Pliego5 Centrales Electricas

8/18/2019 Pliego5 Centrales Electricas

1/107

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL ENARSAN° 002 / 2007

PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO, SUMINISTRO,CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PUESTA EN MARCHA,

SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, BAJO LA

MODALIDAD “LLAVE EN MANO”, DE CINCO (5) CENTRALES DEGENERACIÓN ELÉCTRICA DE POTENCIAS COMPRENDIDASENTRE 110 Y 560 MW CADA UNA, EQUIPADAS CON

TURBOGENERADORES DE GAS.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES


2/107

LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL ENARSA N° 002 / 2007

PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES Página 1 de 106


LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA la

Contratación del proyecto, sumin istro, construcción, montaje, puesta en marcha,

supervisión de la operación y mantenimiento, bajo la modalidad “ Llave en mano” ,

de CINCO (5) Centrales de generación eléctrica de potencias comprendidas entre

110 y 560 MW cada una, equipadas con turbogeneradores de Gas.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

ENARSA - Nº 002 / 2007


3/107



INDICEMEMORIA 4

A. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 4B. RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS 4C. CONSULTAS 4D. PRESENTACION DE OFERTAS 5E. ACTO DE APERTURA 5

GLOSARIO 5 ARTÍCULO 1 – OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN 9 ARTÍCULO 2 – PRESUPUESTO OFICIAL 10 ARTÍCULO 3 – LEY APLICABLE 10 ARTÍCULO 4 – JURISDICCIÓN 11 ARTÍCULO 5 – PLAZO DE OBRA 11

ARTÍCULO 6 – CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 11 ARTÍCULO 7 – SISTEMA Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 12 ARTÍCULO 8 – CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS 12 ARTÍCULO 9 – CONSULTAS 12 ARTÍCULO 10 – VISITA A OBRA 13 ARTÍCULO 11 – DEL OFERENTE. HABILIDAD. FORMAS DE PRESENTACIÓN. 13 ARTÍCULO 12 – PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 15 ARTÍCULO 13 – GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 16 ARTÍCULO 14 – PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 16 ARTÍCULO 15 – DEL REPRESENTANTE TÉCNICO 17 ARTÍCULO 16 – NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 17 ARTÍCULO 17 - ACTO DE APERTURA DEL SOBRE Nº 1 24 ARTÍCULO 18 – VISTA Y OBSERVACIONES AL CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 24

ARTÍCULO 19 – PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 1 24 ARTÍCULO 20 – NOTIFICACION E IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION DEL SOBRE Nº 1. 29 ARTÍCULO 21 – ACTO DE PRESELECCION. 29 ARTÍCULO 22 – APERTURA DEL SOBRE Nº 2 29 ARTÍCULO 23 – CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 2 30 ARTÍCULO 24 – PUBLICACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION DEL SOBRE Nº 2 DE LA

ADJUDICACION31

ARTÍCULO 25 – FIRMA DEL CONTRATO 32 ARTÍCULO 26 – INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA 34 ARTÍCULO 27 – DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 34 ARTÍCULO 28 – ORDEN DE EJECUCION – ACTA DE INICIO 35 ARTÍCULO 29 – ENTREGA DEL TERRENO 35 ARTÍCULO 30 – REPLANTEO 36 ARTÍCULO 31 – CIERRE DE LA OBRA 36 ARTÍCULO 32 – LETREROS DE OBRA. 36 ARTÍCULO 33 – OBRADORES 36 ARTÍCULO 34 – OFICINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN 37 ARTÍCULO 35 – MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO CULTURAL 37 ARTÍCULO 36 – CALIDAD Y SEGURIDAD EN OBRA 38 ARTÍCULO 37 – SEGUROS 39 ARTÍCULO 38 – PERSONAL 42 ARTÍCULO 39 – PAGO DE DERECHOS, GESTIONES Y HABILITACIONES 43 ARTÍCULO 40 – CALIDAD DE LOS MATERIALES 43 ARTÍCULO 41 – EQUIPOS 44 ARTÍCULO 42 – PLAN DE TRABAJOS, INGRESO E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO EN OBRA. 44

ARTÍCULO 43 – PROYECTO DE DETALLE: OBJETO 47 ARTÍCULO 44 – PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DETALLE Y PLAZO. 48


4/107



ARTÍCULO 45 – RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE. 48 ARTÍCULO 46 – ÁREAS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO DEL PROYECTO DE DETALLE. 49 ARTÍCULO 47 – DOCUMENTACIÓN DE INGENIERÍA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS 49 ARTÍCULO 48 – NORMAS Y REGLAMENTACIONES APLICABLES. 50 ARTÍCULO 49 – FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE DETALLE. 50 ARTÍCULO 50 – NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA APROBACIÓN DE LA DOCUMEN TACIÓN DEL

PROYECTO DE DETALLE51

ARTÍCULO 51 – FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA. 51 ARTÍCULO 52 – EQUIPAMIENTO: GENERALIDADES 51 ARTÍCULO 53 – APROBACIÓN O RECHAZO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS 52 ARTÍCULO 54 – APROBACIÓN O RECHAZO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PRESTACIONES

EQUIVALENTES53

ARTÍCULO 55 – TRABAJOS MAL EJECUTADOS. 53

ARTÍCULO 56 – INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS. 53 ARTÍCULO 57 – INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 58 ARTÍCULO 58 – ENSAYO. PUESTA EN MARCHA. ENSAYO DE CONFIABILIDAD. PLAN DE

ENTRENAMIENTO. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES ORIGINALES.MARCHA COMERCIAL

58

ARTÍCULO 59 – RECEPCIÓN PROVISORIA. CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISORIA 60 ARTÍCULO 60 – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A INTEGRAR PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA 61 ARTÍCULO 61 – EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN 63 ARTÍCULO 62 – PLAZO DE GARANTÍA 63 ARTÍCULO 63 – DESPERFECTOS 64 ARTÍCULO 64 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 64 ARTÍCULO 65 – RECEPCIÓN DEFINITIVA 65

ARTÍCULO 66 – GARANTÍA DE EQUIPAMIENTO (GE) Y GARANTÍA DE OPERATIVIDAD DE PLANTA(GOP) 65

ARTÍCULO 67 – PENALIDADES POR INCUPLIMIENTOS VARIOS 66 ARTÍCULO 68 – SANCIONES 73 ARTÍCULO 69 – CAUSALES DE RESCISIÓN POR CULPA DEL CONTRATISTA 75 ARTÍCULO 70 – CERTIFICACIÓN Y PAGO 76 ARTÍCULO 71 – RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS DE OBRA 78 ARTÍCULO 72 – INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS 78 ARTÍCULO 73 – OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE 78 ARTÍCULO 74 – INDEMNIZACIONES POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 79 ARTÍCULO 75 – REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 79 ANEXOS 80


5/107



MEMORIA

A. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

LICITACIÓN PUBLICA Nº 002 / 2007 EJERCICIO: 2007CLASE: ETAPA MÚLTIPLE NACIONAL E INTERNACIONALSISTEMA DE CONTRATACIÓN: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO

MODALIDAD: LLAVE EN MANOLICITACIÓN ENARSA Nº: 002 / 2007VALOR DEL PLIEGO: PESOS QUINCE MIL ($15.000.-)

B. RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS:Lugar/Dirección Plazo y HorarioOficinas de ENARSA, Av. del Libertador1068, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (C1112ABN), República Argentina,TEL. (54-11) 4801-9325.

Hasta cinco días hábiles antes de la aperturadel sobre N°1. De lunes a viernes, de 10 a 16hs.

Otra información podrá ser consultada en la página Web del ENERGÍA ARGENTINASOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA), www.enarsa.com.ar

C. CONSULTASLugar/Dirección Plazo y HorarioOficinas de ENARSA, av. Del Libertador N°1068, 2° Piso.

Hasta diez días hábiles antes de la aperturadel sobre N° 1, de lunes a viernes, de 10 a 16horas


6/107



D. PRESENTACIÓN DE OFERTASLugar Día y HoraOficinas de ENARSA, Av. del Libertador1068, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. TEL (54-11) 4801-9325

Hasta el día 28 de Septiembre, a las 11:30horas

E. ACTO DE APERTURALugar Día y HoraOficinas de ENARSA, Av. del Libertador1068, 2º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

28 de Septiembre de 2007 a las 12 horas.

GLOSARIO

OBRA: Contratación del proyecto, suministro, construcción, montaje, puesta en marcha,supervisión de la operación y mantenimiento, bajo la modalidad “Llave en mano”, de CINCO (5)Centrales de generación eléctrica de potencias comprendidas entre 110 y 560 MW cada una,equipadas con turbogeneradores de Gas, la que comprende la formulación integral delproyecto y construcción de uno o más sistemas complejos a entregar instalados y operando,mediante el uso de tecnologías específicas, concentrándose en un único contratista por Centralla responsabilidad por la realización integral del o los proyectos respectivos y la prestación deservicios vinculados con la ejecución, construcción, puesta en marcha, coordinación de lasobras y su posterior mantenimiento.

COMISIÓN EVALUADORA: Es un órgano colegiado, encargado de aplicar los criterios deevaluación y recomendar a la autoridad competente para adjudicar la admisibilidad oinadmisibilidad, conveniencia e inconveniencia de las ofertas presentadas.

BOLETÍN OFICIAL: Diario oficial de publicaciones de la REPÚBLICA ARGENTINA, donde sepublican las normas jurídicas, y en él se difunden las principales etapas vinculadas con elprocedimiento licitatorio: convocatoria, circulares, Dictamen de Evaluación, etc.


