Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
-
Upload
daniel-huaynate -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
1/116
Modulo II:
Residencia y Supervisión de Obras
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
2/116
OBRA
PUBLICA
GBDA
2
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
3/116
OBRAPÚBLICA
Se define
Requieren dirección tcnica! e"pediente tcnico, manode obra, materiales y/o equipos; y est#n destinadas asatis$acer necesidades p%blicas&
3
A todos los trabajos de construcción,reconstrucción, remodelación, mejoramiento,
renovación, demolición, ampliación, ya seaninfraestructuras (como de transporte por:carretera, fuvial, aéreo, erroviario, entre otrasinraestructuras), o edicación, promovidos poruna administración pública, su ejecución espara uso y benecio público.
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
4/116
OBRAPÚBLICA
Para sucorrectaejecución
Proyectista
Supervisor
4
El Proyectista! persona natural o 'ur(dica con no )enosde un *+,- a.o de e"periencia especiali/ada! queper)itir# una adecuada e'ecución de la obra eindirecta)ente la satis$acción del inters p%blicoinvolucrado, elabora el e"pediente tcnico&
El consultor de obra, es también la persona natural o jurídica con no menos de dos (! a"os de e#perienciaespeciali$ada, que presta servicios altamentecalificados consistentes en el control de obras%&
'ontratista
El n)eniero *esidente, representa al 'ontratista paralos efectos de la obra, con no menos de dos (! a"os dee#periencia especiali$ada& +as ases puedenestablecer calificaciones y e#periencias adicionales quedeber- cumplir el residente, en función de la naturale$a,enver)adura y complejidad de la obra %&
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
5/116
Antes de ejecutar una obra, es
necesario seuir el procedimientoestablecido por el !istema "acionalde #nversión $%blica (!"#$), el cualconclu&e con el otoramiento de laviabilidad del pro&ecto de inversión
p%blica ($#$), 'ec'o ue posibilita ala ntidad su posterior ejecución
GBDA
OBRAPÚBLICA
*
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
6/116
"ecesidad
p%blicainvolucrada
jecución +bra
p%blicaViabilidad
GBDA
Es necesario se)uir el procedi)iento establecido por el S0IP!
el cual concluye con el otor1a)iento de la viabilidad del PIP, y posibilita así a la Entidad su posterior ejecución&
A023S 43353C62AR 60A
OBRA
$ara su ejecución, es
necesario ue los uncionarioso servidores de las entidades
del stado, mantenganactualizados losconocimientos de lasnormas, el cumplimiento
adecuado de las mismas, yla res onsabilidad ante su
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
7/116
CICLO 43LS0IP
Pre Inversión:. Perfil. Pre actibilidad. actibilidad
Inversión:. Estudios 0efinitivos/
E#pediente1écnico
. Ejecución del PP
Post Inversión:. 2peración y3antenimiento. Evaluación E#4 post
Re1ula las 7ases del Proyecto de nversiónP5blica PIP6
GBDA
-
etroalimentación
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
8/116
7ase de Preinversión de un proyecto, se identi$ica un proble)adeter)inado y lue)o se anali/an y eval%an 8en $or)a iterativa8alternativas de solución que permitan encontrar la )ayorrentabilidad social&
+a declaración de viabilidad, es un requisito para pasar de lafase de preinversión a la $ase de inversión&
7ase de Inversión, se pone en )arc9a la e'ecución proyecto con$or)e a los par#)etros aprobados en la declaratoria de
viabilidad para la alternativa seleccionada
7ase de Post Inversión, el proyecto entra 9a operación y)anteni)iento y se efect5a la evaluación e# post&
GBDA
Preinversión, Inversión & Postinversión
0
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
9/116
+os niveles de estudios de preinversión mínimos, que deber- tenerun proyecto para poder ser declarado viable son los si)uientes6
GBDA
Niveles de studios de Preinversión
!"n#
1
!$N%$ & 'N P($)*%$ +%'&I$+ ('(I&$+
asta !. 5266,666 $er7l simpli7cado
8a&or a !. 5266,666 'asta!. 65666,666.66
$er7l
8a&or a !. 65666,666.66 $er7l & 9actibilidad
6
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
10/116
3P34I30232;C0ICO S0IP
+a unidad ejecutora debe ce"irse a los par-metros bajo loscuales fue otor)ada la viabilidad para elaborar, directa oindirectamente, los estudios definitivos, e#pedientes técnicos uotros documentos equivalentes así como en la ejecución del PP&
+a 7nidad Ejecutora debe ce"irse a los par-metros bajo loscuales fue otor)ada la viabilidad& Ello implica que se debenrespetar los alcances o términos técnicos y económicos (costos!establecidos para la alternativa )anadora de los estudios de
preinversión& 4irectiva 0< ++,8=+,,837>?@&+,
7n PP durante la fase de inversión puede sufrir modificaciones,clasific-ndolas en modificaciones no sustanciales ysustanciales& Art(culo = de la 4irectiva 0< ++,8=+,,837>?@&+,
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
11/116
7na modificación sustancial del PP, implica una nuevaverificación de la viabilidad del mismo; en cambio, unamodificación no sustancial del PP no implica una nuevaverificación de la viabilidad del proyecto&
Ejemplo, cuando el monto obtenido en el e#pediente técnico como valorreferencial se incrementa respecto al monto declarado viable, seconsiderar- como modificación no sustancial cuando tal variación seencuentre dentro de los si)uientes casos6
3P34I30232;C0ICO S0IP
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
12/116
3P34I3023
2;C0ICO S0IP
En caso que la variación delmonto de inversión supere losporcentajes antes indicados,deber- reali$arse la verificaciónde la viabilidad del PP, queconsiste en que el ór)ano quedeclaró la viabilidad o el queresulte competente, realice unanueva evaluación del PPconsiderando las modificacionesque tendr- el PP como requisitoprevio a la ejecución de dic8asmodificaciones&
GBDA
3
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
13/116
NORMATIVA
GBDA
3
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
14/116
CO02RA2ACIO03S 43L 3S2A4O Antes ,@+ y 9asta el =@&+&,@:
R6LCOP! R3AC! R6A 4el =&+&,@ al ,D&+E&=++,:
Ley 0F =?@G+! y Modi$icatorias: =++ H =,D@ H =EE+Re1la)ento: 4&S 0F+E8@8PCM y Modi$icatorias
4el ,G&+E&=++, al =@&,=&=++D:26O: 4&S& 0F +,=8=++,8PCM! R3CA3 : 4&S& 0F +,E8=++,8PCM
Modi$icaciones a la Ley y al Re1la)ento 43L =&,=&=++D al E,&+,&=++
L3 0F =@=?: L3 J63 MO4I7ICA LA L3 0F =?@G+! publicada el +E&+&=++D4&S& 0F +@E8=++D8PCM : 2e"to Único Ordenado de la Ley de Contratacionesy Adquisiciones del 3stado! publicado el =&,,&=++D
MO4I7ICA2ORIAS&L3 0F =@D@E! publicada el +G&+D&=++GL3 0F =@,,! publicada el +E&,=&=++?L3 0F =+D=! publicada el ,D&+?&=++
4&S& 0F +@D8=++D8PCM: R3LAM302O 43 LA L3 43 CO02RA2ACIO03S A4J6ISICIO03S 43L
3S2A4O! publicado el =&,,&=++DGBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
15/116
MO4I7ICACIO03S4S& 0F +@8=++G8PCM! publicado el +@&,+&=++G
4S& 0F +@E8=++G8PCM! publicado el =&,+&=++G4S& 0F +?E8=++?837! publicado el ,@&+G&=++?4S& 0F ,=G8=++?837! publicado el =,&+&=++?4S& 0F ,D@8=++?837! publicado el =E&+&=++?4S& 0F +=@8=++837! publicado el +E&+E&=++4S& 0F +D8=++837! publicado el =&+D&=++4S& 0F ,+8=++837! publicado el =+&+&=++
43CR32O L3ISLA2IKO 0< ,+,8=++@: Aprueba la L3 43 CO02RA2ACIO03S43L 3S2A4O y crea el OSC3 8 Or1anis)o Supervisor de las Contrataciones del3stado
4&S& 0< ,@D8=++@: Aprueba el R3LAM302O 43 LA L3 43
CO02RA2ACIO03S! vi1ente 9asta ,&+&=+,=L3 0< =@E: MO4I7ICA LA L3 43 CO02RA2ACIO03S 43L 3S2A4O
4&S& 0< ,E@8=+,=: MO4I7ICA R3LAM302O 43 LA L3 43 CO02RA2ACIO03S43L 3S2A4O! vi1ente desde el =+&+&=+,=
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
16/116
0&S& 9: +@+8=+,D8376 3odifica *e)lamento de la +'E, vi)entedesde el &ne#o de 0efiniciones6 uena Pro >dministrativamente firme Ley 0< E+==G: Modi$ica la Ley de Contrataciones del 3stado!
