Contract FIDIC
-
Upload
branza-george -
Category
Documents
-
view
304 -
download
0
Transcript of Contract FIDIC
-
8/8/2019 Contract FIDIC
1/23
SECIUNEA IV
CONTRACTDE EXECUIE DE LUCRRI
REABILITARE I EXTINDERESTAIE DE EPURARE ORA MIZIL
-
8/8/2019 Contract FIDIC
2/23
CUPRINS
ACORDUL CONTRACTUAL
ANEX
CONDIII GENERALE
CONDIII SPECIALE
-
8/8/2019 Contract FIDIC
3/23
ACORD CONTRACTUAL
Beneficiarul PRIMRIA ORAULUI MIZIL avnd sediul n Mizil, b-dul Unirii, nr.14, Mizil, jud. Prahova, tel. 0244-250027, fax 0244-251120, CUI 15562570, reprezentat prin dl.
Emil Procan Primar al oraului Mizil
Antreprenorul ____________________________________________ avnd sediul n
____________________________________________________________
Beneficiarul dorete executarea Lucrrii denumit Execuia n cadrul proiectului
Reabilitare i extindere staie de epurare ora Mizil
OFERTA
Antreprenorul a examinat documentele specificate n Anex care sunt parte acestui
Contract i se ofer s execute Lucrrile conform prevederilor Contractului pentru valoarea de
________ lei (___________________________________ lei), fr TVA, la care se adaug
________ lei (_______________________________ lei), valoarea cu TVA fiind de _________
lei (___________________________ lei).
Aceasta ofert, din care Antreprenorul a transmis dou exemplare originale semnate,
poate fi acceptat de ctre Beneficiar prin semnarea i returnarea unui exemplar original al
acestui document Antreprenorului nainte de data de ___________.
Antreprenorul nelege c Beneficiarul nu este obligat s accepte oferta cu cea mai mic
valoare sau oricare dintre oferte primit pentru Lucrri.
-
8/8/2019 Contract FIDIC
4/23
Semnatura: ___________________ Data: _______________________________
Numele: ______________________ Autorizat sa semneze din partea (numele
antreprenorului): _____________________
Functia:______________________ ___________________________________
ACCEPTAREA
Beneficiarul, prin semntura de mai jos, a acceptat oferta Antreprenorului i este de
acord cu faptul c, pentru execuia Lucrrilor de ctre Antreprenor, va plti Antreprenorul n
conformitate cu prevederile Contractului. Acest Contract intr n vigoare la data la care
Antreprenorul primete un original al acestui document semnat de ctre Beneficiar.
Semntura: ___________________ Data: _________________
Numele: EMIL PROCAN PRIMRIA ORA MIZIL
Funcia: PRIMAR
Semntura: ___________________ Data: _________________
Numele: DANIELA DINU PRIMRIA ORA MIZIL
Funcia: DIRECTOR EXECUTIV
Semntura: ___________________ Data: _________________
Numele: DANIELA STOICA PRIMRIA ORA MIZIL
Funcia: CONSILIER JURIDIC
-
8/8/2019 Contract FIDIC
5/23
ANEX
Articolul Sub-clauza DataDocumentele care sunt parte aContractului, specificate in ordineaImportanei
- Acordul contractual- Condiiile speciale- Condiiile generale- Autorizaia de construire- Propunerea tehnic- Propunerea financiar- Proiect tehnic- Listele de cantiti- Graficul propus de ealonare a lucrrilor- Graficul propus de pli- Programul calitii
1.1.1. Identificarea documentului
Nr. _____ / ________AnexAnex
Nr. _____ / ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durata de execuie 1.1.9. _______ zileLegea contractului 1.4. Legea romnLimba 1.5. RomnPunerea n posesie a antierului 2.1. Proces verbal nr. _____ /
________ de predare aamplasamentului
Persoana autorizat 3.1. Cochirleanu Valeriu inspector achiziii
Numele i adresele reprezentantuluiBeneficiarului diriginte de antier
3.2. __________________
Garantia de buna executie (daca exista):- Valoarea- Forma
4.4.__________ lei- scrisoare de garanie bancar(conform modelului ataat)
Cerinte pentru proiectulAntreprenorului (daca exista)
5.1. Nu face obiectul prezentuluicontract
Programul:- Timpul de transmitere
- Formatul programului
7.2.- n termen de 14 zile de la datanceperii lucrrilor- Grafic de execuie detaliat nordinea tehnologic de execuie,
pe sptmni, pe obiecte i fazetehnologice de execuie, corelat
-
8/8/2019 Contract FIDIC
6/23
cu graficul din oferta tehnic ifinanciar
Suma pltibil pentru nerespectareaduratei de execuie
7.4. 0,1 % pe zi de ntrziere aplicatla valoarea lucrrilor ntrziate,
pn la maxim 10% din valoarea
specificat n AcordulContractual (valoarea frTVA).