7/107



CIRCULAR ACLARATORIA: Comunicación emitida por ENARSA destinada a aclararcuestiones vinculadas con la presente licitación o a responder a consultas formuladas por losinteresados.

ENARSA: ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA. Comitente de la OBRA.

INTERESADO: Es toda persona física, jurídica o UTE que adquirió un ejemplar del Pliego.

OFERENTE O PROPONENTE: Es el Interesado que en forma individual o de UTE, presentauna oferta en la presente licitación.

OFERTA: Es la declaración de voluntad irrevocable, unilateral y recepticia efectuada por eloferente de conformidad con el Pliego. Constituyen la Oferta las presentaciones de los Sobres1 y 2.

PLAZO DE OBRA: Período comprendido desde la firma del Acta de Inicio de obra hasta lafecha de extensión de la Recepción Provisoria de cada Central.

ADJUDICATARIO: Es aquel oferente a quien se ha seleccionado para cumplir con el objeto dela presente licitación.

CONTRATISTA: Es el adjudicatario que ha firmado el contrato.

INSPECCIÓN DE OBRA: Quien representa técnicamente a ENARSA, en las actividades desupervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultadapara realizar el contralor de los aspectos técnicos de la licitación.

PLIEGO: el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de CláusulasEspeciales, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y los Pliegos deEspecificaciones Técnicas Particulares para cada Central.

PCE: Pliego de Cláusulas Especiales.

PCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales o Pliego de Cláusulas Generales para laLicitación y Contratación de Obras Públicas.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas, el cual comprende:a) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (ETG): Es la parte del pliego que

establece los alcances técnicos de las Centrales requeridas en general.b) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (ETP): Es la parte del pliego que

precisa los datos referidos a cada uno de los emplazamientos.

CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima,


8/107



que en virtud del decreto 1192/92 tiene a su cargo las funciones de Organismo Encargado delDespacho del Sistema Argentino de Interconexión.

COMMISSIONING: Pruebas y ensayos de funcionamiento y confiabilidad, según el alcance ybajo los términos y condiciones indicados en las Condiciones Técnicas.

COMPONENTE DE ORIGEN EXTRANJERO: Materiales, equipos, repuestos y serviciosdestinados a la ejecución de cada Obra, provenientes de, o prestados desde, el exterior de laRepública Argentina.

COMPONENTE DE ORIGEN NACIONAL: Materiales, equipos, repuestos y serviciosdestinados a la ejecución de cada Obra, provenientes de, o prestados, y consecuentementefacturados en la Argentina, incluidos los repuestos que el Oferente recomienda adquirir.

CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO: “Specific Heat Rate”, según el alcance y bajo lostérminos y condiciones indicados en las Especificaciones Técnicas.

CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO NETO: “Specific Net Heat Rate”, según el alcance y bajolos términos y condiciones indicados en las Especificaciones Técnicas.

ENSAYO DE CONFIABILIDAD: Se corresponde con “GT Trial Operation Test”, según el

alcance y bajo los términos y condiciones indicados en las Especificaciones Técnicas.

ENSAYO DE PERFORMANCE Y VERIFICACIÓN: “Performance Test and Verification Tests”,según el alcance y bajo los términos y condiciones indicados en las Especificaciones Técnicas.

ENSAYOS PREVIOS: “Precommissioning”, según el alcance y bajo los términos y condicionesindicados en las Especificaciones Técnicas.

TG (GT) Turbogrupo de Gas: “GT/s: Gas Turbogroup or Gas Turbogenerator”, según elalcance y bajo los términos y condiciones indicados en las Especificaciones Técnicas.

INDISPONIBILIDAD: “Unavailability”, según el alcance y bajo los términos y condicionesindicados en las Especificaciones Técnicas.

MARCHA COMERCIAL: “Commercial Run”, según el alcance y bajo los términos y condicionesindicados en estas Cláusulas Especiales.

MEM: Mercado Eléctrico Mayorista de la República Argentina.

PERÍODO DE GRACIA: “Grace Period”, según el alcance y bajo los términos y condiciones

indicados en las Especificaciones Técnicas.


9/107



POTENCIA NETA DEL TURBOGRUPO DE GAS: “Net Power Output of Gas Turbogenerator”,según el alcance y bajo los términos y condiciones indicados en las Especificaciones Técnicas.

PRUEBA DE CONFIABILIDAD O MARCHA DE CONFIABILIDAD: “Trial Operation Test”,según el alcance y bajo los términos y condiciones indicados en las Especificaciones Técnicas.

PUESTA EN MARCHA (PEM): “Start up”, según el alcance y bajo los términos y condicionesindicados en las Especificaciones Técnicas.

PUNCH LIST: Documento en el que se detallan los defectos menores existentes a la fecha deemisión de cada uno de los certificados de Recepción Provisoria.

SERVICIOS AUXILIARES ESENCIALES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN: “MV andLV Auxiliary Essential Services”, según el alcance y bajo los términos y condiciones indicadosen las Especificaciones Técnicas.

SERVICIOS GENERALES: “General Services”, según el alcance y bajo los términos ycondiciones indicados en las Especificaciones Técnicas.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO: se entiende por tal a todas las prestaciones y suministrosnecesarios para la realización del mantenimiento de las Centrales.

SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN: Actividad referida a la Asistencia Técnica Especializadapor parte del fabricante de las TG´s, durante la puesta en marcha y operación de la/sCentral/es durante el período de garantía, como extensión y continuidad del proceso deCapacitación y Entrenamiento del personal de operación y mantenimiento de la/s Central/es.Esta Supervisión y Asistencia Técnica estará al efecto de asegurar y optimizar con ella lascorrectas acciones operativas de control de la/s Central/es, preservación del equipamiento,asegurar los parámetros garantizados del fabricante y performance general de la/s Central/es,además de otros valores garantizados de Planta según el punto (1.8 GARANTÍAS TECNICASDE PLANTA) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTO del PERSONAL para OPERACIÓN y MANTE-NIMIENTO: Actividad de Capacitación y Entrenamiento teórico-práctico completo, del personalcon perfil adecuado para cada caso y que oportunamente se defina junto con ENARSA,afectado a las tareas de puesta en marcha, operación y mantenimiento general de la/sCentral/es. Estas actividades podrán ser efectuadas localmente o en el exterior, pero siemprea cargo del Contratista


10/107




ARTÍCULO 1 - OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN

El objeto del llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional es la Contratación delproyecto, suministro, construcción, montaje, puesta en marcha, supervisión de la operación ymantenimiento, bajo la modalidad “Llave en mano”, de CINCO (5) Centrales de generacióneléctrica de potencias comprendidas entre 110 y 560 MW cada una, equipadas con

turbogeneradores de Gas.De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 16.3, cada oferente podrá cotizar enforma individual UNA (1) o más de las Centrales, con su correspondiente Servicio deMantenimiento, que constituyen el objeto de la presente licitación. ENARSA podrá adjudicar aun mismo Oferente UNA (1) o más de dichas Centrales con su correspondiente Servicio deMantenimiento.

Quedará a cargo del Contratista:1. Proyecto, Construcción y Provisión “llave en mano” de todos los equipos, e

infraestructura necesarios para la instalación y puesta en marcha (PEM) de CINCO (5)Centrales de generación eléctrica de potencias comprendidas entre 110 y 560 MW cadauna, equipadas con Turbogrupos Generadores de Gas. En lo atinente a cada una de lasCentrales se remite a lo establecido en el Pliego de Especificaciones TécnicasParticulares.Las Centrales deben contar con grupos turbogeneradores del tipo Turbinas de Gas (TG)a ciclo abierto con potencias comprendidas entre 110 a 280 MW. Las unidadesturbogeneradores que equiparán a estas Centrales serán del tipo industrial,estacionarias, servicio pesado, preparadas para un servicio de generación continua deenergía eléctrica y de tecnología ampliamente probada.Cada Uno de los Turbogeneradores que equipe a las Centrales deberá operarempleando como combustible Gas Natural o Destilado #2, en forma continua o por elperíodo que le sea requerido para cada uno de ellos.

2. Diseño y ejecución de las obras para montar las Centrales conforme lo estipulado en elPET

3. Provisión de todos los equipamientos y construcción de las instalaciones deinterconexión necesarias para la puesta a disposición de la potencia y evacuación de laenergía a ser suministrada según lo indicado en el PET

4. Comisionamiento y pruebas de desempeño hasta alcanzar la completa, segura yconfiable operación, para lo cual el Contratista deberá asegurar los recursos humanosnecesarios

5. Capacitación y Asistencia Técnica adecuada para cada una de las Centrales queoferten, las que están señaladas en el PET

6. Supervisión de la operación7. Mantenimiento de las Centrales para asegurar la disponibilidad y rendimiento de los


11/107



turbogeneradores por el término y las modalidades establecidas en el presente pliego yen el PET8. Provisión de los repuestos necesarios

ARTÍCULO 2 - PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la presente licitación asciende a la suma de PESOS TRES MILDOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 3.250.000.000), sin IVA.

Dicho presupuesto será asignado para las distintas Centrales de la siguiente manera:1. Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II, sita en Campana, provincia de Buenos

Aires: PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOSCINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 855.805.838.-).

2. Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán, sita en Ensenada, provincia de Buenos Aires PESOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOSNUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 1.237.309.646.-).

3. Central Termoeléctrica Brigadier López, sita en Sauce Viejo - Santo Tomé, provincia deSanta Fe PESOS SETECIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTAY TRES MIL CUARENTA Y SEIS ($ 711.453.046.-).