a%n no esta vi1ente la Re1la)entación&0ORMA2IKA PARA OBRAS POR A4MI0IS2RACI0 4IR3C2A R&C 0F ,G8@@8C
GBDA
-
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
17/116
CONCEPTOS BÁSICOS YDOCUMENTACIÓN DE OBRA
GBDA
-
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
18/116
! +a *esidencia de 2bras y laSupervisión de 2bras, son dos
actividades que tienen como finalidad
lo)rar que la obra se realice deacuerdo a lo planeado y dise"ado&
'umpliéndose con la pro)ramación,
costo y especificaciones técnicas del
e#pediente técnico&
3P34I3023 2;C0ICO
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
19/116
3P34I30232;C0ICO
'abe recordar que el E#pediente 1écnico, es el con'unto dedocu)entos de car#cter tcnicos y>o econó)ico queper)iten la adecuada e'ecución de la obra, comprenden6. 3emoria 0escriptiva,. Estudios -sicos y Específicos6 Suelos, eoló)ico,mpacto >mbiental,. Planos de ejecución de obra,. Especificaciones 1écnicas,. 3etrados de 2bra,. Presupuesto aprobado,. ec8a del Presupuesto,
. Aalor *eferencial,. 0etalle y >n-lisis de Precios 7nitarios,
. 'rono)rama de Ejecución de 2bra Aalori$ado,
. ormula Polinomica,Para su aprobación, debe estar visado por los profesionalesresponsables de su elaboración y por el profesional
encar)ado de su revisión&GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
20/116
3P34I30232;C0ICO
El contenido del E#pediente 1écnico reviste especialtrascendencia en el desarrollo de la obra, ra$ón por lacual resulta necesario que la Entidad seleccioneadecuadamente al 'onsultor de la obra que seencar)ar- de su elaboración, a efectos de evitar lascontroversias que se suscitan durante la etapa de
ejecución contractual, las que en su mayoría tienensu ori)en por deficiencias en la elaboración dele#pediente técnico&Puede ser ejecutada6FPor la )is)a 3ntidad *Ad)inistración 4irecta-!
FPor consultores e"ternos *Proyectistas-FPor el Contratista 3'ecutor de la Obra *ConcursoO$erta! o Llave en Mano! de ser el caso&
GBDA
2
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
21/116GBDA
F El consultor de obra contratado oproyectista, es el 5nico responsable antela Entidad por la calidad del E#pediente
1écnico&F El E#pediente 1écnico, )eneralmente es
elaborado por varios profesionales dedistintas especialidades que por lo
)eneral forman parte del plantel técnicodel consultor de 2bra& en su mayoríain)enieros o arquitectos, los cualesreali$ar-n los estudios y dise"os quecorrespondan a la naturale$a de la obra
y que servir-n de referencia para laposterior ejecución de la obra&
F En ra$ón de lo anterior es fundamentalbuscar la '23P>1+0>0 total de losdocumentos del E#pediente 1écnico
2
22
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
22/116GBDA
22
2P9G9 9: =
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
23/116
CRONOGRAMADE OBRA
GBDA
23
24
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
24/116
CRO0ORAMA 43 OBRA
GBDA
24
Para determinar el pla$o de ejecución contractual, el 'onsultordeber- formular el crono)rama de ejecución de obraconsiderando las restricciones que puedan e#istir para el normaldesenvolvimiento de las mismas, tales como lluvias o
condiciones clim-ticas adversas, dificultad de acceso a ciertas-reas, etc& El crono)rama se elaborar- considerando todas lasactividades necesarias para la ejecución de la obra, empleandoel método PE*14'P3 utili$ando el softIare que el proyectistadispon)a para su revisión, identificando las actividades o
partidas que se 8allen en la ruta crítica del proyecto, 8itos,fec8as parciales de determinación, etc&
2*
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
25/116
CRO0ORAMA 43 OBRA
GBDA
2*
>simismo presentar- un crono)rama de adquisición y/o utili$aciónde equipos y materiales, concordado con el crono)rama deejecución de obra&
1ambién deber- presentar la relación del equipo mínimo
necesario para ase)urar el cumplimiento de los trabajos en lospla$os pro)ramados& > partir del crono)rama antes se"alado, el 'onsultor calcular- el'rono)rama de >vance Aalori$ado en el que intervendr-n todaslas partidas del presupuesto de obra
El 'onsultor elaborar- el crono)rama de ejecución de obraprecisando la cantidad de cuadrillas consideradas para reali$arlos trabajos, la cantidad de turnos, 8oras de trabajo diario y todaconsideración que 8aya tomado para la determinación del pla$ode obra&
2
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
26/116
MO43LO: CRO0ORAMA 43 OBRA
GBDA
2-
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
27/116
CAL304ARIO 43 AKA0C3 43 OBRA *CAOK-
> la firma del contrato obra, es obli)atorio que el contratistapresente el 'rono)rama de >vance de 2bra Aalori$ado,concordado con el avance de obra PE*14'P3 &
0ic8o 'rono)rama contractual refleja la pro)ramación deavance por cada período dentro del pla$o contractual, y elavance acumulado a cada período& (Pro)ramación >911!0eterminado la fec8a de inicio del pla$o contractual, elcontratista est- obli)ado a presentar el '>2A actuali$ado
con la fec8a de inicio del pla$o contractual, acompa"ado desu respectivo PE*14'P3, los que reempla$ar-n en todossus efectos a los presentados a la firma de contrato&
GBDA
20
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
28/116
CAL304ARIO 43 AKA0C3 43 OBRA *CAOK-+as ampliaciones de pla$o debidamente concedidas a favor del
contratista lo obli)an a que actualice su pro)ramación PE*14'P3 y con ello el '>2A también actuali$ado; por lo que resultaque para determinar el )rado de avance de la obra, y el c-lculode los reajustes se utili$ar- el '>2A 5ltimo vi)ente &
GBDA
0urante la ejecución de la obra, y ante un supuesto atraso deésta, el contratista puede ser requerido a presentar un'alendario de >vance de 2bra >celerado, este servir- solo parademostrar el avance de obra y no se usar- para el c-lculo delos reajustes&
+os adicionales de obra deben contar con su addenda decontrato, su propio presupuesto, y &P&, '>2A y PE*14'P3, lafec8a de inicio del pla$o contractual del adicional de obra se dacon la fec8a que se pro)rame su inicio debiendo tener relación
con lo pro)ramado en el contrato principal&
21
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
29/116
GBDA
CMO S3 APR63BA 3L 3P34I3023 2;C0ICON
>ntes de ser aprobado el e#pediente técnicode obra debe estar visado por losprofesionales responsables de su elaboracióny por el profesional encar)ado de su revisión&
+ue)o, corresponde que el e#pediente técnicode obra sea aprobado a través del funcionariocorrespondiente, suscribiendo el documentoindicado en las normas de or)ani$ación
interna de la Entidad&ormar- parte del documento que aprueba ele#pediente técnico, el 'ertificado dene#istencia de *estos >rqueoló)icos ('*>!,emitido por la 0irección de >rqueolo)ía del
