un montant totalestimé à : ………………………. Ariary (en lettres et en chiffres) TTC, y compris la TVA au taux de
20% pour un montant de ……………….Ariary (en lettres et en chiffres)
ces prix étant fermes et non révisables.
2. Dans le cas où notre offre a été acceptée, je m'engage à commencer les travaux dans un délaide dix (10) jours calendaires à partir de la date de la notification à notre entreprise de l'ordre de serviceprescrivant le commencement des travaux et d'achever la totalité des travaux objets du présent Dossierde consultation dans un délai de ....................... jours calculé à partir du dernier jour de la période aucours de laquelle les travaux doivent commencer.
3. Dans un délai de 10 jours calendaires après réception de l'avis d'acceptation du Maîtred'ouvrage délégué, je m'engage à procéder à la signature du contrat. Au moment de la signature ducontrat, je présenterai la caution de bonne exécution.
En foi de quoi, j'ai apposé ma signature sur la présente offre.
Fait à.......................................
Date: ...................................... ...............................................
Signature du Soumissionnaire
ANNEXE 4 : MINI-MANUEL DE GESTION FINANCIERE ET
COMPTABLE DES PROJETS RRPC GERES PAR LESASSOCIATIONS DE BENEFICIAIRES
La gestion financière et comptable des sous-projets au niveau de la Cellule de Projet a pour objectif de s’assurer de la bonne utilisation des fonds conformément à leur destination prévue dans la
convention passée entre le FID et l’Association.
De ce fait, cette gestion est conçue de manière simplifiée, tout simplement pour clarifier et donnertoute la transparence nécessaire aux mouvements de fonds dans le compte bancaire de l’Association etdans la caisse que la pourra être amenée à tenir pour ses besoins.
1) COMPTE BANCAIRE ET JOURNAL DE BANQUE :
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 170/176
a) Compte bancaire :
- La (CP) ouvre un compte au nom de l’Association dans un établissement bancaire le plus prochede leur localité;Ce compte est destiné exclusivement à recevoir les fonds destinés à la réalisation du sous-projet,objet de la convention avec le FID.
- Ce compte a un caractère de compte courant et donne la possibilité d’utilisation de chèque.- Le fonctionnement de ce compte (versement, émission chèque ou OV…) se fait par signature
conjointe et solidaire du Président et du Trésorier de la Cellule de Projet;- Les souches des chèques émis et les doubles des OV doivent bien être remplis et gardés par laCellule de Projet ;
- Pour faciliter la transmission des courriers, la Cellule de Projet demandera à la banque de gardertous les courriers (Avis de débit ou avis de crédit) à l’adresse de l’Association auprès de labanque; les membres de la Cellule de projet viendront régulièrement prendre ces courriers à labanque.
b) Journal de banque :
Toutes les recettes et les dépenses sur le compte bancaire sont comptabilisées dans un journal debanque ayant la forme suivante :
Outil 1 : Journal de banque
N° Date Libellé Recettes Dépenses Solde
Report de solde ……………. ……………….
……………….
Date : la date à utiliser est celle de l’établissement des chèques ou celle figurant sur la pièce debanque servant de base à l’opération. La comptabilisation doit se faire par ordre chronologique desdates.
Libellés :- pour les recettes: indiquer la provenance des fonds- pour les chèques: indiquer le numéro de chèque (voir sur la souche) et la nature des dépenses
- pour les OV: indiquer le VIREMENT et la nature de la dépense- pour les autres dépenses (Avis de débit banque): indiquer la nature.
Recettes: le montant à inscrire est le montant net de la recette figurant sur l’Avis de Crédit ou lebordereau de versement de la banque.
Dépenses: le montant à inscrire est le montant total de la dépense figurant sur le chèque ou l’Avis dedébit.
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 171/176
Solde: calculer à chaque opération le solde en faisant le calcul:Solde = Solde ligne précédente – Dépense de la ligne
Ou Solde = Solde ligne précédente + Recette de la ligne
Solde à reporter: c’est le solde de la dernière ligne d’opération de la page
Les recettes sont enregistrées sur la base exclusivement des avis de crédit reçus de la banque ou descopies de bordereau de versement de la banque sur lesquelles figurent le tampon et la signature de la
banque.