Perioada de notificare adefectiunilor
9.1. & 11.5. _________ luni de la datamenionat n ntiinarea
prevzut la sub-clauza 8.2.Procedura de modificarePreturile din Listele de Lucrariin regie
10.2. Valoarea contractului se va puteaactualiza n situaii justificate,determinate de evoluia preurilormaterialelor, combustibililor sauca efect al aplicrii unor actenormative, numai n baza uneinotificri din parteaAntreprenorului, prin negocierei acordul prilor, consemnatntr-un act adiional i numai n
baza reglementrilor legale.Evaluarea Lucrrilor 11.1 Msurare cu List de cantiti
O sum ce poate fi msurat lapreurile oferite de ctre ofertant
n lista de cantiti pregtit dectre Beneficiar. Aceasta va fiasemntoare ultimei, dar va fi
potrivit pentru un contract ncare sunt prevzute multemodificri ale Lucrrilor dupsemnarea Contractului.
Procentajul valorii materialelor iechipamentelor
11.2. - Materiale: _____ %- Echipamente: _____ %
Procentul de retinere 11.3. 5 %Moneda de plat 11.7. Lei
Rata dobnzii 11.8. 0,1 % pe zi de ntrziere aplicatla suma nepltit, pn la maxim10% din valoarea specificat nAcordul Contractual (valoareafr TVA).
Asigurri 14.1.Tipul de asigurare Valoarea asigurat Excluderi
- lucrri, materiale,echipamente i onorarii
suma specificat n Acordulcontractual plus 15%
_________________
- utilaje cost total de nlocuire _________________ - ter parte: vtmri aduse
persoanelor i daune aduse500.000 EURO pentru eveniment;numr limitat de evenimente
_________________
-
8/8/2019 Contract FIDIC
7/23
proprietilor- vtmarea forei de munca beneficiarului sauantreprenorului
conform legilor n vigoare _________________
- alt acoperire _________________
Arbitrajul- Reguli
- Autoritatea de numire
- Locul arbitrajului
15.3.Regulile de procedur ale Curiide Arbitraj ComercialInternaional de pe lng Camerade Comer i Industrie aRomniei
Preedintele Curii de ArbitrajComercial Internaional de pelng Camera de Comer iIndustrie a Romniei
Romnia
Data: __________________
BENEFICIAR ANTREPRENOR
PRIMRIA ORA MIZIL ______________________
Semntura: ___________________ Semntura: _____________
Numele: EMIL PROCAN Nume reprezentant: _______
Funcia: PRIMAR Funcia: ________________
Semntura: ___________________
Numele: DANIELA DINU
Funcia: DIRECTOR EXECUTIV
Semntura: ___________________
-
8/8/2019 Contract FIDIC
8/23
Numele: DANIELA STOICA
Funcia: CONSILIER JURIDIC
CONDIII GENERALE
1.1. Definiii
n Contractul definit n cele ce urmeaz, cuvintele i expresiile definite vor avea
urmtoarele semnificaii, cu excepia cazurilor n care contextul cere altfel:
Contractul
1.1.1. "Contract" nseamn Acordul Contractual i celelalte documente enumerate n Anexa.
1.1.2. "Specificaie" nseamn documentul mentionat n Anex, care include Cerinele
Beneficiarului referitoare la proiectul care urmeaz a fi elaborat de ctre Antreprenor, dac
exist, precum i orice Modificare adus acestui document.
1.1.3. "Plane" nseamn planele Beneficiarului, referitoare la Lucrri, aa cum sunt enumeraten Anex, precum i orice Modificare adus acestor Plane.
Persoane
1.1.4. "Beneficiar" nseamn persoana numit n Acordul Contractual i succesorii legali ai
acesteia, precum i orice mputernicit (cu condiia s existe acordul Antreprenorului).
1.1.5. "Antreprenor" nseamn persoana numit n Acordul Contractual i succesorii legali ai
acesteia, precum i orice mputernicit (cu condiia s existe acordul Beneficiarului).1.1.6. "Parte" nseamn Beneficiarul sau Antreprenorul.
Datele, termenele i perioadele
1.1.7. "Data de ncepere a lucrrilor" nseamn data situat la 14 zile dup data la care Acordul
Contractual intr n vigoare, sau orice alt dat convenit de ctre Pri.
1.1.8. "Zi" nseamn zi calendaristic.
1.1.9. "Durata de execuie" nseamn durata de realizare a lucrrilor mentionat n Anex (sauprelungit conform sub-clauzei 7.3), calculat de la data de ncepere a lucrrilor.
-
8/8/2019 Contract FIDIC
9/23
Moneda i pli
1.1.10. "Cost" nseamn toate cheltuielile fcute (sau care urmeaz s fie facute) n mod
corespunztor de ctre Antreprenor, indiferent dac sunt fcute pe sau n afara antierului,
inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul.
Alte definiii
1.1.11. "Utilajele antreprenorului" nseamn toate aparatele, mainile, vehiculele, facilitile i
alte lucruri necesare execuiei lucrrilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele.
1.1.12. "ara" nseamn ara n care este amplasat antierul.
1.1.13. "Riscurile Beneficiarului" nseamn acele responsabiliti enumerate n sub-clauza 6.1.
1.1.14. "Fora major" nseamn un eveniment sau o circumstan excepionale care nu poate fi
controlat de ctre una din Pri, pe care Partea nu ar fi putut s o prevad n mod rezonabil
nainte de semnarea contractului, care, odat aprut, nu a putut fi evitat sau depit n mod
rezonabil de ctre acea Parte, i care nu poate fi atribuit celeilalte Pri.