3inisterio de 'ultura, en caso corresponda&
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
30/116
0or)ativa 3spec($ica de
Contrataciones del 3stadovinculada al Residente y
Supervisor de Obra&
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
31/116
F El n)eniero *esidente debe ser permanente,puede ser in)eniero o arquitecto contar conno menos de dos (! a"os de e#periencia en
la especialidad&F Profesional cole)iado, 8abilitado yespeciali$ado desi)nado por el contratista,previa conformidad de la Entidad &
F +as ases pueden establecer calificaciones y
e#periencias adicionales que deber- cumplirel residente, en función de la naturale$a,enver)adura y complejidad de la obra&
I030I3RO R3SI43023
>rt& =CJ: del *e)lamento 0S =DC4=4E
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
32/116
I030I3RO R3SI43023
F Permanecer- de manera permanente en la obra&F *epresenta al contratista para los efectos
ordinarios de la obra, no estando facultado apactar modificaciones al contrato
F'ontratista solicita autori$ación para sustituir al*esidente6 uncionario que cuente confacultades tiene C días 8-biles desdepresentación de solicitud& FSilencio positivo6 SiEntidad no emite pronunciamiento dentro del
pla$o, se considera aprobada la sustitución& Elreempla$ante debe reunir calificacionesprofesionales similares o superiores a las delprofesional reempla$ado&
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
33/116
F El nspector es un profesional, cole)iado y8abilitado, funcionario o servidor de la entidad,
e#presamente desi)nado por ésta, 92 requierede *e)istro de 'onsultor de 2bras del 2S'E&F El Supervisor ser- un tercero especialmente
contratado& Sí requiere de *e)istro de 'onsultorde 2bras del 2S'E
I0SP3C2OR ó S6P3RKISOR >rt& =B: del *e)lamento 0S =DC4=4E
+a Entidad contar- de modo permanente y directo con un nspectoro un Supervisor, se)5n corresponda, que controlar- los trabajosefectuados por el 'ontratista, quien ser- el responsable de velardirecta y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y elcumplimiento del contrato, dentro de los par-metros de calidad,
precio, pla$o, y obli)aciones contractuales, adem-s de absolver lasconsultas del 'ontratista&
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
34/116
El Supervisor ser- un tercero especialmente contratado, es decires una persona natural o jurídica especialmente contratada,(esta5ltima desi)nar- a una persona natural como supervisorpermanente de la obra!, requiere de *e)istro de 'onsultor del2S'E, y es obli)atorio en obras cuyo monto es i)ual o mayor a
S/&
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
35/116
I0SP3C2OR ó S6P3RKISOR
>rt& =B: del *e)lamento 0S =DC4=4EGBDA
+a participación del Inspector o Supervisor se encuentrasupeditado a la e"istencia y e'ecución del Contrato de Obra por lo que ambos contratos deben ser ejecutadossimult-neamente&
El personal que realice la labor de Supervisor o nspector
de 2bra, ser- a dedicación e#clusiva, pues no podr-supervisar m-s de una obra& 0ic8o profesional debe cumplir por lo menos con las
mismas calificaciones profesionales que se establecepara el residente de obra&
9o 8ay diferencia entre las funciones del nspector y elSupervisor&
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
36/116
0or)ativa 3spec($ica de
Ad)inistración 4irecta vinculada alResidente y Supervisor de Obra&
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
37/116
+a Entidad desi)nar- al n)& *esidente,
responsable de la ejecución de obra, en
aquellos casos cuyo costo total de la misma
sea i)ual o mayor al monto previsto en la +ey
>nual de Presupuesto para la contratación
mediante 'oncurso P5blico de Precios; o al
n)eniero nspector, cuando se trate de obrascuyo costo total sea inferior a lo se"alado
precedentemente&
I030I3RO R3SI43023 >OI0SP3C2OR
>rt& =: 9umeral L de *&'& 9M =BJ4CC4'
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
38/116
El n)& *esidente o nspector presentar-
mensualmente un informe detallado al
nivel correspondiente sobre el avance
físico valori$ado de la obra, precisando los
aspectos limitantes y las
recomendaciones para superarlos,
debiendo la Entidad disponer las medidas
correctivas&
I07ORM3 M30S6AL 43 I030I3ROR3SI43023 >O I0SP3C2OR
>rt& =: 9umeral C de *&'& 9M =BJ4CC4'
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
39/116
+a Entidad contar- con una H7nidad
2r)-nica% responsable de cautelar la
Supervisión de las 2bras Pro)ramadas&
S6P3RKISI0 >rt& =: 9umeral ? de *&'& 9M =BJ4CC4'
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
40/116
437I0ICIO0 43L R3SI43023 S6P3RKISOR 43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
41/116
Es un profesional, in)eniero o arquitecto, cole)iado y 8-bil en su
cole)io respectivo, se)5n su especialidad de la obra, encar)ado
de la dirección técnica de la obra en representación del
'ontratista&
Por ejemplo, si la obra es de edificación, el residente puede ser
arquitecto o in)eniero civil, si la obra es una carretera, el residente
de obra puede ser un in)eniero civil& Si la obra demanda trabajos
eléctricos, el in)eniero puede ser in)eniero electricista
437I0ICI0 43 R3SI43023 43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
42/116
Si se puede sustituir al residente por otro profesional que ten)acalificaciones similares o superiores a éste& Para este efecto el
'ontratista debe proponer con tiempo el curriculum vitae del
nuevo residente para que la Entidad lo eval5e y apruebe de ser
el caso&
El pla$o para que la Entidad apruebe al nuevo residente es de
C días 8-biles si)uientes de presentada la solicitud,
transcurrido dic8o pla$o sin que la Entidad emitapronunciamiento se considera aprobada la sustitución&
437I0ICI0 43 R3SI43023 43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
43/116
El nspector o Supervisor es un profesional o empresa,representante de la entidad en la obra, que se dedica a controlar labuena ejecución de las obras a nivel técnico, contractual yeconómico&
'onocimiento 1écnico6FE#periencia 1écnica en los trabajos de campo&FEstudiar la documentación técnica de la obra (planos,especificaciones técnicas, planillas de metrados, etc&!'onocimiento 9ormativo, >dministrativo y +e)al6
F'onocimiento actuali$ado del marco normativo, administrativo yle)al de las obras p5blicas6 tipo de sistema de contratación (sumaal$ada, precio unitario!, inicio del pla$o, procedimientos y pla$os detr-mites de valori$aciones, adicionales, ampliaciones, liquidaciones,entre otros&
437I0ICI0 43 I0SP3C2OR óS6P3RKISOR 43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
44/116
F Profesional6 >rquitecto o n)eniero, cole)iado, 8-bil yespeciali$ado
F 3ínimo a"os de cole)iado en su cole)io profesional (.!