4. Central Termoeléctrica Necochea II, sita en lugar homónimo, provincia de Buenos AiresPESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MILCATORCE ($ 237.151.014.-).

5. Central Termoeléctrica Ingeniero Francisco Bazán, sita en la ciudad de Córdoba,provincia homónima PESOS DOSCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOSOCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 208.280.456.-)

ARTÍCULO 3 - LEY APLICABLE

La presente licitación se realiza en el marco del Decreto Nº 938 de fecha 18 de julio de2007 y la Ley Nº 13.064; por las disposiciones del Título I del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1.023 de fecha 13 de Agosto de2001, en tanto no se opongan a la ley mencionada en primer término; por el Pliego y por las

Circulares que se emitan en consecuencia. Serán de aplicación las Leyes Nº 15.336 y 24.065,y sus normas complementarias y reglamentarias.

En todo cuanto no esté expresamente previsto en las normas mencionadas en elpárrafo anterior será de aplicación el Derecho Argentino, al que los oferentes se someten por elsolo hecho de presentar ofertas en esta licitación, con renuncia expresa a cualquier otranormativa que pudiera invocarse.

En materia de legalizaciones y de reconocimiento de documentos emitidos porautoridades extranjeras, se aplicarán los convenios vigentes entre la REPÚBLICA ARGENTINAy el Estado del que provengan dichos documentos.


12/107



ARTÍCULO 4 - JURISDICCIÓN

Los oferentes, adjudicatario y contratista se someten, para la resolución de todacuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las obligaciones dimanadas delpresente Pliego, a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso AdministrativoFederal con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de la REPÚBLICA ARGENTINA, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción, judicial o arbitral,nacional o internacional, que pudiere corresponder y a la posibilidad de recusar sin causa. Lasola presentación de la oferta importa la aceptación de esta jurisdicción.

El oferente o su apoderado o representante legal, deberá presentar la declaración deaceptación de competencia contenida en el ANEXO III del presente Pliego.

ARTÍCULO 5 - PLAZO DE OBRA

Para la ejecución de la Obra y su respectiva puesta en marcha, el plazo será de:1. Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II, sita en Campana, Provincia de Buenos Aires:QUINIENTOS TRECE (513) días corridos.2. Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán, sita en Ensenada, Provincia de Buenos

Aires: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO (698) días corridos.3. Central Termoeléctrica Brigadier López, sita en Sauce Viejo - Santo Tomé, Provincia de

Santa Fe: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO (664) días corridos.

4. Central Termoeléctrica Necochea II, sita en lugar homónimo, Provincia de Buenos Aires:TRESCIENTOS TREINTA Y TRES (333) días corridos.

5. Central Termoeléctrica Ingeniero Francisco Bazán, sita en la ciudad de Córdoba,provincia homónima: DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) días corridos.

Todos los plazos mencionados se contarán a partir de la fecha de suscripción delacta de inicio de obra respectiva.

ARTÍCULO 6 - CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Para presentarse en esta licitación, el oferente deberá presentar certificado válido

acreditando su capacidad de contratación actualizada, expedido por el Registro Nacional deConstructores de Obras Públicas, conforme al Decreto 1724/93 y Disposición Sec. Obras yServicios Públicos 18/94 (B.O. 01/06/94). A esos efectos, se define la Obra como de Ingeniería.

La capacidad de contratación para licitar deberá ser superior al resultado de la siguientefórmula, la que se calculará para cada oferente según la o las Centrales por las cuales oferte, yde acuerdo al monto asignado a cada una de ellas de acuerdo al Artículo 2º del PCE:

PO x 12CC = ------------

PE

Siendo:CC: Capacidad de Contratación Anual.PO: Monto del Presupuesto Oficial

PE: Plazo de Ejecución en meses o fracción.


13/107



ARTÍCULO 7 - SISTEMA Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

ENARSA contratará la ejecución de esta obra bajo el Sistema de Ajuste Alzado sinpresupuesto oficial detallado, aceptando el oferente por la sola presentación de su oferta talmodalidad de contratación y asumiendo el compromiso de ejecutar todos los trabajos quesean necesarios a fin de concluir la misma conforme a su fin y requerimientos técnicos ylegales del presente pliego licitatorio, por un precio fijo e inamovible.

La Obra se contrata, asimismo, bajo la modalidad llave en mano, lo cual comprende laformulación integral del proyecto y construcción de uno o más sistemas complejos a entregarinstalados y operando, mediante el uso de tecnologías específicas, concentrándose en unúnico contratista la responsabilidad por la realización integral del proyecto respectivo y laprestación de servicios vinculados con la ejecución, construcción, puesta en marcha,coordinación de las obras y su posterior mantenimiento.

ARTÍCULO 8 - CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS

El Pliego de la presente licitación estará a la vista y podrá ser adquirido por todointeresado durante el plazo y en el horario establecidos en la MEMORIA en las oficinas deENARSA, sitas en Av. del Libertador Nº 1068, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y seencontrará a disposición de los interesados en la página Web de ENARSA:www.enarsa.com.ar.

El costo del presente Pliego asciende a la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-).

ARTÍCULO 9 - CONSULTAS

Durante la etapa de adquisición de pliegos y hasta DIEZ (10) días hábiles antes de laapertura, los interesados podrán formular consultas relacionadas con la presente licitación. Lasmismas serán formuladas por escrito y presentadas indefectiblemente en las oficinas deENARSA, sitas en Av. del Libertador Nº 1068, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirma del oferente o su representante legal y harán concreta referencia a los puntos a aclarar.

Si a criterio de ENARSA la consulta resultare pertinente y contribuyere a una mejor

comprensión e interpretación del Pliego, elaborará una circular aclaratoria, la cual serápublicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y, simultáneamente condicha publicación, notificada al consultante y al resto de los interesados vía postal y/o fax. Igualprocedimiento se observará en aquellos casos en los que ENARSA estime pertinente efectuaraclaraciones de oficio, las que podrán ser emitidas hasta CINCO (5) días corridos antes delplazo fijado para la apertura del Sobre 1.

Tanto las circulares emitidas como consecuencia de las consultas formuladas por losinteresados, como las que ENARSA efectúe de oficio, pasarán a formar parte, a partir de supublicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, del presente Pliego.


14/107



ARTÍCULO 10 - VISITA A OBRA

Los Oferentes deberán asistir en forma obligatoria a una visita a los terrenos, la que serealizará en la fecha y hora que a tal efecto sea indicada por ENARSA. Los Oferentes debenconstituirse en los lugares indicados por ENARSA por sus propios medios.

Los Oferentes deberán comunicar por escrito y con una anticipación mínima de tres (3)días hábiles los nombres completos de las personas que asistirán en su representación a lavisita de los Terrenos, junto con los números de documento de cada uno.

Los oferentes deberán inspeccionar, estudiar y analizar por sí los terrenos donde seejecutará la obra y sus alrededores, a los efectos de asegurarse un conocimiento acabado dela forma y características del emplazamiento, de las condiciones ambientales, climáticas,geológicas y todo otro aspecto que pueda incidir en la elaboración de su propuesta y posteriorejecución de la obra.

Los Oferente o su representante que visite los Terrenos deberá cumplir con las normasde Seguridad e Higiene previstas en el Pliego.

En los Terrenos los representantes de ENARSA levantarán un acta en que dejaránconstancia de los asistentes a la visita; la copia de dicha acta deberá ser presentada junto conla respectiva Oferta (sobre 1, ANEXO VII, PCE).

Los Oferentes podrán efectuar visitas adicionales a los Terrenos, para lo cual deberánsolicitar la autorización previa de ENARSA, con la antelación indicada en el segundo párrafodel presente ARTÍCULO.

ARTÍCULO 11 - DEL OFERENTE. HABILIDAD. FORMAS DE PRESENTACIÓN

Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor delas bases y condiciones del llamado y de las características de la obra licitada, por lo que nopodrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido alformular la oferta, o duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legalesaplicables. La sola presentación de la oferta implicará la aceptación de las condicionesestablecidas en el Pliego.

Pueden ser oferentes las personas físicas, sociedades, Uniones Transitorias de

Empresas y Consorcios de Cooperación que reúnan los requisitos establecidos en el Pliego.Las empresas del exterior deberán concurrir asociadas con empresas locales y siempre quesea posible, con empresas locales de capital interno definidas en el artículo 11 de la Ley Nº18.875.

Para el caso de que la oferta se efectuare en forma conjunta por más de una empresa,deberá unificarse la personería por los medios legales pertinentes a los fines de suresponsabilidad frente a ENARSA, otorgando poder especial al representante común confacultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de losintegrantes en el trámite licitatorio, y con validez a los efectos de la adjudicación y suscripcióndel Contrato.

Cada uno de los oferentes o en su caso los integrantes de la UTE y Consorcios deCooperación, quedará obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligación o


15/107



responsabilidad emergente de la presentación de la oferta, la Adjudicación y suscripción delcontrato, debiendo así declararlo expresamente en su carta de presentación y en su caso, enlos poderes acordados al representante común.

Para presentarse a esta licitación, los oferentes deberán acreditar no hallarse incursosen ninguna de las causales de inhabilidad previstas por el Artículo 14 del PCG. A tal efecto laspersonas físicas, y, en el caso de personas jurídicas, sus presidentes, directores, directoressuplentes, síndicos, socios gerentes y representantes legales deberán presentar, integrando elSobre Nº 1, las Declaraciones Juradas contenidas en los ANEXOS I y II.