1.1.15. "Materiale" nseamn produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau
fac parte din lucrrile permanente.
1.1.16. "Echipamente" nseamn mainile i aparatele care vor face sau fac parte din lucrrile
permanente.
1.1.17. "antier" nseamn locurile puse la dispoziie de ctre Beneficiar unde urmeaz a fi
executate lucrrile precum i oricare alte locuri prevzute n Contract ca fiind pri componente
ale antierului.
1.1.18. "Modificare" nseamn o schimbare adus specificaiilor i/sau planelor (dac exist)
dispus de ctre Beneficiar potrivit prevederilor sub-clauzei 10.1.
1.1.19. "Lucrri" nseamn toate lucrrile i proiectele (dac exist) care urmeaz s fie realizate
de ctre Antreprenor, incluznd lucrrile temporare, precum i orice modificare a acestora.
1.2. Interpretri
Cuvintele referitoare la persoane sau pri vor include firme i organizaii. Cuvintele care
indic singularul sau un gen, vor include pluralul sau cellalt gen, dup cum cere contextul.
1.3. Prioritatea Documentelor
Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se
expliciteaz reciproc. Dac ntre documente apar ambiguiti sau neconcordane, Beneficiarul va
-
8/8/2019 Contract FIDIC
10/23
emite ctre Antreprenor toate instruciunile necesare, iar prioritatea documentelor va fi cea
nscris n Anex.
1.4. Legea
Legea Contractului este menionat n Anex.
1.5. Comunicarea
n orice situaie n care este necesar emiterea de ntiinri, instruciuni sau alte forme de
comunicare de ctre o persoan, dac nu este specificat altfel, aceste comunicri vor fi redactate
n limba specificat n Anex i nu vor fi reinute sau ntarziate n mod nejustificat.
1.6. Obligaii legale
Antreprenorul va respecta legile rii n care se realizeaz lucrrile. Antreprenorul va
emite toate ntiinrile i va plti toate taxele i alte obligaii referitoare la lucrri.
Beneficiarul
2.1. Dreptul de acces pe antier
Beneficiarul va pune la dispoziie antierul i drumurile de acces spre acesta, la termenele
stabilite n Anex.
2.2. Autorizaii i acorduri
La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul va acorda asistena necesar pentru obinerea
autorizaiilor, acordurilor i aprobrilor necesare pentru execuia lucrrilor.
Beneficiarul va obine autorizaia de construire pentru execuia Lucrrilor.
2.3. Instruciuni emise de ctre Beneficiar
Antreprenorul va respecta toate instruciunile emise de ctre Beneficiar cu privire la
execuia lucrrilor, inclusiv suspendarea execuiei tuturor lucrrilor sau a unei pri a acestora.2.4. Aprobri
Nicio aprobare, consimmnt sau absena unor observaii ale Beneficiarului sau ale
reprezentantului Beneficiarului nu vor exonera Antreprenorul de obligaiile sale.
Reprezentanii Beneficiarului
3.1. Persoana autorizat
-
8/8/2019 Contract FIDIC
11/23
Beneficiarul va numi o persoan din personalul propriu care va avea autoritatea s
acioneze n numele acestuia. Aceast persoan autorizat va fi cea menionat n Anex sau cea
notificat n alt mod Antreprenorului de ctre Beneficiar.
3.2. Reprezentantul Beneficiarului
Beneficiarul va numi o persoan juridic sau fizic pentru asigurarea verificrii execuiei
corecte a Lucrrilor. Beneficiarul poate numi de asemenea o persoan juridic sau fizic pentru a
ndeplini anumite indatoriri. Aceste persoane pot fi nominalizate n Anex, sau desemnate uneori
de Beneficiar printr-o ntiinare ctre Antreprenor despre autoritatea i ndatoririle delegate
Reprezentantului sau Reprezentanilor Beneficiarului.
Antreprenorul
4.1. Obligaii generale
Antreprenorul va executa lucrrile corespunztor i n conformitate cu prevederile
contractului. Antreprenorul va asigura n totalitate supravegherea, fora de munc, materialele,
echipamentele i utilajele Antreprenorului necesare execuiei lucrrilor. Se consider c toate
materialele i echipamentele de pe antier sunt proprietatea Beneficiarului.
4.2. Reprezentantul Antreprenorului
Antreprenorul va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele i referinele
persoanei autorizate s primeasc instruciuni n numele Antreprenorului.
4.3. Subcontractarea
Este interzis subcontractarea tuturor lucrrilor de ctre Antreprenor. Subcontractarea
unor pri ale lucrrilor este posibil numai cu acordul Beneficiarului.
n cazul n care pri din Lucrri urmeaz s se ndeplineasc de unul sau mai muli
Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului
contractele ncheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizai n ofert. Aceste contracte
vor fi n concordan cu termenii ofertei i vor constitui anexe la Contract.Antreprenorul nu va avea dreptul de a nlocui pe niciunul din Subantreprenorii
nominalizai n ofert fr acceptul prealabil al inginerului [reprezentantul beneficiarului
subclauza 3.2].