F uncionario o Servidor de la EntidadF 0esi)nado por *esolución (.!
F 0ebe cumplir con las mismas calificaciones profesionales
del *esidente& (.!
(.! Su)erido para administración directa
CARAC23RIS2ICAS 43 60 I0SP3C2OR 43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
45/116
F Persona Nurídica (empresa supervisora6 desi)na a una
persona natural! o Persona natural (arquitecto o in)eniero,
cole)iado, 8-bil y especiali$ado, mínimo6 a"os de
e#periencia en la especialidad&
F Su contratación es a consecuencia de 8aberse adjudicado la
uena Pro de un Proceso de Selección de Supervisión&
CARAC23RIS2ICAS 43 60 S6P3RKISOR 43OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
46/116
760CIO03S 43L R3SI43023 S6P3RKISOR 43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
47/116
F Encar)ado de diri)ir por parte del 'ontratista, la ejecuciónde la obra conforme a los planos y especificaciones técnicas
establecidas en el proyecto&
F Aelar por el mejor aprovec8amiento de los equipos,8erramientas, recursos 8umanos adecuados, y necesarios
dentro de la obra&
F *esponsable de llevar el proyecto, con la calidad, tiempo y
costo considerado&
F 'umplir con las normas de se)uridad e 8i)iene industrial y
de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato
establecido por el 'ontratista&
760CIO03S 43 R3SI43023 43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
48/116
F Oacer los requerimientos de material oportunos y elaborareportes de avance de obra, ejecución de obra y de lasactividades de control , tales como calidad, or)ani$ación delpersonal, actas, mediciones, valori$aciones y dem-s actosadministrativos similares&
F El residente de obra representa al 'ontratista para los efectosordinarios de la obra6 llevar el cuaderno de obra, absolverconsultas técnicas de obras de sus trabajadores y autori$arles laejecución de trabajos&
F El residente de obra no tiene potestad para modificar el contrato,por lo tanto no puede firmar cartas tramitando adicionales, nisolicitando ampliaciones de pla$o, entre otros& Esto sólo lecorresponde al 'ontratista&
760CIO03S 43 R3SI43023 43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
49/116
l profesional -ue realice lalabor de supervisión no podr.supervisar m.s de una obrasimult.neamente, deconformidad con el criterioestablecido en la $pinión//012/321&%N#
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
50/116
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
51/116
>ctividades antes del nicio de 2bra6
F*econocimiento del -rea del proyecto&
F*evisión del E#pediente 1écnico
FElaboración y presentación del informe de dic8a revisión con
recomendaciones oportunas para subsanar eventuales
deficiencias, omisiones o adicionales de obra&
760CIO03S 43L I0SP3C2OR O S6P3RKISOR43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
52/116
>ctividades durante la Ejecución de la 2bra6Control 2cnico:F'ontrol 1opo)r-ficoF'ontrol de 'alidad de 3aterialesF'ontrol de Procesos 'onstructivos
F'ontrol de 'alidad de 1rabajos EjecutadosF'ontrol de la 3aquinariaF'ontrol del Personal dóneoF'ontrol de Ensayos y Pruebas de +aboratorioFPresentación de nformes6 uincenales, 3ensuales, de 'ontrolde 'alidad, por >dicionales, por >mpliaciones, entre otros&
Control del Contrato:F0e documentos necesarios para iniciar la obraFParticipar en la entre)a del terreno
760CIO03S 43L I0SP3C2OR O S6P3RKISOR43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
53/116
F 'ontrol de los calendarios de avance de obra y deadquisición de materiales
F E#i)ir medidas de se)uridad de obraF 7tili$ar 'uaderno de 2bra
F *euniones de 'oordinaciónF >bsolución de 'onsultas
Control 3conó)ico 7inanciero:F *evisión y >probación de las Aalori$acionesF '-lculo de reajustesF Elaboración y 1r-mite de Presupuestos >dicionales y sus
reajustesF 'ontrol de vencimiento de )arantíasF 0e estar en el 'ontrato, formular la liquidación de obra
760CIO03S 43L I0SP3C2OR ó S6P3RKISOR43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
54/116
'ontrolar ejecución de la obra y absolver las consultas&FAelar directa y permanentemente por la correcta ejecución de laobra y del cumplimiento del contrato&F2rdenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador porincapacidad o incorrecciones&F*ec8a$ar y ordenar retiro de materiales o equipos por mala calidado incumplimiento de especificaciones técnicas&F0isponer cualquier medida )enerada por una emer)encia&F 9o tienen autoridad para modificar el contrato&
>ctividades posteriores al término de la 2bra6FPruebas de puesta en marc8a (de ser el caso!FParticipar en la recepción de obraF0e estar en el 'ontrato, formular la liquidación de obraF*evisión de la liquidación final de obra
Fnforme inal de 2bra
760CIO03S 43L I0SP3C2OR ó S6P3RKISOR43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
55/116
7unciones de Supervisor:
+a Supervisión deber- tener en cuenta >spectos >mbientales referidos al saneamiento físico le)al de losterrenos afectados por la ejecución de obra,acondicionamiento de 03E y adecuación final de -reasutili$adas como canteras, campamentos y ubicación de plantac8ancadora, planta de concreto y planta de producción deme$cla asf-ltica, entre otros&
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
56/116
Responsabilidad del Supervisor:El Supervisor, como ofertante de su Propuesta 1écnica, acar)o del control y conformidad de la elaboración del
e#pediente técnico y ejecutor de ensayos y pruebas delaboratorio que ase)uren la mejor calidad de la obra en todassus etapas, ser- responsable de la calidad de los servicios quepreste, de la idoneidad del personal a su car)o y de velar quelas obras se ejecuten con óptima calidad técnica y ambiental&El Supervisor ser- responsable del control físico y verificacióntopo)r-fica y calidad de las obras, reali$ando las pruebas de'ontrol *equeridasEl Supervisor ser- responsable de 8acer cumplir las medidasde miti)ación previstas para la conservación del medioambiente y en caso de incumplimiento, aplicar las medidas aque 8ubiere lu)ar&Por nin)5n motivo el Supervisor valori$ar- 2bra >dicional en laplanilla de 2bra 'ontratada&
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
57/116