Los oferentes que se presenten en forma consorciada deberán hacerlo mediante laconstitución de una UTE, en los términos del Capítulo III, Sección II de la Ley Nº 19.550, deSociedades Comerciales, o de un Consorcio de Cooperación, conforme la Ley Nº 26.005,acompañando a su oferta el contrato constitutivo de la misma o, en su defecto, el compromisoformal de su constitución. Tanto el compromiso de constitución como el contrato definitivo deUTE deberán constar por instrumento público y deberán contener:

1º) El objeto, que deberá coincidir con el de la presente licitación, condeterminación concreta de las actividades y medios para su realización;2º) La denominación, que será la de algunos o de todos los miembros, seguida dela expresión "unión transitoria de empresas";3º) El nombre, razón social o denominación, el domicilio y los datos de la inscripciónregistral del contrato o estatuto de la matriculación o individualización, en su caso,que corresponda a cada uno de los miembros. En caso de sociedades, la relación

de la resolución del órgano social que aprobó la celebración de la unión transitoria,así como su fecha y número de acta;4º) La constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven delcontrato de unión transitoria, tanto entre las partes como respecto de terceros;5º) Las contribuciones debidas al fondo común operativo y los modos de financiar osufragar las actividades comunes en su caso;6º) El nombre y domicilio del representante. El representante tendrá los poderessuficientes de todos y de cada uno de los miembros para ejercer los derechos ycontraer las obligaciones que hicieren a la ejecución de todas las obligacionesemergentes de la presente licitación;

7º) La proporción o método para determinar la participación de las empresas en ladistribución de los resultados o, en su caso, los ingresos y gastos de la unión;8º) Las normas para la confección de estados de situación, a cuyo efecto losadministradores, llevarán, con las formalidades establecidas por el Código deComercio, los libros habilitados a nombre de la unión que requieran la naturaleza eimportancia de la actividad común;9º) Las sanciones por incumplimiento de obligaciones;10º) El compromiso expreso de cada una de las integrantes de la UTE de asumir laresponsabilidad principal, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las empresasasociadas, respecto del cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la

presente licitación; de la Adjudicación y cualquier obligación contractual por el plazode duración del contrato;


16/107



11º) El compromiso de mantener la vigencia de la UTE por un plazo superior alfijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de esta licitación;

12º) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de lasempresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin laaprobación previa y expresa del licitante;

13º) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificadaestablecida en dicho contrato.

Junto con el contrato o compromiso de constitución de la UTE deberá acompañarsecopia autenticada de las actas de asamblea o del órgano de administración por la cual cadauna de las sociedades integrantes de la Unión haya aprobado la constitución de la misma.Cada una de las integrantes de la UTE deberá presentar, además, la totalidad de ladocumentación que el presente PCE exige a las sociedades legalmente constituidas, debiendounificar el domicilio y la personería.

En el caso de que los oferentes presenten compromiso de constitución de UTE, concarácter previo a la adjudicación deberán acompañar el Contrato definitivo, y la Inscripción enel Registro Público de Comercio como requisito para la firma del contrato. De no cumplirse con

el primero de los recaudos mencionados, se tendrá por retirada la oferta; de no cumplirse elsegundo de los recaudos mencionados, se dejará sin efecto la adjudicación, aplicándose enambos supuestos la penalidad de pérdida de garantía de mantenimiento de oferta, ycomunicándose el incumplimiento respectivo al Registro Nacional de Constructores de ObrasPúblicas (conforme Artículo 20 de la Ley Nº 13.064).

ARTÍCULO 12 - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La presentación de las ofertas se realizará en la fecha y hora establecidas en laMEMORIA de este PCE, en ENARSA, sita en el 2do piso de la Avenida del Libertador 1068 de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Los proponentes deberán presentar simultáneamente su propuesta técnica (Sobre Nº

1) y su oferta económica (Sobre Nº 2) hasta el día 28 de Septiembre, a las 11:30 hs. en el 2dopiso de las oficinas de ENARSA sitas en Avenida del Libertador 1068 de la Ciudad Autónomade Buenos Aires. No se admitirá la presentación de propuestas por vía postal.

ENARSA dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijadospara la presentación de ofertas. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.


17/107



ARTÍCULO 13 - GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Para cotizar en la presente licitación es obligatorio presentar garantía de mantenimientode la oferta, por un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficialcorrespondiente a la o las Centrales que se oferten, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2ºde este Pliego. Dicha garantía formará parte del contenido del Sobre Nº 1.

La garantía tendrá validez por un plazo que debe exceder en TREINTA (30) días la fechade vencimiento del período de validez de la oferta, y deberá ser otorgada, en su caso, porcompañías de primera línea y a entera satisfacción del comitente.

Los medios de afianzamiento admitidos en concepto de garantía de mantenimiento deoferta serán los siguientes:

a) Depósito en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo,a nombre de Energía Argentina Sociedad Anónima, Cuenta Corriente Nº 3590/19.

b) Aval bancario u otra fianza a satisfacción de ENARSA, constituyéndose el fiadoren deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división yexcusión en los términos del 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa. Dicha fianza o aval deberá ser otorgada por una institución bancariainternacionalmente reconocida.

c) Póliza de seguro de caución emitida por una compañía autorizada a operar porla Superintendencia de Seguros de la Nación, constituyéndose el asegurador en deudorsolidario, liso y llano y principal pagador con renuncia expresa a los beneficios de división y

excusión en los términos del 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

En caso de fabricantes extranjeros, la póliza podrá tener por tomador a surepresentación permanente o sucursal debidamente autorizado en el país.

La falta de constitución de las garantías exigidas o su constitución en forma noajustada a las disposiciones que anteceden constituirá una causal de inadmisibilidad de laoferta.

ARTÍCULO 14 - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes están obligados a mantener sus ofertas por el término de CIENTOOCHENTA (180) días corridos, contados a partir de la fecha de la apertura de la licitación, ohasta la notificación del acto de adjudicación y firma del contrato, si esto ocurriere primero.

El plazo de mantenimiento de la oferta se renovará en forma automática por períodosde TREINTA (30) días corridos hasta la firma del Contrato, si el oferente no hiciese saber suvoluntad expresa de desistir de la oferta con no menos de DIEZ (10) días corridos deantelación a su vencimiento.


18/107



ARTÍCULO 15 - DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

15.1. Designación y requisitos

El oferente deberá designar en su oferta un Representante Técnico, quien deberá reunirlos siguientes requisitos:

a) Ser Ingeniero, en especialidad técnica afín a la Obra;b) Estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, en la REPUBLICA

ARGENTINA, encontrándose en condiciones legales para el ejercicio de su profesión,de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Nº 6070/58 y normas reglamentarias ycomplementarias.

A efecto de acreditar dicha capacidad, deberá acompañarse a la oferta copia autenticadadel título respectivo, el Currículum Vitae y la documentación tendiente a acreditar suexperiencia en la materia. Asimismo, deberá presentarse el compromiso expreso de dichoprofesional de desempeñarse como Representante Técnico en caso de adjudicación y firma delContrato de Obra.

15.2. Funciones y obligaciones del Representante Técnico

El Representante Técnico representará al oferente, adjudicatario y contratista en todos losaspectos técnicos vinculados con la presente licitación. El mismo deberá suscribir los

documentos técnicos integrantes de la oferta junto con el representante legal, suministrar todainformación técnica que le sea requerida durante la etapa de evaluación de las ofertas, ycolaborar con la Inspección de Obra en todo lo que ésta le requiera para una mejor ejecuciónde la misma. Durante la ejecución del contrato, el Representante Técnico tendrá la obligaciónde permanecer en la Obra hasta tanto los trabajos se encuentren concluidos con laconformidad de la Inspección. En caso de que el Representante Técnico se ausentaretemporalmente, el Contratista deberá comunicar las razones que justifican la ausencia, porescrito a la Inspección, quien podrá aceptar o rechazar las causales invocadas. Se deberádejar constancia de lo dispuesto en consecuencia mediante orden de servicio y sucorrespondiente asiento en el libro diario de obra.

Todas las instrucciones que el Representante Técnico y, en su caso, quien lo reemplace,reciban de la Inspección de Obra, serán consideradas como impartidas al Contratista.

ARTÍCULO 16 - NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La oferta estará contenida en DOS (2) sobres o paquetes cerrados identificados con losNúmeros “1” y “2”. En el exterior de dichos sobres o paquetes sólo se consignarán los datosrelativos a la presente licitación (número de licitación, objeto y expediente por el que tramita), lafecha y hora establecidas para la apertura (en el caso del Sobre Nº “1”) y la identificación deloferente (nombre y apellido o razón social, Nº de CUIT o equivalente). Ambos sobres o

paquetes serán presentados en forma simultánea, hasta la fecha y hora indicadas en laMEMORIA.


19/107


20/107



16.2.a.2. Garantía de mantenimiento de oferta (Artículo 13 del PCE)

16.2.a.3. Constitución de domicilio: Los oferentes, nacionales o extranjeros, deberánconstituir, a todos los efectos relacionados con la presente licitación, domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual serán válidas todas las notificaciones y diligencias quese practiquen, mientras el oferente no manifieste fehacientemente a ENARSA su voluntad deconstituir uno nuevo. Además de dicho domicilio, los oferentes deberán informar su número deteléfono, fax y una dirección de correo electrónico donde poder cursarles comunicacionesvinculadas con la presente licitación.

16.2.a.4. Copia autenticada del contrato constitutivo de la sociedad, y, en su caso,del contrato o compromiso de constitución de la Unión Transitoria de Empresas: Losoferentes deberán acompañar a su oferta copia autenticada del contrato constitutivo de lasociedad, y del contrato o compromiso de constitución de la UTE, si correspondiera.