4.4. Garania de bun execuie
Antreprenorul va furniza Beneficiarului, pn la data emiterii Ordinului de ncepere a
lucrrilor, n perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai trziu de 15 zile de la data semnrii
Contractului, o garanie de bun execuie n formatul i emis de o ter parte aprobate deBeneficiar, dac acest lucru este prevzut n Anex.
-
8/8/2019 Contract FIDIC
12/23
Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garania de Bun Execuie dup cum
urmeaz:
i. 70% din valoarea Garaniei de Buna Execuie n termen de 14 zile de la data
ntocmirii Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, dac Beneficiarul
nu a formulat pn la acea dat nicio reclamaie de executare a Garaniei de Bun
Execuie i cu condiia emiterii Procesului de Recepie la Terminarea Lucrrilor;
ii. 30% din valoarea Garaniei de Bun Execuie la emiterea Certificatului de Recepie
Final, dac Beneficiarul nu a formulat pn la acea dat nicio reclamaie de
executare a Garaniei de Execuie
Proiectarea realizat de ctre Antreprenor
5.1. Proiectarea realizat de ctre Antreprenor
Antreprenorul va elabora proiectul necesar execuiei lucrrilor n msura n care i aa
cum este specificat n Anex. Proiectul Antreprenorului va fi verificat conform prevederilor
legislaiei n vigoare, de ctre un specialist verificator de proiecte atestat ale crui nume i
calificri vor fi supuse Beneficiarului spre aprobare.Antreprenorul va transmite Beneficiarului cu
promptitudine toate proiectele elaborate. n termen de 14 zile de la primire, Beneficiarul va
notifica toate observaiile sau, dac proiectul transmis nu este n conformitate cu prevederile
Contractului, l va respinge, cu prezentarea motivaiei. Este interzis execuia lucrrilor cuprinse
n proiectul transmis Beneficiarului pentru aprobare, n intervalul de 14 zile de la transmitere,
precum i a prilor de proiect care au fost respinse. Proiectul care a fost respins va fi corectat i
retransmis cu promptitudine. Antreprenorul va retransmite toate proiectele pentru care a primit
observaii, lund n consideraie, acolo unde este necesar, observaiile primite.
5.2. Responsabilitatea pentru Proiect
Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectul din oferta prezentat i pentru proiectul
elaborat potrivit prevederilor acestei Clauze, pentru ambele fiind necesar conformitatea cuscopurile definite n Contract i de asemenea va fi responsabil pentru nclcarea, la elaborarea
proiectelor, a oricrui brevet sau drept de autor. Beneficiarul va avea responsabilitatea pentru
Specificaii i Plane.
Riscurile Beneficiarului
6.1. Riscurile Beneficiarului
n acest Contract, Riscurile Beneficiarului sunt:
-
8/8/2019 Contract FIDIC
13/23
(a) rzboi, ostiliti (indiferent dac razboiul a fost declarat sau nu), invazii, aciuni ale
dumanilor strini, pe teritoriul rii;
(b) rebeliune, terorism, revoluie, insurecie, lovitur militar sau de stat, rzboi civil, pe
teritoriul rii;
(c) revolte, tulburri sau dezordine public provocate de alte persoane dect personalul
Antreprenorul i ali angajai ai acestuia, i care afecteaz antierul i/sau Lucrrile;
(d) radiaii ionizante, contaminri radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la
deeuri nucleare rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi
toxici sau alte proprieti periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un
component nuclear al unui astfel de ansamblu, cu excepia cazului n care Antreprenorul
este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material radioactiv;
(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaz cu
viteze sonice i supersonice;
(f) utilizarea sau ocuparea de ctre Beneficiar a oricrei pri a Lucrrilor, cu excepia
celor specificate n Contract;
(g) proiectarea oricrei pri a Lucrrilor de ctre personalul Beneficiarului sau de ctre
alte persoane pentru care Beneficiarul este responsabil;
(h) orice desfurare de fore ale naturii, care afecteaz antierul i/sau Lucrrile, care a
fost imprevizibil sau mpotriva creia unui antreprenor cu suficiena experiena nu i se
poate cere s fi luat msuri de prevenire corespunztoare;
(i) Fora Major;
(j) suspendarea execuiei lucrrilor conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3, cu excepia
cazului n care se datoreaz Antreprenorului;
(k) orice nendeplinire a obligaiilor de ctre Beneficiar;
(l) obstacole sau condiii fizice, altele dect condiiile climatice ntmpinate pe antier n
timpul execuiei Lucrrilor, care nu puteau fi prevzute de ctre un antreprenor cusuficient experien i pe care Antreprenorul le-a notificat imediat Beneficiarului;
(m) orice ntrziere sau ntrerupere cauzat de o Modificare;
(n) orice schimbare adus legii aplicabile Contractului dup data depunerii ofertei
Antreprenorului aa cum este specificat n Acordul Contractual;
(o) pierderi rezultate din dreptul Beneficiarului de a executa lucrri permanente pe,
deasupra, sub, n sau prin orice teren i de a-l ocupa n vederea execuiei lucrrilor
permanente;
-
8/8/2019 Contract FIDIC
14/23
(p) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligaiilor Antreprenorului de a executa
Lucrrile i de a remedia defeciunile.