Responsabilidad del Supervisor:Ejercer un control permanente sobre la vi)encia de las 'artasian$as del 'ontratista, comunicando a la Entidad los
vencimientos con un mes de anticipaciónEl Supervisor, deber- mantener un control permanente sobrelos >delantos por 3ateriales otor)ados al 'ontratista, lo que sereflejar- tanto en las valori$aciones como en los ajustes de losmontos de las 'artas ian$as&Es responsabilidad del Supervisor que la >morti$ación del >delanto en Efectivo otor)ado al 'ontratista se efect5ere)ularmente en las valori$aciones mensuales de la obra;controlando que el adelanto sea amorti$ado totalmente, en lasvalori$aciones correspondientes, dentro del pla$o vi)ente deejecución de la obra&Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento delos Pro)ramas de >vance de 2bra y e#i)ir al 'ontratista queadopte las medidas necesarias para lo)rar su cumplimiento,
entre otros&GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
58/116
2piniones del 2S'E6=& Pronunciamiento D4D4196 Supervisor no ordena
reali$ación de obras adicionales& 'omentario (0r& >&>6P!6 'onsultas referidas a la ejecución de
obras, diri)ida al Supervisor en 'uaderno de 2bra, no 2ficios ni'artas al Supervisor&
D& 'omentario (0r& >&>&P!6 En Pr& Económica considerar laabsolución de consultas& Si no se absuelve tomar accionescontra el Proyectista&
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
59/116
F 'ontrolar 1rabajos efectuados por el 'ontratista con sujeciónal E#pediente 1écnico
F *etira a Sub 'ontratistas o 1rabajadores por incapacidad oincorreciones
F *etira materiales y equipo, por mala calidad o incumplimientode Especificaciones 1écnicas
F 0isponer 1rabajos por emer)encias, casos fortuitos y fuer$amayor (referida al 'ontrol de Ejecución de 2bra!&
FAerificar >lmacenamiento de 3aterialesF Aerificar 'ontroles de 'alidad
F Previsiones en cuanto a personal, maquinarias y materialesF 'ontrol de >vanceF Aerificar presencia de n)& *esidente
F 'orrecta elaboración del 'uaderno de 2braF ormulación de nformesF *evisión y emisión de opinión de >mpliaciones de Pla$o y
>dicionales de 2braF *ecepción de 2bra y +iquidación de 2bra (Si est- en el
'ontrato!
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
60/116
ROL 43L S6P3RKISOR 43 OBRAS 43L
3S2A4O
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
61/116
I0SP3C2OR ó S6P3RKISOR
>rt& =B: del *e)lamento 0S =DC4=4EGBDA
F Presta los servicios de conformidad con la cl-usula contractual,
bases y términos de referencia y 3anual de funciones yProcedimientos para la Supervisión y 'ontrol de 'onstrucción de2bras como Aiales del 31', y disposiciones le)ales vi)entes&'omprende adem-s aspectos técnicos, ambientales, económicos,administrativos, le)ales, y todo aquello que se requiera para la
eficiente y efica$ administración del 'ontrato de 2bra&F 1iene residencia permanente en la obra, como representante de la
Entidad ante el 'ontratista&F *esponsable que la obra se ejecute con la calidad técnica
requeridaF >tender en un pla$o ra$onable los informes que solicite la Entidad,
y que no se encuentren incluidos específicamente en su contratoF 3antener actuali$ado el arc8ivo y re)istro de la información técnica
administrativa financiera relacionada a la obra
I0SP3C2OR ó S6P3RKISOR
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
62/116
I0SP3C2OR ó S6P3RKISOR
GBDA
F Entre)ar a la entidad el arc8ivo documentado que se 8ayaelaborado&
F 'onocer la normativa e#istente, es importante porque es con lacual nos debemos respaldar para tomar decisiones en formacorrecta y oportuna, evitando así responsabilidad civil, penal yadministrativa que conlleva, por eso debemos estar debidamenteinformados sobre las normas e#istente, y no perjudicar losintereses de la Entidad y por ende del estado&
F Se su)iere que los 'ontratos de Supervisión ten)an tres Etapas63tapa de Revisión del e"pediente tcnico, se formulan
observaciones, recomendaciones, complementaciones o
modificaciones indicando los probables presupuestos adicionales odeductivos, como por ejemplo verifica el estudio de tr-nsito y losresultados preliminares, verificando las canteras, 03E, botaderosdisponibilidad del terreno, concluye con las 'onclusiones y*ecomendaciones de cada uno de sus Especialistas que
conforman el plantel técnico
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
63/116
I0SP3C2OR ó S6P3RKISOR
>rt& =B: del *e)lamento 0S =DC4=4EGBDA
3tapa de Supervisión propia)ente
3tapa le Recepción y Liquidación!0ir-n desde cu-ndo es la participación del nspector o Supervisor,pues una ve$ que el 'ontratista presenta los 'rono)ramas de 2bra,'rono)rama de >delantos, Equipo 3ec-nico, éstos deben serdebidamente revisados, para que una ve$ que se ten)a la fec8a de
inicio de obra sea 'alendari$ados& +ue)o de su recisión el nspectoro Supervisor lo suscriben por las partes en se"al de conformidad,deben de 8aber considerado la Estacionalidad 'lim-tica
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
64/116
COS2O 43
S6P3RKISI0
GBDA
S6P3RKISI0 43 OBRAS
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
65/116
F El costo de la Supervisión no
e"ceder# del ,+ del Aalor *eferencialde la 2bra o del 3onto Ai)ente del'ontrato de 2bra, el que resulte mayor,con e#cepción de los casos se"alados
en los p-rrafos si)uientes&F +os )astos que )enere la inspecciónno deben superar el G del valorreferencial de la obra o del montovi)ente del contrato de obra, el que
resulte mayor& para lo cual deber-considerarse los ensayos de control decalidad, vi-ticos, alquiler de oficina ymovilidad
S6P3RKISI0 43 OBRAS
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
66/116
R i it i ió d l t t d b
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
67/116
Requisitos para suscripción del contrato de obra
4ocu)entos obli1atorios para el 1anador de la buenapro
'onstancia de no estar in8abilitado para contratar con el Estado (entidadverifica ante *9P!&
arantía de iel 'umplimiento del 'ontrato
'onsorcios6 'ontrato con firmas le)ali$adas
'ódi)o de cuenta interbancaria (''!
1raducción oficial de los documentos de la propuesta en idioma e#tranjero
'onstancia 'apacidad +ibre 'ontratación
0esi)nar *esidente de 2bra (de ser el caso!