16.2.a.5. Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio o entidadequivalente: Las personas jurídicas deberán acompañar constancia de hallarse inscripto sucontrato constitutivo y las modificaciones introducidas en el mismo en el Registro Público deComercio, o entidad equivalente en el país donde haya sido constituida o tenga la sedeprincipal de sus negocios la empresa.

16.2.a.6. Instrumento que acredite la representación del firmante: Deberáacompañarse a la oferta el instrumento que acredite la representación de quien suscribe lamisma, debidamente autenticados.

16.2.a.7. Últimos DOS (2) balances de cierre de ejercicio: Dichos balances deberánestar suscriptos por Contador Público y certificados por el Consejo Profesional de CienciasEconómicas o equivalente en la sede social principal del oferente. Si se tratare delrepresentante o sucursal no permanente de una empresa extranjera, deberá presentar losbalances de la firma representada, debidamente certificados en origen y apostillados. Cuandola fecha de cierre del último ejercicio o la fecha límite de presentación del último balance sea

igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de apertura, deberá presentarse unestado de situación patrimonial correspondiente a dicho período. Asimismo, y en el caso deque los balances se encontraren en moneda extranjera, deberá acompañarse conversión delos valores resultantes del mismo a pesos, tomando como base el tipo de cambio vendedor delBANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior al que se efectúe laconversión, suscripta por Contador Público y certificada por el Consejo Profesional de CienciasEconómicas. A dicha conversión deberá acompañarse una nota donde el profesionalinterviniente exprese los criterios que ha utilizado para la evaluación, y exponga los rubros queintegran los estados contables respectivos.

16.2.a.8. Referencias bancarias y comerciales: Los oferentes deberán acompañar a supropuesta referencias bancarias emitidas por entidades financieras autorizadas a operar de


21/107



acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 21.526, o de acuerdo a las leyes del país donde tenga lasede principal de sus negocios la sociedad, así como referencias comerciales comprobables.

16.2.a.9. Certificado fiscal para contratar vigente o documento equivalente queacredite la inexistencia de deudas fiscales y previsionales: Los oferentes nacionalesdeberán presentar certificado fiscal para contratar vigente. Asimismo, los oferentes deberánacompañar a su propuesta una declaración jurada de que no poseen deudas exigibles porningún concepto con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal.

16.2.a.10. Recibo que acredite la adquisición del Pliego: Los oferentes deberánacompañar a su presentación copia del recibo que acredite la adquisición del Pliego.

16.2.a.11. Declaración jurada de habilidad para contratar con el Estado (ANEXOS I yII del PCE).

16.2.a.12. Declaración jurada de aceptación de competencia (ANEXO III del PCE)

16.2.a.13. Declaración jurada de juicios con el Estado Nacional (ANEXO IV del PCE)

16.2.a.14. Declaración jurada de juicios con ENARSA (ANEXO V del PCE)

16.2.a.15. Compromiso de constitución de sucursal o representación permanenteen República Argentina: En caso que el oferente fuere una firma extranjera, deberá presentarun compromiso expreso de constituir sucursal o representación permanente en la REPÚBLICA ARGENTINA, como requisito para la adjudicación.

16.2.a.16. Vigencia y Validez de Oferta (ANEXO XIV del PCE)

16.2.b. Carpeta de Antecedentes Técnicos

16.2.b.1. El proponente deberá acreditar experiencia en la construcción de Centrales

similares a aquellas que ofrezca en su propuesta. Deberá informar el listado de CentralesTérmicas con unidades de TG por él provistas, bajo el concepto “llave en mano”, en los últimosCINCO (5) años con potencias superiores a 220 MW para quienes ofrezcan las CentralesTermoeléctricas Manuel Belgrano II, Ensenada de Barragán y Brigadier López, y de 100 MWpara quienes sólo ofrezcan las Centrales Termoeléctricas Necochea II e Ingeniero Bazán.Dicho listado deberá consignar la localización, información del cliente, plazo que demandó laconstrucción, fecha de puesta en marcha, monto de cada contrato y disponibilidad.

16.2.b.2. Copias debidamente autenticadas de certificaciones de las obras realizadas ytodo otro documento tendiente a acreditar la realización de los contratos declarados en

cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, y del desempeño del oferente respecto deesos antecedentes.


22/107



16.2.b.3. Constancia de certificación de las normas de calidad exigidas en el PET.

16.2.b.4. Folletería, planos, instructivos y toda otra documentación tendiente a posibilitarla evaluación técnica del material y equipamiento ofertado. Salvo la folletería, toda ladocumentación deberá ser presentada en idioma español o con su correspondiente traducciónal mismo.

16.2.b.5. A los fines de acreditar la capacidad exigida, los oferentes deberán indicarclientes y lugares donde las unidades se encuentran en operación, acompañando ladocumentación probatoria pertinente.

16.2.b.6. Información relativa a la idoneidad del personal, materiales, medios económicosy técnicos, que permitan verificar que el Oferente se encuentra en condiciones de cumplimentarlas obligaciones emergentes del Pliego.

16.2.c. Propuesta TécnicaEl proponente deberá exponer en un proyecto, de modo circunstanciado, cómo habrá de

satisfacer los requerimientos previstos para cada una de las Centrales que ofrezca, con elgrado de detalle especificado en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales yParticulares.

El modo de exposición debe ser tal que permita a la Comisión Evaluadora evaluar supropuesta.

Deberá ser integrada para cada Central como mínimo por:- Planilla de Datos Garantizados de acuerdo a lo especificado en los

APARTADOS 1.8.1. y 1.8.2. del ARTÍCULO 1° del Pliego de Especifi-caciones Técnicas Generales (ANEXO XIII a) a f) inclusive del PCE)

- Rendimiento Térmico Específico Neto con los combustibles especificados- Plan de Trabajos incluyendo el cronograma de embarque y fechas clave- Plan de Certificaciones expresado porcentualmente- Curva de inversión, con porcentajes, sin especificar montos, los que deberán

consignarse en el Sobre Nº 2- Toda otra planilla solicitada en el pliegos ETG y ETP- Programa de Capacitación y Asistencia Técnica adecuada a cada una de las

Centrales que oferten, las que están señaladas en el Pliego deEspecificaciones Técnicas Generales

- Designación del Representante Técnico, conformidad del mismo, CurrículumVitae, y copias autenticadas de contratos, certificados de recepción, informesde avance, y todo otro documento tendiente a acreditar su experienciatécnica. Copia legalizada de su título universitario y de la constancia devigencia de su matrícula profesional.

- Designación del profesional que actuará en carácter de Jefe de Obra,conformidad del mismo y Currículum Vitae


23/107



- Constancia de haber efectuado la visita y las inspecciones exigidas por el Artículo 10 del PCE, suscripta por el oferente y el funcionario interviniente.(ANEXO VII del PCE)

- Planilla de Identificación del Oferente y Compromiso de Ejecución de laObra. (ANEXO IX del PCE)

16.3. Contenido y formalidades del Sobre Nº 2

16.3.a Oferta económica: El total de la oferta económica deberá ser expresado enPESOS y deberá ser correctamente volcado en el Formulario Oficial que como ANEXO VIforma parte del presente Pliego.

El oferente podrá cotizar una, algunas o todas las Centrales que forman parte del objetode la presente licitación.

En el monto cotizado, el oferente deberá incluir las erogaciones en concepto de todo tipoy forma de tributo vigente a nivel nacional, provincial y/o municipal, cargas obligatorias,especiales y/o específicas establecidos a nivel nacional, provincial y/o municipal y con todo otrotipo de erogación obligatoria y/o necesaria para la ejecución y entrega de la obra a contratar.

16.3.b. Análisis de precios, desagregado de acuerdo al Decreto Nº 1295/02.

16.3.c. Planillas de Cotización de precios unitarios : En las mismas deberán cotizarse

en moneda nacional todos los componentes de origen nacional de la Oferta, y en dólaresestadounidenses los componentes de origen extranjero.

A efectos de la totalización de la Oferta presentada en DOS (2) monedas distintas, setomará como base el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINAvigente CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la fecha límite para la presentación de laspropuestas.

16.3.d. Anticipo financiero: Los oferentes podrán contemplar en sus propuestas unanticipo de hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del precio del contrato. Para que resulteprocedente, el anticipo deberá ser contemplado en la Oferta, indicándose el porcentaje

respectivo, y posteriormente solicitado y garantizado en forma individual para cada contrato.

16.3.1. Moneda de Oferta:Los precios serán cotizados en las siguientes monedas:a) Los componentes de origen extranjero, deberán ser cotizadas en dólares

estadounidenses. A fin de facilitar la tarea de comparación y evaluación de ofertas el Oferentedeberá discriminar en su cotización el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

b) Los componentes de origen nacional, deberán ser cotizadas en pesos. A fin de poderaplicar el decreto 1295/02, el Oferente deberá presentar junto con su propuesta un análisis deprecios con los ítems que compone la obra.

c) El precio ofertado debe mantenerse durante todo el Contrato para el caso de seradjudicado, no pudiendo ser actualizado ni variado bajo ninguna circunstancia.


24/107



ENARSA no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no estéespecificado en las ofertas. Los precios cotizados serán cotizados a todos los efectos, y seránfijos e inamovibles.

Dado que ENARSA es Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado, elOferente deberá efectuar su cotización discriminando la parte del precio y la del impuesto.