Les dépenses sont enregistrées sur la base:- des souches de chèque pour les dépenses par chèque- des avis de débit reçus de la banque pour toutes les autres dépenses (OV et autres)
c) Rélevé bancaire:
- La Cellule de Projet demandera à la banque l’émission d’un relevé bancaire mensuel sur lescomptes de l’Association
- A la réception du relevé, le trésorier de la Cellule de Projet vérifiera que toutes les opérationsfigurant sur le relevé bancaire sont bien justifiées par une pièce en sa possession et sontenregistrées dans le journal de banque. Pour les opérations pour lesquelles il ne possède pas depièce bancaire et qui ne sont pas encore enregistrées dans le journal, le trésorier réclamera à labanque les pièces justificatives de ces opérations et enregistrera ces pièces dans le journal debanque à la réception.
2) CAISSE ET JOURNAL DE CAISSE
dans un coffret qui sera lui même enfermé dans un tiroir et/ou dans une armoire fermés à clef. Letrésorier est l’unique détenteur de clefs du coffret, du tiroir et/ou de l’armoire.
- Tous les mouvements de fonds, recettes et dépenses de la caisse doivent être enregistrés dans un journal caisse suivant le modèle ci-après:
Outil 2: Journal de caisse
N° Date Libellé Recettes Dépenses Solde
Report de solde ……………. ………………. ……………….
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 172/176
Solde à reporter ……………. ………………. ……………….
Utilisation du journal:
Le principe est le même que pour le journal de banque avec, toutefois, les quelques différences ci-après:
Date = C’est la date de sortie ou de réception effective des fonds de la caisseLe montant des dépenses à inscrire est le montant réel justifié de la dépense.
Enregistrement des recettes:
- A chaque recette, le trésorier établira un reçu à deux volets pré-imprimé dont le premier volet
servira de souche- La recette sera enregistrée sur la base de cette souche.
Enregistrement des dépenses:
- Les dépenses réelles sont justifiées par des factures ou pièces de dépenses, et sont enregistrées surla base de ces pièces.
- Au moment de la sortie des fonds, le trésorier établira un bon de caisse suivant le modèle ci-après:
Outil 3: Bon de caisse
Ce bon de caisse n’est pas encore enregistré dans le journal.Au moment de la remise de la pièce réelle, le bon de caisse est remis à la personne signataire pour êtredétruit.
Arrêté de caisse:
A la fin de chaque semaine, le trésorier effectuera un arrêté de caisse qui consiste à:
- solder tous les bons de caisse et enregistrer toutes les pièces justificatives- établir le solde hebdomadaire de la caisse et terminer la page du journal.
Le président de la Cellule de Projet vérifie à ce moment:- qu’il n’y ait plus de bon de caisse en suspens- que le solde sur le journal corresponde bien au montant des sommes détenues par le trésorier.
3) PIECES COMPTABLES
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 173/176
- Toutes les dépenses de la banque et de la caisse qui sont destinées à des fournisseurs ou autresindividus doivent faire l’objet d’une facture en bonne et due forme. Dans le cas où il estimpossible d’obtenir une facture, les membres de la Cellule de Projet qui effectuent l’achat semuniront d’un reçu et l’établiront suivant le modèle ci-après, et qui servira de pièce justificative àla dépense.
Outil 4: Reçu
RECU
Reçu de l’Association ……………………………………
La somme de Ariary ………………………………………
En règlement de ………………………………………….
Nom, adresse et signature du réceptionnaire,
- le trésorier effectue un classement distinct des pièces justificatives de la banque et de la caisse- les classements s’effectuent suivant l’ordre chronologique d’enregistrement aux journaux
4) ETAT DE DEPENSES MENSUELLESA la fin de chaque mois, le trésorier établira un état de dépenses mensuelles suivant le modèle ci-
- Main d’œuvre ……………………..- Employés ………………………….