Entre)ar 'rono)rama de >vance de 2bra Aalori$ado, sustentado en un PE*14
'P3Entre)ar 'rono)rama de >dquisición 3ateriales e insumos acorde con el'>2&
Entre)ar desa)re)ado por partidas, en caso de Sistema de Suma >l$ada&
GBDA
R i it i ió d l t t d S i ió
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
68/116
Requisitos para suscripción del contrato de Supervisión4ocu)entos para el 1anador de la buena pro
'opia simple de 'onstancia vi)ente en el *e)istro 9acional de Proveedores
en el 'apitulo de 'onsultores de obras viales, puertos y afines'onstancia 'apacidad +ibre 'ontratación
'onstancia de no estar in8abilitado para contratar con el Estado (entidadverifica ante *9P!&
'opia del 09 del *epresentante +e)al
'opia de vi)encia del poder del representante le)al de la empresa'opia de 'onstitución de la empresa y sus modificatorias debidamenteactuali$ado
'opia del *7' de la empresa
'ertificados de 8abilidad de los profesionales propuestos
'arta ian$a para efectos de )aranti$ar el fiel cumplimiento del contrato
'ontrato de 'onsorcio, con firmas le)ali$adas de los consorciados de ser elcaso
'ódi)o de cuenta interbancaria (''!
1raducción oficial de los documentos de la propuesta en idioma e#tranjeroGBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
69/116
Ki1encia y pla/os del contrato
Ai)encia del 'ontrato60esde el día si)uiente de la suscripción'29SE913E912 0E +> +70>'G9 (2bras!
Pla$o de ejecución de obra6'ómputo en días naturalesPor uno o m-s ejercicios presupuestales (m-#imo D!
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
70/116
CO0230I4O CO02RA2O
0ocumento que lo contiene6 4 ases inte)radas
4 2ferta )anadora4 0ocumentos del proceso de selección que
estable$can obli)aciones para las partes y que 8ayansido se"alados en el 'ontrato&
(>rt& =
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
71/116
4323RMI0ACI0 43L I0ICIO 43L
PLAO CO02RAC26AL
I0ICIO PLAO 43 353C6CI0 43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
72/116
GBDA
72
Se inicia el pla$o de ejecución de obra, desde el día
si)uiente que la Entidad cumpla con6F0esi)ne al inspector o supervisor, se)5ncorresponda&
FEntre)ue el terreno, indicando en el >cta simple elpunto de inicio y fin de obra, ubicación del control1opo)r-fico
FEntidad entre)ue el 'alendario de Entre)a de3ateriales (de corresponder!
FEntre)ue el >delanto 0irecto (Ldn&, de 8aber
recibido la )arantía!FEntre)ue el E#pediente 1écnico completoconformado por el Estudio 0efinitivo del proyecto,debidamente aprobado los vistos de losEspecialistas encar)ados de su elaboración y
I0ICIO PLAO 43 353C6CI0 43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
73/116
GBDA
73
y revisión, y del *epresentante +e)al del'ontratista6 3emoria 0escriptiva,Especificaciones 1écnicas, Planos, 3etrados,Presupuesto, Aalor referencial, >n-lisis dePrecios 7nitarios, ormula Polinómica, >n-lisis
de astos enerales, Pro)rama de 2bra,Estudio de Suelos, Estudio eoló)ico, Estudiode canteras, Estudio 3edia >mbiental, Plan de*easentamiento nvoluntario, Plan de'onservación >mbiental, Estudio de 'onflictos&
ases nte)radas, 2ferta 1écnica y Económica&F 'umplidas las condiciones, debe tenerse en
cuenta la Estacionalidad 'lim-tica, que puedeposter)ar el inicio de obra&
I0ICIO PLAO 43 353C6CI0 43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
74/116
GBDA
74
0ic8as condiciones deben ser cumplidasdentro de los quince (=J! días contados
a partir del día si)uiente de lasuscripción del contrato&
Si la Entidad no cumple con lo dispuestopor causas imputables a ésta, el'ontratista podr- iniciar el procedimientode resolución de 'ontrato& >simismo, enel mismo pla$o tendr- derec8o a solicitar
resarcimiento de da"os y per'uiciosdebida)ente acreditados J/= delmonto del 'ontrato (tope LJ/=!&
I0ICIO PLAO 43 353C6CI0 43 OBRA
>rt& =C
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
75/116
=& Pronunciamiento ?4419 6 0emora de Supervisión (9oes causal de >mpliación!
& Pronunciamiento DJD4==/0196 9o se puede considerar niciocon Entre)a de 1erreno&
D& 2pinión 9M ?B4==/0196 9o se Establece condicionessuspensivas en las ases (Qa que est- contemplado en el*e)lamento!&
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
76/116
?&2pinión CD4=40196 Entidad beneficiada por trabajosefectuados por un proveedor sin se)uir las formalidades delproceso de contratación, la Entidad tiene la obli)ación dereconocer al proveedor el precio de mercado, pero la entidaddecidir- si es en forma directa o esperar- que el proveedor
interpon)a la acción por enriquecimiento sin causa&L&2pinión BD4=40196 En el caso de nulidades de contrato deuna ejecución de obra, la Entidad puede utili$ar el mismo criterioque para una resolución de contrato para culminar la obra&0.+pinión 66?26"6HRTcuando a consecuencia del desfase en laejecución de al)unas actividades o partidas de la obra, se ampliaba el pla$o delcontrato de obra y , en consecuencia, el pla$o del contrato de supervisión de obra,la Entidad debía pa)ar al supervisor los mayores costos que la ampliación)enerara& Para ello, la Entidad debía tener en consideración las condicionesestablecidas en el contrato de supervisión de obra%&
--
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
77/116
ADELANTOS
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
78/116
A43LA02O 4IR3C2O 43 OBRA
GBDA
El 'ontratista dentro de los (C! días si)uientes de suscribir el'ontrato, podr- solicitar el >delanto, acompa"ando al e#pedientela )arantía y la respectiva factura, indicando el códi)o de cuentainterbancaria donde se reali$ar- el depósito adem-s del formatode Solicitud del >delanto debidamente suscrito por el 'ontratista
nspector o Supervisor y la Entidad, vencido dic8o pla$o noproceder- la solicitud& +a Entidad deber- entre)ar dic8o adelantoen un pla$o de (L! días +as ases podr-n establecer6
>delantos directos que no e#ceder-n de U del '&2& >delanto por materiales que no e#ceder-n el
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
79/116
A43LA02O4IR3C2O PARA LA
S6P3RKISI0
+as ases podr-n establecer adelantos directos alSupervisor, en nin)5n caso e#ceder-n en conjunto deltreinta por ciento (DU! del monto del contrato
2ri)inal&+as ases deber-n establecer el pla$o en el cualpodr- solicitarse el adelanto, vencido dic8o pla$o noproceder- la solicitud&+a entre)a del adelanto se 8ar- en la oportunidad ypla$o establecido en las ases&Si no se entre)a el adelanto en la fec8a prevista, setiene derec8o a solicitar ampliación de pla$o
GBDA
06
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
80/116
GBDA
CALC6LO 43L A43LA02O 4IR3C2O
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
81/116
ARA02IAS
'oncepto le)al, es el mecanismo jurídico
para ase)urar la ejecución total de las
prestaciones derivadas del contrato&
inalidad de Prote)er a la Entidad del ries)o
de incumplimiento contractual por parte del
contratista o atenuar las consecuencias del
mismo+as ases establecer-n el tipo de )arantía
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
82/116
ARA02QAS
arant(a de 7ielCu)pli)iento:Para suscribir el contrato, el
postor )anador deber-entre)ar una )arantía (=U del monto del contrato!& >rt& =JC: del *e)lamento 0S=DC4=4E
arant(a por el Adelanto:Se entre)a el adelanto previa entre)ade una )arantía emitida por idéntico
monto y un pla$o mínimo de vi)enciade D meses, renovabletrimestralmente por el montopendiente de amorti$ar, 8asta laamorti$ación total del adelanto >rt& =?: del *e)lamento 0S =DC4
=
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
83/116
ARA02QAS
ARA02QA 43L 7I3L
C6MPLIMI302O POR PR3S2ACI0
A4ICIO0AL,
'uando se apruebe la prestación
adicional de obra, el contratista estar-
obli)ado a ampliar el monto de la
)arantía de fiel cumplimiento&
>rt& C: del *e)lamento 0&S& =DC4=4E
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
84/116
353C6CI0 43 ARA02QA 43 7I3LC6MPLIMI302O
F 'uando no las 8ayan renovado oportunamente&(el contratista no tiene derec8o a interponer reclamo!