Durata de execuie
7.1. Execuia Lucrrilor
Antreprenorul va ncepe Lucrrile la Data de ncepere a Lucrrilor, va aciona cu
promptitudine i fr ntrziere i va termina Lucrrile n timpul afectat Duratei de Execuie.
7.2 Programul
n perioada mentionat n Anex, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un program
al Lucrrilor n forma specificat n Anex.
7.3. Prelungirea Duratei de Execuie
Cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 10.3, Antreprenorul va avea dreptul la
prelungirea Duratei de Execuie dac se nregistreaz sau se vor nregistra ntrzieri cauzate de
un Risc al Beneficiarului.
La primirea solicitrii din partea Antreprenorului, Beneficiarul va lua n considerare toate
detaliile justificative furnizate de ctre Antreprenor i, dac este cazul, va prelungi Durata de
Execuie.
7.4. ntrzierea execuiei Lucrrilor
Dac Antreprenorul nu termin Lucrrile n timpul afectat Duratei de Execuie, singura
responsabilitate a Antreprenorului fa de Beneficiar pentru ntrziere va fi plata penalitilor
specificate n Anex pentru fiecare zi de ntrziere a finalizrii Lucrrilor.
Recepia Lucrrilor
8.1. Terminarea Lucrrilor
Antreprenorul poate notifica Beneficiarul atunci cnd consider c Lucrrile au fost
terminate.8.2. ntiinarea de Recepie
Beneficiarul va proceda la recepia Lucrrilor potrivit Legilor n vigoare i va ntiina
Antreprenorul de decizia sa de a recepiona Lucrrile transmind acestuia o copie a Procesului
Verbal de Recepie a Lucrrilor.
Dup emiterea acestei notificri Beneficiarul va recepiona Lucrrile. Antreprenorul va
finaliza cu promptitudine lucrrile neterminate i va elibera antierul, cu respectarea prevederilor
Clauzei 9.
-
8/8/2019 Contract FIDIC
15/23
Remedierea Defeciunilor
9.1. Remedierea Defeciunilor
n orice moment nainte de expirarea perioadei stabilite n Anex, Beneficiarul poate s
ntiineze Antreprenorul cu privire la orice defeciuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrri
nefinalizate. Antreprenorul va remedia, fr costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice
defeciuni datorate faptului c proiectul Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau
calitatea execuiei nu sunt n conformitate cu prevederile Contractului.
Costul remedierii defeciunilor datorate oricrei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare.
Neremedierea defeciunilor sau nefinalizarea lucrrilor neterminate ntr-o perioad rezonabil de
timp de la notificarea Beneficiarului va ndrepti Beneficiarul s efectueze toate lucrrile
necesare, pe cheltuiala Antreprenorului.
9.2. Desfacerea i Testarea
Beneficiarul poate emite instruciuni referitoare la desfacerea i/sau testarea oricrei
lucrri. Cu excepia cazului n care se stabilete c, n urma unei desfaceri i/sau testri, proiectul
Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt conforme cu prevederile
Contractului, Antreprenorul va fi pltit pentru asemenea desfaceri i/sau testri ca pentru o
Modificare conform prevederilor Sub-Clauzei 10.2.
Modificri i Revendicri
10.1. Dreptul de a Modifica
Beneficiarul poate da instruciuni de Modificare.
10.2. Evaluarea Modificrilor
Modificrile vor fi evaluate dup cum urmeaz:
a) la o suma forfetar convenit ntre Pri, sau
b) unde este cazul, la preurile din Contract, sau
c) n lipsa preurilor corespunztoare, preurile din Contract se vor folosi ca baz deevaluare, sau
d) la preuri noi corespunztoare, care pot fi convenite de ctre pri, sau pe care
Beneficiarul le consider adecvate;
e) la preurile de lucrri n regie stabilite n Anex pentru care Antreprenorul va ine
evidena orelor de for de munc i de Utilaje ale Antreprenorului, precum i a
Materialelor utilizate, dac Beneficiarul emite instruciuni n acest sens.
10.3. Notificarea Prompt
-
8/8/2019 Contract FIDIC
16/23
Fiecare Parte are obligaia de a notifica cealalt Parte de ndat ce are cunotin de
existena unor circumstane care pot ntrzia sau mpiedica execuia Lucrrilor, sau care pot
genera o revendicare pentru plata suplimentar. Antreprenorul va lua toate msurile rezonabile
pentru reducerea la minim a acestor efecte.
Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Execuie sau la plata costurilor
suplimentare va fi limitat la timpul i plata care i-ar fi revenit dac ar fi ntiinat cu
promptitudine i ar fi luat toate msurile rezonabile.
10.4. Dreptul la Revendicare
Daca Antreprenorul nregistreaz Costuri ca rezultat al oricruia dintre Riscurile
Beneficiarului, Antreprenorul va fi ndreptit la plata acestor Costuri. Dac, urmare a Riscurilor
Beneficiarului, este necesar o schimbare a Lucrrilor, acesta va fi considerat o Modificare.
10.5. Procedura de Modificare i Revendicare
n termen de 28 de zile de la emiterea instruciunii sau de la evenimentul care a generat
revendicarea, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un borderou detaliat al valorii
Modificrilor i revendicrilor. Beneficiarul va verifica i, dac va fi posibil, va accepta valoarea
propus de ctre Antreprenor. n situaia n care nu va accepta valoarea Antreprenorului,
Beneficiarul va stabili valoarea.