Autres dépenses:- Transport ……………………………..- Indemnités ……………………………
________________
Total des dépenses du mois ===============
Solde avoir de l’Association ===============
- Le solde de l’avoir de l’Association est la somme des soldes du journal de banque et de caisse à lafin du mois.
- L’état des dépenses mensuelles est affiché dans un lieu public approprié, comme par exemple surit d h ti
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 174/176
un panneau au site de chantier.
ANNEXE 6 : SOMMAIRE DU RAPPORT FINAL TYPE
(à élaborer par la , Maître de l’Ouvrage Délégué, avec l’appui duMaître d’œuvre éventuel)
Historique du sous-projet
Description du sous-projet
Les activités entreprises, problèmes et solutions:
- au niveau institutionnel- au niveau technique
Bil fi i d j
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 175/176
Bilan financier du sous-projet
Evaluation des relations des bénéficiaires avec:
- FID- PR- Tâcheron ou MPE- Maître d’œuvre- Fournisseurs
Indicateurs spécifiques
ANNEXE 6 bis : ORGANISATION DE COLLECTE DES INDICATEURS REQUIS POUR LA COMPOSANTE REHABILITATION RECONSTRUCTIONPOST CATASTROPHE
Indicateurs Définition des indicateurs Support de collecteResp de collecte et de saisie
dans le SIPériode de collecte et de saisie
dans le SI
2. Pourcentage de réalisation des
infrastructures socio-économiques
endommagées prévues après 6 mois
des catastrophes naturelles
Nombre d'infrastructures RRPC
réalisées / prévus (6 mois après
catastrophe)
PV RP pour les réalisations,
PTA pour les prévisions
Chargé de projet DIR Une semaine après la réception
provisoire des sous projets RRPC
Composante 3 : Réhabilitation et Reconstruction Post Catastrophes
3.1 Nombre de sous-projets
réhabilitation ou reconstruction
Nombre de sous-projets RRPC
réalisés
PV RP Chargé de projet DIR Une semaine après la réception
provisoire du sous projet RRPC
3.2 Nombre d’écoles reconstruiteséh bili é
Nombre de sous-projets RRPCECOLE é li é
PV RP Chargé de projet DIR Une semaine après la réceptioni i d j RRPC
8/6/2019 Manuel de procédures de réhabilitation et reconstruction post-catastrophes du FID (FID- 2011)
http://slidepdf.com/reader/full/manuel-de-procedures-de-rehabilitation-et-reconstruction-post-catastrophes 176/176
153
ou réhabilitéesp j
ECOLE réalisésg p j p p
provisoire du sous projet RRPC
3.3 Nombre de salles de classe
reconstruites ou réhabilitées
Somme des salles de classe des
sous-projets RRPC ECOLE
réalisés
PV RP Chargé de projet DIR Une semaine après la réception
provisoire du sous projet RRPC
3.4 Nombre de centres de santé de
base reconstruits ou réhabilités
Nombre de sous-projets RRPC
CSB réalisés
PV RP Chargé de projet DIR Une semaine après la réception
provisoire du sous projet RRPC
3.5 Longueur en km de pistes
rurales réhabilitées
Somme des longueurs en km
des sous-projets RRPC PISTE
réalisés
PV RP Chargé de projet DIR Une semaine après la réception
provisoire du sous projet RRPC
Composante 4 : Administration de Projet
4.2 Pourcentage des sous-projets
terminés dans le delai contractuel
Nombre des sous-projets
terminés dans le délai
contractuel / Total des sous-
projets terminés
Rapport final PS ou BE
approuvé pour les délais réels,
Contrats pour les délais
contractuels
Chargé de projet DIR Une semaine après l'approbation
du rapport final PS ou BE
4.7 Nombre d’évaluations réalisées
pour la composante réhabilitation
reconstruction post-catastrophe
Nombre d’évaluations RRPC
réalisées
Rapport final d'évaluation
approuvé
SISE DIRGEN Une semaine après l'approbation
du rapport final
Top Related