F Por resolución de contrato por causas imputables al
contratista (solo con resolución consentida!F 'uando laudo arbitral consentido y ejecutoriado declareprocedente decisión de resolver contrato&
F 'uando el contratista no 8aya cancelado en D días el saldoa su car)o, lue)o de la liquidación final consentida&
0*
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
85/116
MAYORES
PRESTACIONES
DE SUPERVISIÓN
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
86/116
'uando en los casos distintos a los de adicionales de obras, seprodu$ca variaciones en el pla$o de la obra o variaciones en el ritmode trabajo de la obra, autori$adas por la Entidad, y siempre queimpliquen mayores prestaciones en la Supervisión, el 1itular de la
Entidad puede autori$arlas, bajo las mismas condiciones del contratoori)inal y 8asta por un m-#imo de =JU del monto contratado desupervisión, considerando para el c-lculo todas las prestacionesadicionales previamente autori$adas por este mismo supuesto, así
como aquella que se requiere aprobar &
Si las prestaciones adicionales de la supervisión superan el =JU delcontrato, se requiere la aprobación previa al pa)o de la 'ontraloríaeneral, la que deber- pronunciarse en un pla$o no mayor de =Jdías 8-biles
>rt& =B=M del *e)lamento 0S =DC4=4E
MAOR3S PR3S2ACIO03S 43 S6P3RKISI043 OBRAS
GBDA
86
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
87/116
GBDA
87
En los casos en que se )enerenprestaciones adicionales en laejecución de la obra, se podr-disponer la ejecución de prestaciónadicional 8asta el limite del JU delmonto del contrato ori)inal se)5n0&S& 9M =Crt& =B=M del *e)lamento 0+ ==L
MAOR3S PR3S2ACIO03S 43 S6P3RKISI0 43OBRAS
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
88/116
GBDA
88
I0SP3C2OR ó S6P3RKISOR
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
89/116
I0SP3C2OR ó S6P3RKISOR
GBDA
'uando las prestaciones adicionales son ori)inadas porAdicionales de Obra&4 Previamente se debe contar con ladisponibilidad presupuestal, y no se aplicar- límite comoanteriormente estaba indicado, es decir podr- superar el límitedel JU 3'S
'uando las reducciones de prestaciones son 8asta el JU 3'S'uando las prestaciones adicionales son ori)inadas por 'ausas4i$erentes a Adicionales de Obra&4 Podr- superar el límite delJU pero deber-n contar con la autori$ación de la 'ontraloríaeneral de la *ep5blica cu-ndo supera al =JU 3'S
inalmente, cuando la e#tensión de los servicios de consultoría,se )enera por atrasos en la ejecución de la obra por causasimputables al contratista, el costo de tal e#tensión ser- asumidopor éste 5ltimo
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
90/116
C6A43R0O 43
OBRA
GBDA
C6A43R0O
43
OBRA
'uaderno de obra
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
91/116
'uaderno de obra
Original
+
3 copias
Anotación ec9os
Relevantes
Entidad
'ontratistaSupervisión
Profesionales >utori$ados
irman todas su P-)s&
- nspector óSupervisor
4 *esidente de 2bra
!e abre en ec'a deentrea de terreno "o reuiere @ealiación
;ierra #! : ecepción de7nitiva obraGBDA
C6A43R0O 43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
92/116
El 'uaderno de 2bra, tiene por lo )eneral el tama"o de unlibro de >ctas, debe contar con una 8oja ori)inal y (D!copias6 'ontratista& Supervisor, Entidad& El ori)inal del'uaderno debe permanecer en custodia del residente,quien no puede impedir el acceso del nspector oSupervisor bajo pena de multa diaria de J/= del 3onto
Aalori$ado, debe estar foliado en todas sus p-)inas, indicarcomo encabe$ado el nombre de la obra, al pie de p-)inadebe estar suscrito por el *esidente y el supervisor, los5nicos autori/ados a reali$ar las anotaciones es el*esidente y el Supervisor&
Se recomienda lue)o de anotar el 9M asiento, colocar lafec8a, indicar quién reali$a el asiento, y el asunto& Se abre en la fec8a de entre)a del terreno y lo cierra el
nspector o Supervisor con el >cta de *ecepción de 2bra
C6A43R0O 43 OBRA
C6A43R0O
43
OBRA
GBDA
C6A43R0O 43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
93/116
Se anotar- los 8ec8os m-s relevantes, ordenes, consultas,
respecto a la obra firmando al pie de cada anotación +as consultas que no requieran opinión del proyectista,
ser-n absueltas en un pla$o m-#& de (G! días, 9oabsueltas el 'ontratista se diri)e a la Entidad en un pla$ode (=! días, y la Entidad resolver- en (G! días&
+as consultas que si requieren opinión del proyectista, elsupervisor la enviar- a la Entidad en un pla$o de (D! díasy resolver- en un pla$o de (,G! días con el proyectista&'aso contrario la Entidad emitir- pronunciamiento&
En ambos casos si no se absuelve la consulta el'ontratista tendr- derec8o a solicitar A)pliación dePla/o&
C6A43R0O 43 OBRA
C6A43R0O
43
OBRA
GBDA
C6A43R0O 43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
94/116
Para el caso de A)pliaciones de Pla/o! deber- anotarsedesde el inicio y durante la ocurrencia de la causal lascircunstancias que ameriten ampliación de pla$o, es decirdebe precisarse el asiento con el inicio de la causal, y elasiento con el $in de la causal, y solicitarlo dentro de los
(=J! días de concluido el 8ec8o sustentar- la >mpliación dePla$o& +a ampliación procede siempre que la demoraa$ecte la ruta cr(tica y el pla/o adicional resultenecesario para cul)inar la obra, el Supervisor tendr-(+- días para emitir pronunciamiento y la entidad ,D dc&,
de no emitir pronunciamiento se da la ampliación de pla$o& Para el caso de Presupuestos >dicionales, en el 'uaderno
de 2bras, deber- anotarse la necesidad de tramitar laautori$ación de la ejecución de la prestación adicional yasea por el nspector o Supervisor o 'ontratista&
C6A43R0O 43 OBRA
C6A43R0O
43
OBRA
GBDA
C6A43R0O 43 OBRA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
95/116
> la entre)a del terreno se abre el 'uaderno de 2bra,firmado en todas sus p-)inas por el inspector osupervisor y el in)eniero residente&
Sólo pueden reali$ar anotaciones en el cuaderno deobra el *esidente y el Supervisor o nspector,
anotación por otro no tienen valide$&+a custodia corresponde al *esidente y al concluir el
contrato, el ori)inal lo conserva la Entidad&
>rt& =B
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