Preul Contractului i Plata
11.1. Evaluarea Lucrrilor
Lucrrile vor fi evaluate aa cum este prevzut n Anex, cu condiia respectrii
prevederilor Clauzei 10.
11.2. Situaii Lunare de Lucrri
La intervale lunare, Antreprenorul va fi ndreptit la plata urmtoarelor:
a) valoarea Lucrrilor executate
b) procentul specificat n Anexa din valoarea Materialelor i Echipamentelor livrate peantier la o data rezonabil lund n considerare orice suplimentri sau deduceri care pot
fi cuvenite.
Antreprenorul va transmite lunar Beneficiarului o situaie de plat care s cuprind
sumele la care se consider ndreptit, nsoit de facturile corespunztoare.
11.3. Pli Interimare
n decurs de 28 de zile de la transmiterea fiecrei situaii lunare de plat, Beneficiarul va
plti Antreprenorului suma specificat n situaia de plat, nsoit de facturile corespunztoare, aAntreprenorului din care se scade suma reinut prevzut n Anex i orice sum pentru care
-
8/8/2019 Contract FIDIC
17/23
Beneficiarul i-a motivat dezacordul. Beneficiarul nu va fi condiionat de nicio sum pe care o
consider anterior ca fiind datorat Antreprenorului.
Beneficiarul poate sista plile interimare pn la primirea garaniei de bun execuie
conform prevederilor Sub-Clauzei 4.4 (dac exist).
11.4. Plata Primei Jumati a Sumei Reinute
Prima jumtate a sumei reinute trebuie platit Antreprenorului de ctre Beneficiar n
termen de 14 zile de la emiterea ntiinrii prevzute n SubClauza 8.2.
11.5. Plata Celei de a Doua Jumti a Sumei Reinute
Partea rmas din suma reinut trebuie pltit Antreprenorului de ctre Beneficiar n
termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevzute n Anex, sau dup remedierea
defeciunilor semnalate i terminarea lucrrilor rmase de executat, toate aa cum sunt descrise n
Sub-Clauza 9.1, dac acestea nu sunt executate la termenul din Anex.
11.6. Plata Final
n termen de 42 de zile de la ndeplinirea condiiilor prezentate n Sub-Clauza 11.5 de
mai sus, Antreprenorul trebuie s trimit Beneficiarului situaia final de lucrri, nsoit de
facturile corespunztoare, mpreun cu toat documentaia necesar pentru a da posibilitatea
Beneficiarului s stabileasc valoarea final a contractului.
n termen de 28 de zile de la transmiterea situaiei finale de lucrri, Beneficiarul va plti
Antreprenorului sumele datorate. Dac Beneficiarul nu va fi de acord n totalitate cu situaia
final de lucrri prezentata de Antreprenor, va trebui s specifice motivele pentru care nu este de
acord cu plata integral atunci cnd face plat.
11.7. Moneda de Plat
Plile vor fi fcute n moneda specificat n Anex.
11.8. ntarzieri n Efectuarea Plii
Pentru fiecare zi de ntrziere a plii de ctre Beneficiar, care depete termenul de
plat, Antreprenorul va fi ndreptit la plata dobnzii cu procentul stipulat n Anex aplicat lasuma neplatit.
Beneficiarul va plti aceast dobnd pe baza unei facturi emis de ctre Antreprenor.
Nendeplinirea Obligaiilor
12.1. Nendeplinirea Obligaiilor de ctre Antreprenor
Dac Antreprenorul abandoneaz Lucrrile, refuz sau nu reuete s respecte
instruciunile motivate ale Beneficiarului, sau nu reuete s duc la ndeplinire lucrrile prompti fr ntrziere, i, dei primete o scrisoare de nemulumire, ncalc prevederile Contractului,
-
8/8/2019 Contract FIDIC
18/23
Beneficiarul poate emite o ntiinare ce referire la aceast Sub-Clauz, prin care s specifice
obligaiile nendeplinite.
Dac, n termen de 14 zile de la primirea ntiinrii emise de ctre Beneficiar,
Antreprenorul nu ia toate msurile posibile de remediere a nendeplinirii obligaiilor,
Beneficiarul poate, printr-o a doua ntiinare emis n termen de 21 de zile, s rezilieze
Contractul. Dup reziliere Antreprenorul trebuie s prseasc antierul, lsnd pe antier
Materialele, Echipamentele i toate Utilajele Antreprenorului specificate de Beneficiar n a doua
ntiinare, acestea urmnd a fi utilizate pn la terminarea lucrrilor.
12.2. Nendeplinirea Obligaiilor de ctre Beneficiar
Dac Beneficiarul nu face plata conform prevederilor Contractului sau, dei primete o
scrisoare de nemulumire, ncalc prevederile Contractului, Antreprenorul poate emite o
ntiinare cu referire la aceast Sub-Clauz prin care s specifice nendeplinirea obligaiilor.