En los casos en que la contratación, a juicio del Oferente, no estuviera gravada oalcanzada por el impuesto, o el Oferente estuviera exento de tributarlo, deberá indicarloexpresamente, haciendo mención de la normativa o resolución que lo establezca.

En el caso de resultar contratista un oferente que haya cotizado sin impuesto, porconsiderar que la contratación no está alcanzada por el gravamen, ENARSA no reconocerábajo ningún concepto dicho impuesto, si la exención aludida, al momento de la cotización, nofuera procedente a juicio de la AFIP.

Si la contratación estuviese gravada con el impuesto y el Oferente no hubierediscriminado el mismo - en el caso de tratarse de un Responsable Inscripto- ni hubiererealizado aclaración alguna sobre el gravamen, ENARSA considerará que en el precio cotizadoestá incluido dicho impuesto, procediendo - en el caso de resultar contratista - a discriminar laparte del precio y del Impuesto al Valor Agregado al emitir el Contrato respectivo, debiendo lasfacturaciones correspondientes adecuarse a tal requisito.

16.3.2 Ofertas Alternativas:Los Oferentes podrán presentar ofertas alternativas.

Toda Oferta Alternativa deberá ser acompañada por una completa descripción de lasdiferencias que tiene con respecto a la Oferta Básica, incluyendo planos, especificaciones,cálculos, justificaciones, programas de construcción, descripción de métodos y todo otroantecedente que permita definir completamente la Oferta Alternativa.

16.3.2.1 Propuestas Alternativas de Financiamiento:Se podrán incluir propuestas de financiamiento en dólares estadounidenses o en moneda

nacional para financiar total o parcialmente cada una de las centrales. En el caso de que laoferta del financiamiento sea parcial, el oferente deberá aclarar el porcentaje o etapa o partedel proyecto que corresponda.

Los créditos o préstamos podrán provenir de los propios oferentes, de los fabricantes oproveedores, de Organismos Multilaterales de crédito u organismos financieros del país deorigen del oferente u otras fuentes. Cada oferente podrá presentar el número de Ofertas Alternativas de financiamiento que estime conveniente.

Condiciones del financiamiento:Los Oferentes deberán presentar cada crédito o préstamo ofrecido, con toda la

información necesaria para la adecuada evaluación de acuerdo al tipo y condiciones delmismo.

Las ofertas de financiamiento deberán ser firmes en las condiciones indicadas y ser

válidas por el término de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados a partir de la fechade la apertura de la licitación, o hasta la notificación del acto de adjudicación y firma del


25/107



contrato, si esto ocurriere primero; y se renovarán en forma automática por períodos deTREINTA (30) días corridos hasta la firma del Contrato, si el Oferente no hiciese saber suvoluntad expresa de desistir de la oferta con no menos de DIEZ (10) días corridos deantelación a su vencimiento.

Se deberán detallar como mínimo las siguientes características: garantías requeridas,moneda, tasa de interés, período de gracia, tiempos y modalidades de amortización y de pagode intereses y otros gastos o costos que hubiere asociados a la operación de financiamiento ydemás informaciones que considere el Oferente de utilidad para la evaluación de su Oferta.

Será de responsabilidad y a cargo del Oferente, cualquier costo financiero, administrativo,o de otro tipo, adicional que resulte de una modificación de las condiciones de algún préstamoo crédito aceptado por el comitente.

16.3.2.2. Ofertas Al ternativas para CT´s Necochea II e Ingeniero F. BazánLos Oferentes podrán incluir Propuestas alternativas en estas dos localizaciones que

cumplan con los Plazos de entrega establecidos y las garantías suficientes de los fabricantes acriterio del Comitente.

ARTÍCULO 17 - ACTO DE APERTURA DEL SOBRE Nº 1

En la fecha y hora indicadas en la Memoria, se procederá a la apertura del Sobre Nº 1.En dicha oportunidad se labrará un acta donde se consignarán los siguientes datos: nombre de

los oferentes, el monto y la forma de constitución de la garantía y el Certificado de Capacidadde Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.También se hará constar la reserva del Sobre Nº 2.

ARTÍCULO 18 - VISTA Y OBSERVACIONES AL CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1

Los oferentes podrán tomar vista de las ofertas dentro de los CINCO (5) días hábilessiguientes a la fecha de apertura, término en el cual podrán presentar, asimismo, y si loestimaren procedente, observaciones respecto al contenido del Sobre Nº 1.

Vencido dicho plazo de vista, comenzará el período de evaluación de las ofertas,

durante el cual las actuaciones permanecerán reservadas, hasta que se emita el Dictamenrespectivo.

ARTÍCULO 19 - PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 1

A efectos de la evaluación de las Propuestas, se podrá solicitar a los participantesaclaraciones a su presentación, siempre que las mismas no modifiquen la original, ni alteren elprincipio de igualdad entre los participantes.


26/107



A) Antecedentes Técnicos y Antecedentes Empresarios y Capacidad Económica –Financiera

Los Oferentes serán evaluados teniendo en cuenta los valores mínimos necesarios paracalificar, y que se especifican a continuación:

i. Antecedentes Técnicos:Puntaje (PTec): Mínimo requerido: 40 (cuarenta) puntos.

ii. Antecedentes Empresarios y Capacidad Económica – Financiera:Puntaje (PEmp): Mínimo requerido: 24 (veinticuatro) puntos.

El puntaje final obtenido (PF) será el resultado de la suma del puntaje obtenido en los Antecedentes técnicos y el puntaje obtenido en los Antecedentes empresarios: PF = PTec +PEmp.

Los criterios de evaluación mencionados en los párrafos precedentes se aplicarán demodo acumulativo o combinado, es decir que los oferentes deberán cumplir ambos mínimos(mínimo global y mínimo por aspecto) para poder precalificar.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

i. Antecedentes Técnicos: Puntaje (Ptec)El puntaje de Antecedentes Técnicos se calificará sobre la base de la información

proporcionada por los oferentes en cumplimiento de lo solicitado en los Pliegos y de aquellainformación complementaria o ampliatoria que la Comisión Evaluadora obtenga comoconsecuencia de las inspecciones, verificaciones y toda otra diligencia llevada a cabo durantela etapa de evaluación de las propuestas.

Los puntajes obtenidos en los rubros A1 a A2 (que abajo se detallan) serán otorgados deacuerdo a la discriminación establecida en el inciso A) de las Planillas de Evaluación de Ofertasque complementa este Artículo.

A1. El Oferente deberá presentar los antecedentes que lo acrediten como proveedor demateriales de las características técnicas similares a las que ofrece, en lo últimos CINCO(5) años.En todos estos conceptos se deberá contar con antecedentes de magnitud y complejidadequivalente a los mismos rubros por los que oferta. En tal sentido se considerará lacantidad de proyectos presentados como antecedentes.Para el caso de UTE, se evaluará como la sumatoria de la cantidad y montos de loscontratos de cada uno de los miembros de la UTE. En consecuencia, no se admitirá quealgún integrante de la Unión no cuente con experiencia específica en su materia.Los antecedentes en provisiones similares deberá ser reunidos y acreditados por quien

revista el carácter de oferente en la licitación.


27/107



A2. El Oferente deberá presentar los antecedentes que lo acrediten como proveedorcertificado en procedimientos que garanticen la calidad de los materiales con lascaracterísticas técnicas a las requeridas en el PET.

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE ANTECENDENTES TÉCNICOS

A1 Antecedentes de la empresa en provisión de

equipos similares a los que ofertaPuntaje Asignado

ha provisto más de 15 equipos 40ha provisto de 10 y hasta 15 equipos. 25

ha provisto entre 5 y hasta 10 equipos. 15

Ha provisto menos de 5 equipos. 0

En el caso de que se presente un oferente que cotice más de una Central, deberá acreditarque ha producido en el lapso de los plazos de obra aquí previsto, la misma cantidad ofertada.

A2 Cumpl imiento Normas de calidad Puntaje AsignadoCertificación ISO 9001 o similar 20Certificación ISO 9002 o similar 15

ii. Antecedentes Empresarios y Capacidad Económica – Financiera: Puntaje (PEmp)El puntaje de Antecedentes Empresarios y Capacidad Económica – Financiera se calificarásobre la base de la información proporcionada por los oferentes en cumplimiento de losolicitado en los Pliegos y de aquella información complementaria o ampliatoria que laComisión Evaluadora obtenga como consecuencia de las inspecciones, verificaciones y todaotra diligencia llevada a cabo durante la etapa de evaluación de las propuestas. Los puntajesobtenidos en los rubros B.1 a B.4 (que abajo se detallan) serán otorgados de acuerdo a ladiscriminación establecida en el inciso B) de las Planillas de Evaluación de Ofertas quecomplementa este Artículo.

B.1. Puntaje máximo: (12) puntos.B.2. Puntaje máximo: (12) puntos.B.3. Puntaje máximo: (12) puntos.B.4. Puntaje máximo: (4) puntos.

En los ítems (B.1 y B.2) para el caso de UTE, cada uno de los miembros de la UTE deberáobtener un puntaje mayor a 0 (cero). Si alguno de los miembros obtiene 0 (cero) como puntaje,implica la inadmisibilidad de la oferta de la UTE. Si todos los integrantes superan el valormínimo requerido, para calcular el puntaje final correspondiente a la UTE, se hará a través dela siguiente fórmula polinómica:

IE1...n = Valor del indicador correspondiente a cada una de las empresas que conforman la UTE.P1...n UTE = Representa la participación porcentual de cada uno de los miembros de la UTE.