96/116
Pronuncia)iento G@8=++E820: 0o pa1o de Kalori/aciónpor no contar en Cuaderno de Obra dic9os traba'os&
Opinión ,+G8=+,=8420: Se anota en Cuaderno de Obra!por lo )enos el inicio y el $inal de la causal! y no esnecesario que Supervisión apruebe cada anotación&
Opinión ,+?8=+,=8420: Se anota en Cuaderno de Obra! enla )is)a $ec9a en que se noti$ica el adicional co)o $in delcausal
Requisitos de Cuaderno de Obra&
4eben estar $ir)ados al pie de las anotaciones para queten1an car#cter de prueba y co)unicación entre partes&
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
97/116
Principales anotaciones en el Cuaderno de Obra:Se anotan 9ec9os relevantes y no citas le1ales& Si no sonde i)portancia y no est#n relacionadas con la obra no tienencalidad de prueba&
Las anotaciones deben ser le1ibles! claras e inteli1ibles!caso contrario no tienen e$icacia 'ur(dica&
Se deben evitar espacios en blanco entre anotaciones*2ra/ar una raya 9ori/ontal al tr)ino de la anotación-
3l pri)er $olio de Cuaderno de Obra! debe transcribir elActa de 3ntre1a de 2erreno y otros datos co)o: 0o)bre de3)presa! Monto del Contrato! Pla/o de 3'ecución de Obra&
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
98/116
Principales anotaciones en el Cuaderno de Obra:
7ec9a de 3ntre1a del Adelanto 4irecto y>o )ateriales&
7ec9a de Inicio de Pla/o Contractual! $ec9as de aprobacióny cancelación de valori/aciones de obra
Proyectos de Modi$icación de Obra! debida)entesustentadas! precisando sus causales! as( co)o el n%)ero y$ec9a de resoluciones que aprueban tales )odi$icaciones
Causales de Adicionales y>o 4eductivos de obra!incluyendo n%)ero y $ec9a de resoluciones que las
aprueban& Ca)bio de Supervisores y Residente de obras! indicandolos docu)entos de desi1nación&
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
99/116
Principales anotaciones en el Cuaderno de Obra:
Avance 7(sico Se)anal con an#lisis co)parativo con elCAO valori/ado
Resultado de Pruebas de Control de Calidad
Posibles A)pliaciones de Pla/o! sustentando sus causales!y de concretarse n%)ero de resolución de aprobación
Consultas que 0o requieren opinión del Proyectista&8 ser#nabsueltas por el Inspector o Supervisor en un pla/o de Gdn&!de anotadas >0o absueltas: el Contratista consulta a 3ntidad
en =dn&! y ser#n absueltas por 3ntidad: Gdn&
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
100/116
Principales anotaciones en el Cuaderno de Obra:
Consultas que requieren opinión del Proyectista: 3lInspector o Supervisor eleva a la 3ntidad! en un pla/o deDdn&! anotadas& Ser#n absueltas por 3ntidad en coordinacióncon el Proyectista en ,Gdn&
Kencidos los pla/os puede ser causal de A)pliaciónde Pla/o&
Parali/aciones Parciales y 2otales de Obra! indicando suscausales
Incu)pli)iento de Avances Parciales! solicitando lapresentación de Calendarios Acelerados de Obra&
7ec9a de 2r)ino de 3'ecución de Obra! debiendo elSupervisor in$or)ar sobre esta $ec9a en +G d(as calendario
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
101/116
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
102/116
4urante la e'ecución de una obra! el buen uso del Cuaderno
de Obra es )uy i)portante! pues en un proceso arbitral esun $actor deter)inante en el resultado $inal! al encontrarsea9( anotaciones de ocurrencias! ordenes! consultas y lasrespuestas a las consultas&
GBDA
AMPLIACIO03S 43 PLAO
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
103/116
*equisitos6 >notación en Cuaderno de Obra *durante laocurrencia de la causal! de las circunstancias que acriterio del 'ontratista a través del *esidente de 2bra,ameriten una ampliación de pla$o&
Solicitud, cuantificación y sustento de la peticiónante el inspector o supervisor (0entro de los =J díasde concluido el 8ec8o invocado!, siempre que seafecte la ruta crítica y el pla$o adicional resultenecesario para la culminación de la obra&
>rt& =: del *e)lamento 0S =DC4=4E
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
104/116
El inspector o supervisor, en un pla$o no mayor de Ldías calendario si)uientes, emitir- un informe emitiendoopinión al respecto y lo remitir- a la Entidad&
+a Entidad resolver- dic8a ampliación en un pla$om-#imo de =< días calendario, contados desde la fec8ade recepción del informe indicado& 0e no emitirserespuesta dentro del pla$o se"alado, se considerar-
ampliado el pla$o, bajo responsabilidad de la Entidad&
>rt& =: del *e)lamento 0s =DC4=4E
AMPLIACIO03S 43 PLAO
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
105/116
P456$+ & 45 5!P4I5*I$N
&"as 7## 30 d"as 8 d"as
#nicio causal
Inspector 9+upervisor
$currencia causal
i
#norme conBopiniónC
*ontratista
!olicitarD;uanti7car
D
!ustentarD
f
9Encausal
3: d"as
ntidad
mitirDesolución
30 d"as ;.biles
*ontratista
;onciliación Arbitraje
No ;ayresolución
A.$. consentida
GBDA
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
106/116
2ALL3R:
MAOR3S PR3S2ACIO03S 43
S6P3RKISI04S 0F ,@D8=++@837! y
4S 0F ,E@8=+,=837
GBDA
MAOR3S PR3S2ACIO03S 43 S6P3RKISI0 43
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
107/116
MAOR3S PR3S2ACIO03S 43 S6P3RKISI0 43OBRA POR CA6SA 43 A4ICIO0AL 43 OBRA H 4S
,@D8=++@837
GBDA
107
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
108/116
GBDA
108
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
109/116
GBDA
109
MAOR3S PR3S2ACIO03S 43 S6P3RKISI0 43
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
110/116
MAOR3S PR3S2ACIO03S 43 S6P3RKISI0 43OBRA POR CA6SA 4I73R3023 A A4ICIO0AL 43
OBRA
GBDA
110
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
111/116
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
112/116
GBDA
112
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
113/116
MAOR3S PR3S2ACIO03S 43 S6P3RKISI0 43
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
114/116
MAOR3S PR3S2ACIO03S 43 S6P3RKISI0 43OBRA POR CA6SA 4I73R3023 A A4ICIO0AL 43
OBRA H 4S ,E@8=+,=
GBDA
114
MAOR3S PR3S2ACIO03S 43 S6P3RKISI0 43OBRA POR CA6SA 4I73R3023 A A4ICIO0AL 43
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
115/116
OBRA POR CA6SA 4I73R3023 A A4ICIO0AL 43OBRA H 4S ,E@8=+,=837
GBDA
115
-
8/17/2019 Modulo II Residencia y Supervisión de Obra-1.ppt
116/116