Dac nendeplinirea obligaiilor nu este remediat n termen de 7 zile de la data la care
Beneficiarul a primit ntiinarea, Antreprenorul poate suspenda execuia tuturor Lucrrilor sau a
unor pri ale acestora.
Dac nendeplinirea obligaiilor nu este remediat n termen de 28 de zile de la data la
care Beneficiarul primete ntiinarea Antreprenorului, Antreprenorul poate, printr-o a doua
ntiinare emis n termen de 21 de zile, s rezilieze Contractul. Dup reziliere Antreprenorul
trebuie s prseasc antierul.
12.3. Insolvabilitatea
Dac una dintre Pri este declarat insolvabil sub incidena oricrei legi aplicabile,
cealalt Parte poate, printr-o ntiinare, s rezilieze Contractul imediat. Dup reziliere
Antreprenorul trebuie s prseasc antierul lsnd pe antier, n cazul insolvabilitii sale,
toate Utilajele Antreprenorului specificate de ctre Beneficiar n ntiinare, acestea urmnd a fi
utilizate pn la terminarea lucrrilor.
12.4. Plata la Rezilierea ContractuluiDup reziliere, Antreprenorul va fi ndreptit la restul de plat din valoarea Lucrrilor
executate, a Materialelor i Echipamentelor livrate pe antier n mod rezonabil, cu urmtoarele
corecii:
a) orice sume la care Antreprenorul este ndreptit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4;
b) orice sume la care Beneficiarul este ndreptit;
c) o sum echivalent cu 20% din valoarea acelor pri ale Lucrrii care au rmas
neexecutate la data rezilierii Contractului la care Beneficiarul este ndreptit, dacBeneficiarul a reziliat Contractul conform prevederilor Sub-Clauzelor 12.1 sau 12.3;
-
8/8/2019 Contract FIDIC
19/23
d) Costul suspendrii i demobilizrii mpreun cu o sum echivalent cu 10% din valoarea
acelor pri ale Lucrrii care au rmas neexecutate la data rezilierii Contractului la care
Antreprenorul este ndreptit dac Antreprenorul a reziliat Contractul conform Sub-
Clauzelor 12.2 sau 12.3;
Suma net de plat cuvenit va fi platit sau rambursat n termen de 28 de zile de la data
ntiinrii de reziliere a Contractului.
13.1. Responsabilitatea Antreprenorului fa de Lucrri
Antreprenorul i va asuma ntreaga responsabilitate pentru grija fa de Lucrri de la
Data nceperii pn la data ntiinrii Beneficiarului fcut conform prevederilor Sub-Clauzei
8.2. Dup aceast dat responsabilitatea va fi transferat Beneficiarului. Dac se produc pierderi
sau sunt aduse daune Lucrrilor n perioada menionat mai sus, Antreprenorul va remedia aceste
pierderi sau daune astfel nct Lucrrile s fie conforme cu prevederile Contractului.
Cu excepia cazurilor n care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor
Beneficiarului, Antreprenorul va despgubi Beneficiarul, agenii i angajaii acestuia i pe ceilali
Antreprenori ai Beneficiarului pe antier pentru toate pierderile sau daunele produse Lucrrilor
i pentru toate revendicrile sau cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor Contractului
din neglijena sau din vina Antreprenorului, agenilor sau angajailor si.
13.2. Fora Major
Dac o Parte este sau va fi mpiedicat prin Fora Major s i ndeplineasc oricare din
obligaiile sale, Partea afectat va notifica cealalt Parte imediat. Dac este necesar,
Antreprenorul va suspenda execuia Lucrrilor i, n msura n care s-a convenit astfel cu
Beneficiarul, va retrage Utilajele Antreprenorului de pe antier.
Dac aceast situaie continu timp de 84 de zile, oricare dintre Pri va putea s
transmit o ntiinare de reziliere a Contractului care va intra n vigoare n termen de 28 de zile
de la data transmiterii ntiinrii.
Dup rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi ndreptit la plata sumei rmaseneachitate din valoarea Lucrrilor executate i a Materialelor i Echipamentelor livrate pe
antier, cu urmtoarele corecii:
a) Orice sume la care Antreprenorul este ndreptit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4
b) Costul suspendrii i demobilizrii
c) Orice sume la care Beneficiarul este ndreptit.
Suma net de plat cuvenit va fi platit sau rambursat n termen de 28 de zile de la data
ntiinrii de reziliere a Contractului.
-
8/8/2019 Contract FIDIC
20/23
Asigurri
14.1. Obiectul Asigurrii
nainte de nceperea Lucrrilor, Antreprenorul va face i va menine n vigoare asigurri
n numele ambelor Pri pentru:
a) pierderi i daune produse Lucrrilor, Materialelor, Echipamentelor i Utilajelor
Antreprenorului,
b) responsabilitatea ambelor Pri n ceea ce privete pierderile, daunele, decesul sau
vtmrile produse unor tere pri sau proprietilor acestora, rezultate din execuia
Contractului de ctre Antreprenor, incluznd responsabilitile Antreprenorului pentru
daune aduse proprietii Beneficiarului, alta dect Lucrrile,
c) responsabilitatea ambelor Pri i a oricrui reprezentant al Beneficiarului pentru decesul
sau vtmarea corporal a personalului Antreprenorului cu excepia cazului n care
responsabilitatea rezult din neglijena Beneficiarului, a oricrui reprezentant al
Beneficiarului sau a angajailor acestora.