I UTE = Es el valor del indicador obtenido para la UTE


28/107



PLANILLA DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES EMPRESARIOS Y CAPACIDADECONÓMICA – FINANCIERA

B Índice Composición Valor

B.1Rentabilidad sobre el

Patrimonio NetoUtilidad Neta

Patrimonio NetoSegún Planilla B), punto

B1.

B.2 Liquidez Activo CorrientePasivo Corriente

Mayor o igual que 1

B.3 SolvenciaPatrimonio Neto

Pasivo TotalMayor o igual que 0,75

B.4 Años de antigüedad dela empresa

B Puntaje máximo asignable 40 PuntajeB.1 Indicador de rentabilidad Asignado Total

Mayor que 10% 12Mayor que 0% y Menor o igual que 10% 7

Menor o igual que 0% 0B.2 Índice de liquidez Asignado

Mayor que 1,5 12Entre 1 y 1,5 7Menor que 1 0

B.3 Índice de solvencia AsignadoMayor que 1,5 12

Mayor o igual que 0,75 y menor o igual que1,5

7

Menor a 0,75 0B.4 Años de antigüedad de la empresa Asignado

Más de 15 años 4

De 1 a 15 años 2Menores de 1 año 0

En B.4, en caso de llegar a presentarse una empresa subsidiaria con los antecedentes de lamatriz, a fin de proceder a la evaluación, habrá que considerar los correspondientes a éstaúltimaNota: la calificación cero (0) en un ítem, implica la inadmisibilidad de la propuesta

Activo corriente:• Sólo deberán considerarse dentro de este rubro aquellos conceptos que puedan

efectivamente realizarse durante el período siguiente.


29/107



•

Las inversiones deberán valuarse dentro de su cotización al cierre. Sólo seconsiderarán como corrientes los títulos y acciones negociables en bolsa. Lasparticipaciones en sociedades ó UTE ó Consorcio deben ser consideradas como Activos no Corrientes.

• Los créditos por ventas se deberán considerar netos del monto de intereses a devengarsobre saldos a vencer y en los montos de créditos litigiosos o incobrables. Los créditospor venta no deben incluir certificados o facturas caucionadas o descontadas, los quedeberán ser considerados como parte del pasivo corriente.

• En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores de directores y/oaccionistas, los que deberán cancelarse contra Patrimonio Neto.

•

Los créditos impositivos sólo serán computados como corrientes en el caso de quepuedan ser efectivamente computados o consumidos durante el ejercicio próximosiguiente.

• El saldo de Bienes de Cambio deberá ser considerado neto de mercaderías omateriales obsoletos o dañados.

Pasivo corriente:• Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y comisiones

devengados al cierre de los Estados Contables.• Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos

correspondientes a multas y punitorios.

Utilidades diferidas:• Para el cálculo de los indicadores deben ser consideradas como regularizadoras de

activo.Patrimonio Neto:

• En este rubro se deben considerar el efecto de las decisiones empresarias que impliquela asignación de activos por parte de la Oferente (honorarios de directorio, dividendosen efectivo o en especie, reducción de capital, rescate de acciones propias, etc.).

Utilidad del ejercicio:• Se debe tomar en cuenta el efecto del impuesto a las Ganancias y de otras

erogaciones habituales (honorarios del directorio, gratificaciones al personal dividendos

de acciones preferidas, etc.).

Se utilizará el último balance de cierre de ejercicio presentado oportunamente según loespecificado en el presente Pliego.

B) Propuesta Técnica.La Comisión evaluadora analizará la consistencia de la propuesta técnica, para ello verificará:1.- Que los datos, parámetros garantizados y rendimientos de las Centrales ofrecidas seajusten a lo requerido.2.- Que la obra esté adecuadamente planificada y programada.3.- Análisis técnico de los equipos ofrecidos y la posibilidad cierta de su incorporación entérmino a la obra.4.- Porcentaje de disponibilidad garantizado durante el período de observación para el


30/107



Despacho bajo los requerimientos y normativas de CAMMESA.5.- Cantidad de días disponibles para el Despacho bajo requerimiento de CAMMESA.6.- Programa de Puesta en Marcha de la TG, indicando la distribución tentativa de lossiguientes conceptos y períodos:

• Los períodos en (días) de indisponibilidad de cada TG para el Despacho en horariopico;

• Los períodos (en días) de indisponibilidad de cada TG para el Despacho durante las 24horas del día;

• Los períodos (en días) de operación forzada de cada TG, necesarios para elPrecommissioning, los Ensayos de Confiabilidad, Commissioning y Pruebas Finales de

la TG en horario pico;• Los períodos (en días) de operación forzada de cada TG, necesarios para el

Precommissioning, Commissioning, conclusión de los Ensayos de Confiabilidad yPruebas Finales de la TG.

7.- El diseño y cronograma de las obras serán evaluados por la Comisión Evaluadora.

ARTÍCULO 20 - NOTIFICACION E IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION DELSOBRE Nº 1

El Dictamen de Evaluación del Sobre Nº 1 deberá ser emitido en el plazo de DIEZ (10)días, prorrogable por ENARSA, y notificado a los proponentes mediante fax, informándoles quedisponen de un plazo de CINCO (5) días para tomar vista del expediente respectivo y/oimpugnar el dictamen mencionado, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 31 del PCG.

ARTÍCULO 21 - ACTO DE PRESELECCION

En el mismo acto que disponga la preselección, serán resueltas las impugnaciones quehubiesen deducido los oferentes contra el Dictamen de Evaluación del Sobre Nº 1, y seordenará la restitución del Sobre Nº 2 y de las garantías de mantenimiento de oferta a quienesno hubiesen resultado preseleccionados.

El acto de preselección será notificado, en forma fehaciente, a todos los oferentes dentro

de los CINCO (5) días hábiles de haber sido emitido.

ARTÍCULO 22 - APERTURA DEL SOBRE Nº 2

El Sobre Nº 2 de aquellas ofertas que hubiesen resultado preseleccionadas, se abrirá enacto público al que serán debidamente citados todos los oferentes, y que se realizará dentro delos QUINCE (15) días hábiles de la notificación del acto que apruebe la preselección. En el actode apertura del Sobre Nº 2, se procederá a la devolución de dichos sobres a los proponentesque no hubiesen resultado preseleccionados, juntamente con las respectivas garantías demantenimiento de oferta. De lo actuado se labrará un acta.

En caso de no existir propuestas preseleccionadas, a los efectos de la devolución de losSobres Nº 2 y de las garantías de mantenimiento de oferta, una vez notificados del acto de


31/107



preselección, los oferentes, su representante legal o apoderado deberá concurrir a las oficinasde ENARSA, sitas en Av. del Libertador 1068, Piso 2, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Los sobres y las garantías solamente seránentregados al proponente o a su representante legal, o bien a persona debidamente autorizadapor éstos.

ARTÍCULO 23 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 2

La Comisión Evaluadora determinará si las ofertas económicas están completas (esdecir, si incluyen el costo de todos los rubros comprendidos en las propuestas técnicascorrespondientes) y corregirá los eventuales errores de cálculo.

Se tomará el precio de cada oferta una vez efectuada la corrección indicada. A tal efectose establece que siempre y cuando la oferta se ajuste al presente pliego, ENARSA corregiráerrores aritméticos.

Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado enpalabras.

El Comitente seleccionará la Oferta más conveniente sobre la base de la OfertaEconómica presentada y la homologación técnica-económica de los Parámetros Garantizadospor el Oferente que permitan determinar y comparar:

1. Costo Unitario de Instalación (u$s/KW).2. Costo Unitario de Generación (u$s/KWh).

Para ello se utilizarán los valores que el Oferente haya comprometido en los formularioscorrespondientes a los Puntos 1.8.1.1 y 1.8.2 de las Especificaciones Técnicas Generales de laOferta Básica de cada Central.

Los parámetros garantizados son:

• Consumo específico Térmico Neto para cada tipo de combustible.• Potencia Neta de Salida para cada tipo de combustible.• Disponibilidad Garantizada.• Polinomios y curvas de corrección para degradación de los Valores GarantizadosOriginales.• Horas de indisponibilidad máxima por paradas forzadas y por mantenimientoprogramado anual.• Programa de mantenimiento.• Costo del mantenimiento anual conforme a lo expresado en el formulario y losprecios homologados por el fabricante para la lista de repuestos básicos.

A los fines comparativos se considerará que el factor de despacho de las Centrales serádel 80 % y un factor de carga del 85 % de la Potencia Neta Garantizada para cada tipo decombustible.

A los efectos de evaluar las propuestas se analizará el flujo de fondos descontado de loscostos totales, inversión y operativos, de cada Central utilizando los siguientes parámetros:

Tasa de Descuento 10 %Plazo de análisis para el cálculo 15 años


32/107



Precios de combustibles Valores de referencia de CAMMESARestantes costos de O&M de la Central 5% del Valor Ofertado

El cronograma de construcción de la Central y certificación correspondiente serán lospropuestos por el Oferente.

Si como resultado de la evaluación de las propuestas resultare una diferencia inferior alDOS Y MEDIO POR CIENTO (2,5%) entre las dos primeras, ENARSA invitará a los dosOferentes a mejorar sus respectivas Ofertas Económicas incluido el financiamiento, las cualesserán nuevamente evaluadas y de esta evaluación surgirá la más conveniente. En el caso quealguno de los Oferentes no presentase su mejora en el plazo estipulado por ENARSA, seconsiderará que mantiene su oferta original para la nueva evaluación.

En todos los casos, la selección de la Oferta más conveniente se realizará en base a laevaluación y comparación de la oferta económica sin el financiamiento ofrecido.