14.2. Reglementri
Toate asigurrile vor respecta cerinele detaliate n Anex. Poliele vor fi emise de ctre
societi de asigurare i n condiiile aprobate de ctre Beneficiar. Antreprenorul va furniza
Beneficiarului dovada c toate poliele necesare sunt n vigoare i c primele de asigurare au fost
pltite.
Toate plile primite de la societile de asigurare legate de pierderi sau daune aduse
Lucrrilor vor fi pstrate n comun de ctre Pri i utilizate pentru acoperirea pierderilor sau
daunelor produse sau pentru compensarea unor pierderi sau daune ireparabile.
14.3. Omisiunea Asigurrii
Dac Antreprenorul omite s fac sau s menin n vigoare oricare dintre asigurrile
menionate n Sub-Clauzele anterioare, sau dac nu reuete s aduc dovezi satisfctoare,
polie sau chitane, Beneficiarul poate, fr a-i fi prejudiciat alt drept sau msura corectiv, sfac asigurrile necesare, s plateasc primele de asigurare cuvenite i s recupereze valoarea
sumelor pltite prin deducere din orice alte sume datorate Antreprenorului.
Soluionarea Disputelor
15.1. Adjudecarea
Dac nu se rezolv pe cale amiabil, orice disput sau divergen aprut ntre
Antreprenor i Beneficiar decurgnd din Contract sau n legtur cu acesta, inclusiv oriceevaluare sau alt decizie a Beneficiarului va fi supus de ctre oricare dintre Pri pentru
-
8/8/2019 Contract FIDIC
21/23
adjudecare, n conformitate cu Regulile pentru Adjudecare anexate (Regulile). Adjudectorul va
fi orice persoan agreat de ctre Pari. n caz de dezacord, adjudectorul va fi numit n
conformitate cu Regulile.
15.2. ntiinarea de Nemulumire
Dac o Parte nu este mulumit de decizia adjudectorului sau dac nu s-a emis nicio
decizie n perioada de timp stabilit prin Reguli, Partea respectiv poate transmite, n termen de
28 de zile de la primirea deciziei sau de la expirarea timpului necesar emiterii deciziei, o
ntiinare de nemulumire cu referire la aceast Sub-Clauz. Dac nu se transmite nicio
ntiinare de nemulumire n perioada de timp specificat, decizia va fi definitiv i obligatorie
pentru Pri. Dac se transmite o ntiinare de nemulumire n perioada de timp specificat,
decizia va fi obligatorie pentru Pri care o vor pune n aplicare fr ntrziere pn cnd decizia
adjudectorului va fi revizuit, dac va fi revizuit, de un arbitru.
15.3. Arbitrajul
O disput care a fcut obiectul unei ntiinri de nemulumire va fi soluionat definitiv
de un singur arbitru conform regulilor specificate n Anex. Dac nu se ajunge la un acord pentru
numirea arbitrului, acesta va fi desemnat de autoritatea competent specificat n Anex.
Audierile vor fi inute n locul stabilit n Anex i n limba menionat la Sub-Clauza 1.5.
BENEFICIAR ANTREPRENOR
PRIMRIA ORA MIZIL ______________________
Semntura: ___________________ Semntura: _____________
Numele: EMIL PROCAN Nume reprezentant: _______
Funcia: PRIMAR Funcia: ________________
Semntura: ___________________
Numele: DANIELA DINU
Funcia: DIRECTOR EXECUTIV
Semntura: ___________________
Numele: DANIELA STOICAFuncia: CONSILIER JURIDIC
-
8/8/2019 Contract FIDIC
22/23
CONDIII SPECIALE
Clauza / Sub-clauza PrevederiClauza 8 Recepia lucrrilorSub-clauza 8.2. ntiinare de recepie
Antreprenorul va transmite Beneficiaruluio ntiinare de recepie la montajul
utilajelor.nainte de recepie, Antreprenorul va prezenta analize de laborator a apeloruzate rezultate de la deversorul staiei.
Clauza 9 Remedierea defeciunilorSub-clauza 9.1. Remediereadefeciunilor
Expirarea perioadei specificate n Anexnu afecteaz responsabilitateaAntreprenorului pentru defeciunilelatente ale Lucrrilor din timpul
perioadelor de responsabilitate impuse delegile n vigoare.
Clauza 11 Preul contractului i plataSub-clauza 11.4. Plata primei jumti aSumei Reinute
ntreaga sum dedus careinere este eliberat dup recepia laterminarea lucrrilor dup ceAntreprenorul a transmis o garanie.
BENEFICIAR ANTREPRENOR
PRIMRIA ORA MIZIL ______________________
Semntura: ___________________ Semntura: _____________ Numele: EMIL PROCAN Nume reprezentant: _______
Funcia: PRIMAR Funcia: ________________
Semntura: ___________________
Numele: DANIELA DINU
Funcia: DIRECTOR EXECUTIV
-
8/8/2019 Contract FIDIC
23/23
Semntura: ___________________
Numele: DANIELA STOICA
Funcia: CONSILIER JURIDIC
LISTA PLANELOR