Será facultad exclusiva del Comitente la consideración y eventual aceptación de unapropuesta de financiamiento formulada por la Adjudicataria. Asimismo el Comitente estaráhabilitado para requerir mejoras en alguna o todas las condiciones de la operación definanciamiento propuesta por la Adjudicataria.

ARTÍCULO 24 - PUBLICACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION DEL SOBRE Nº 2. DELA ADJUDICACION

24.1. El Dictamen de Evaluación del Sobre N° 2 será publicado en el BOLETIN OFICIALDE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el término de UN (1) día. Dicho Boletín podrá serconsultado en Internet, accediendo a la dirección www.boletinoficial.gov.ar, Sección“Contrataciones”. Simultáneamente con dicha publicación, se notificará a los proponentes. Lasnotificaciones e impugnaciones al Dictamen de Evaluación del Sobre Nº 2, se regirá por lasmismas disposiciones que las establecidas para el Sobre Nº 1 (conforme Artículo 20 del PCE).

La Adjudicación será resuelta por ENARSA, notificándose al Adjudicatario y a losoferentes precalificados, dentro del término de TRES (3) días de dictado el acto. Laadjudicación de las distintas Centrales y los servicios conexos que forman parte del objeto de lapresente licitación podrá recaer en un mismo Oferente o en proponentes distintos, según

ENARSA lo considere más conveniente de acuerdo a los parámetros de evaluaciónestablecidos por el presente Pliego.

Los Oferentes que desistieren de sus propuestas antes de la Adjudicación y dentro delplazo de mantenimiento de oferta, serán sancionados con la pérdida de la garantía demantenimiento de oferta.

Las impugnaciones pendientes de resolución, serán resueltas en el mismo acto quedisponga la Adjudicación.

Con antelación al acto de Adjudicación, se exigirá la presentación del Certificado deCapacidad para Adjudicación que emite el Registro Nacional de Constructores de ObrasPúblicas, tal como lo prescribe el Artículo 26 del Decreto N° 1724/93.


33/107



En los casos en los que resulte primera en el Orden de Mérito una UTE en formación,previo a la adjudicación deberá acompañar, además, el contrato de constitución definitiva de laUnión, debidamente autenticado.

24.2. ENARSA podrá dejar sin efecto el presente procedimiento en cualquier momentoanterior al perfeccionamiento del/de los contratos, sin lugar a indemnización alguna en favor delos interesados u oferentes.

ARTÍCULO 25 - FIRMA DEL CONTRATO

25.1. El adjudicatario será citado de modo fehaciente para la firma del Contrato. Si elmismo no concurriere en la fecha indicada, no estuviere en condiciones o no aceptaresuscribirlo, se dejará sin efecto la Adjudicación, con pérdida de la garantía de mantenimientode oferta y comunicación al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (conforme Artículo 20 de la Ley Nº 13.064).

En tal caso, ENARSA estará facultado a adjudicar al siguiente oferente, según su ordenen el Dictamen de Evaluación hasta la efectiva suscripción del Contrato.

En el caso en que se adjudique más de una Central a un mismo oferente, se suscribirá uncontrato por cada una de las Centrales adjudicadas.

En los casos en los que resulte adjudicataria una UTE, dentro de los QUINCE (15) díasprevios a la suscripción del Contrato, deberá acreditar la inscripción de la misma ante la

Inspección General de Justicia, en los términos establecidos por la Ley de SociedadesComerciales. El incumplimiento de esta obligación generará la revocación de la adjudicación,con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta (conforme Artículo 16 del PCG).

25.2. Documentación a presentar a la fi rma del contrato:• Garantía de cumplimiento de contrato.

• Plan de Trabajos.

• Plan de Certificación.• Curva de Inversión.• Análisis de precios definitivo.• Planilla de datos garantizados.• Niveles garantizados máximos de emisiones, ruidos y vibraciones.• Organigrama del Contratista para la Obra.• Contragarantía del anticipo financiero

25.3. Gastos de sellado: Serán por cuenta del adjudicatario los impuestos, tasas u otrosgastos que exigieren las autoridades municipales, provinciales y/o nacionales en concepto desellado del contrato de obra pública.

25.4. Garantía de Cumpl imiento de Contrato (GCC)

En la oportunidad prevista para la firma del Contrato, la Contratista entregará a ENARSAuna Garantía de Cumplimiento de Contrato (GCC) constituida a su favor, por el CINCO POR


34/107



CIENTO (5 %) del importe total del contrato, cuya proforma fuese entregada con la Oferta yque haya sido aprobada por el Comitente.

25.4.1. VigenciaEl plazo de vigencia de la GCC, será desde la fecha de la firma del Contrato, hasta la

fecha de otorgamiento del Certificado Recepción Definitiva, del cumplimiento de la totalidad delas obligaciones, y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquierotra deuda que corra por su cuenta.

25.4.2. EjecuciónEl Comitente podrá hacer efectiva la GCC por:

a) incumplimiento del Contratista de cualesquiera de las obligaciones que le impone elContrato,

b) para imputarlas a los gastos en que incurra el Comitente, que sean de cuenta delContratista, originados por incumplimientos,

c) para hacer efectivas las penalidades por incumplimiento de la fecha prevista para laemisión del Certificado de Recepción Provisoria y/o de los Valores OriginalesGarantizados,

d) imputarlas a otros perjuicios contractuales en el caso que no existan saldosdisponibles a favor del Contratista,

e) al rechazo de la Obra, y

f) no entrega de la GCVO con DOS (2) días hábiles de antelación a la fecha previstapara el inicio del Ensayo de Verificación y Performance.

En los supuestos a), b), c), d) y f) anteriores, la garantía serán ejecutada por el montocorrespondiente a:

a) los montos pagados por el Comitente correspondientes a obligaciones incumplidas porel Contratista,

b) a las penalidades impuestas,c) a los daños causados yd) por el monto de la GCVO no constituida.En el supuesto e) la Garantía será ejecutada en su totalidad.

El monto de esta garantía será pagada inmediatamente al Comitente, sin deducciónalguna por concepto de impuestos, gravámenes y cualquier otro descuento que pueda afectarel pago, en tanto el equipamiento suministrado por la Contratista se encuentre libre de todogravamen.

25.5. Contragarantía del anticipo financiero. A los efectos de hacer efectivo el o losanticipos, una vez firmado el contrato, el contratista deberá entregar a ENARSA unacontragarantía por el mismo valor del adelanto a otorgar, constituida mediante una FianzaBancaria emitida por una entidad financiera autorizada a operar de acuerdo a la legislaciónargentina, o una Póliza de Seguro de Caución emitida por una Compañía autorizada a operar

conforme la normativa local vigente. La contragarantía deberá ser otorgada por compañías deprimera línea y a entera satisfacción del comitente.


35/107



La vigencia de esta contragarantía será de SESENTA (60) días superior a la fechacontractual de la Recepción Provisoria, procediéndose a la liberación de los montos respectivosen la proporción del contrato ya cumplida.

En caso de que dicha fecha contractual no fuera mantenida, el contratista deberásustituir, SESENTA (60) días antes de su vencimiento, la contragarantía existente por unanueva, con fecha de vencimiento posterior. La no renovación oportuna de la contragarantíafacultará a ENARSA para hacerla efectiva.

ARTÍCULO 26 - INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA

Los documentos integrantes del contrato son los detallados en el Artículo 36 del PCG,en el orden detallado en el Artículo 67 del PCG.

ARTÍCULO 27 - DE LA INSPECCIÓN DE OBRA

El Inspector de Obra será el representante de ENARSA para todas las obligaciones atinentes ala ejecución y cumplimiento del Contrato conforme a lo establecido en el presente pliego.

27.1. Supervisión general:La ejecución del contrato se realizará bajo la inspección del Personal Técnico

designado al efecto por ENARSA, el que se denominará en este Pliego con el nombre de

Inspección de Obra.Tendrá las funciones de:

a) Verificar que la geometría, dimensiones y tolerancias de los componentes y losprocesos constructivos de armado y montaje cumplan con los requisitos del PET y desus respectivos planos aprobados.

b) Inspeccionar en cualquier momento las tareas, y efectuar aquellas verificaciones quecrea conveniente a los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del PET y de los planosaprobados.

c) Resolver todas las cuestiones técnicas de ejecución de los trabajos, calidad de losmateriales, marcha de los trabajos y correcta ejecución de los mismos;

d) Hacer reconstruir, a costo del Contratista, todo trabajo que a su juicio se halle malejecutado.

e) Emitir los certificados de avancef) Emitir los certificados de recepción provisoria para cada Central.g) Emitir el certificado de recepción definitiva para cada Centralh) Emitir y recibir toda la documentación contractual que se intercambie entre las partes.

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá facilitar la actuación de la Inspección,suministrando toda la documentación técnica y demás información que requiera la misma paralograr su cometido.

27.2. Designación de la Inspección:


36/107



ENARSA comunicará por escrito al Contratista los nombres de las personas encargadasde la Inspección, aclarando la función a desempeñar por cada una de ellas a través del Librode Ordenes de Servicio.

27.3. Instrucc iones de la Inspección:Las instrucciones de las inspecciones se realizarán por medio del Libro de Ordenes de

Servicio, y deberán ser cumplidas por el Contratista dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)horas de emitida la Orden, salvo que en la misma se estipulara un plazo distinto.

27.4. Libros de órdenes de servic ios y notas de pedidos :

Estos libros serán provistos por el Contratista. En ellos se consignarán todas lascomunicaciones entre la Ins

Pliego5 Centrales Electricas

Documents

Transcript of Pliego5 Centrales Electricas