basees integradasa

8/17/2019 basees integradasa

1/51

SUB DIRECCI N DE NORMATIVIDAD – DIRECCI N T CNICO NORMATIVA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTASELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS O PARA CONSULTORÍA ENGENERAL

Aprobada mediante Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD


2/51

BASES INTEGRADAS ADS-003-2014-SAN GABAN S.A. 1ra Convocatoria

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº Símbolo Descripción

1 [ABC] / […….] La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe sercompletada por la Entidad durante la elaboración de las Bases.

2 [ABC] / […….]

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad conposterioridad al otorgamiento de la Buena Pro para el caso específico de laelaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el casode los ANEXOS y en la rotulación de los sobres de la Propuesta Técnica yEconómica.

3 IMPORTANTE :

AbcSe refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el Comité Especialo por los proveedores. Se debe registrar en color azul.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las Bases Estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº Características Parámetros

1 Márgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cmIzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de FuenteNormal: Para el contenido en generalCursiva: Para el encabezado y pie de página

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

4 Color de FuenteAutomático: Para el contenido en generalAzul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

5 Tamaño de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica11 : Para el nombre de los Capítulos.10 : Para el cuerpo del documento en general

9 : Para el encabezado y pie de páginaPara el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad8 : Para las Notas al pie

6 AlineaciónJustificada: Para el contenido en general y notas al pie.Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres

de los Capítulos.7 Interlineado Sencillo

8 EspaciadoAnterior : 0Posterior : 0

9 SubrayadoPara los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algúnconcepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberáquedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la SecciónEspecífica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaborado en setiembre 2012


3/51

1


BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTASELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº ADS-003-2014-SAN GABAN S.A.

(Primera Convocatoria)

BASES INTEGRADAS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:

“SERVICIO DE COORDINADOR OBRA PROYECTOREGULACION RIO PUMAMAYO”


4/51

2


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)


5/51

3


CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa ydel acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normasprevistas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fechaseñalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hastaun (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso depropuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de susintegrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de seleccióndeberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción enel RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos yDocumento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de lapersona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por lasEntidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten coninscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra elOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayorinformación, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

http://www.rnp.gob.pe/http://www.rnp.gob.pe/


6/51

4


1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo detres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidadcon lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observacionespresentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, deconformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fechaseñalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde elvencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliegoabsolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de

observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases que se presentenextemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE esde tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego

absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión depronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas ofueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere quetal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley,cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otrasnormas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso deselección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formuladapor otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley,cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otrasnormas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso deselección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta elvencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentaciónrequerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido elplazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los

diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.


7/51

5


1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo quedeberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas comoconsecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas porel pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de

supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía nimodificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de laEntidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad delproceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración lossiguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazopara formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo paraque los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisiónde pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) díashábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas enel SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuarmodificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para laadmisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o,en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductorpúblico juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso dela información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos osimilares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de laexactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primerocontendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos oelectrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmentemediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de surepresentante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea que elpostor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajode la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Cuando la presentación de propuestas se realice en acto público, las personas naturalespodrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado anteel Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo


8/51

6


harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documentoregistral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado concarta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documentoregistral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con unaantigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas.(Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante comúndel consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal oapoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado comoparticipante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éstedebe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorciopresente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por elrepresentante común del consorcio y copia simple de la promesa formal deconsorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes delconsorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación serealizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, segúncorresponda.

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS1

En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PÚBLICO, deberátenerse en consideración lo siguiente:

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en

el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en elorden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen suspropuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se letendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con lapresentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformarmás de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en unmismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente oconformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representantelegal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y esteexprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez dePaz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta elmomento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a loque finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que

1 De acuerdo con lo establecido por el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación Directiva Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de lasBases.


9/51

7


contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentospresentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales comoerrores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen elalcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos

que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que setrate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio defunción pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificadosque acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para locual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida parala presentación de propuestas—,, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 delReglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar lapropuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y nose encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá lapropuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, encuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la

propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formulaapelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez dePaz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. Asu vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestastécnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar lossobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres,los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del ComitéEspecial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que elComité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de laevaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juezde Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lodeseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos depresentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con lapresencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará comoveedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PRIVADO, deberátenerse en consideración lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar, eldía y horario señalados en la sección específica de las Bases, bajo responsabilidad delComité Especial.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformarmás de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en unmismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente oconformando otro consorcio en ítems distintos .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos depresentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la


10/51

8


presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará comoveedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros,transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a lalegislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre elcosto del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen deexoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán serexpresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más dedos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presentena más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en formaindependiente.

2

1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y laevaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTOPÚBLICO, en la evaluación se deberá tener en consideración losiguiente:

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicosmínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplandichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especialhubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación dela propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con lasubsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple conla subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgadopara dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario paraacceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo conel artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible sila totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.


11/51

9


admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologíade asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80)puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluacióneconómica.

En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTOPRIVADO, en la evaluación se deberá tener en consideración losiguiente:

Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y severificará que contengan los documentos de presentación obligatoria y cumplancon los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Laspropuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma,tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentadosque no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de

presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de losrequerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidospor autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, talescomo autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acreditenestar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cualdeben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecidapara la presentación de propuestas –, se actuará conforme lo dispuesto en elartículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarseplazo para subsanar la propuesta técnica.

IMPORTANTE:

En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional laimplementación del mecanismo de notificación electrónica en el SEACE para la Entidad, el Comité Especial deberá notificar al postor elrequerimiento de subsanación de la propuesta técnica en forma personal,conforme a lo dispuesto por la Décima Disposición ComplementariaTransitoria del Reglamento.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por lasBases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafoanterior, se tendrá por no admitida. El Comité Especial incluirá el motivo de esadecisión en el acta de los resultados del proceso que se publicará en el SEACE,debiendo devolver los sobres que contienen la propuesta técnica y económica,una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especialhubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación dela propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con lasubsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple conla subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgadopara dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicasadmitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologíade asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80)puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluacióneconómica.


12/51

10


En caso de la descalificación de la propuesta, el Comité Especial incluirá elmotivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará enel SEACE.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por elComité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido ala propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignaráun puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica iOi = Propuesta Económica iOm = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticasde la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna

incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto yasignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurarexpresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestaseconómicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuestaeconómica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujofinanciero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Setomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa deinterés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidadsi fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 delReglamento.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PÚBLICO, sedeberá tener en consideración lo siguiente:

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre laadmisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de estaúltima.

El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestaseconómicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado elpuntaje técnico mínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con elprocedimiento establecido en las presentes Bases.


13/51

11


La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 delReglamento.

IMPORTANTE:

En el caso de contratación de servicios a ser prestados fuera de las provincias deLima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del procesode selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismodepartamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripciónante el RNP

3.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando aconocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en elque se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores,detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Prose efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juezde Paz), por todos los miembros del Comité Especial, así como por los veedores y lospostores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la mismafecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamientode la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor deevaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicaráel mismo día en el SEACE.

En caso que el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO,se deberá tener en consideración lo siguiente:

El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestaseconómicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado elpuntaje técnico mínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con elprocedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del

Reglamento.

IMPORTANTE:

En el caso de contratación de servicios a ser prestados fuera de las provincias deLima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del procesode selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismodepartamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripciónante el RNP

4.

3

La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:www.rnp.gob.pe

4 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:www.rnp.gob.pe

http://www.rnp.gob.pe/http://www.rnp.gob.pe/http://www.rnp.gob.pe/http://www.rnp.gob.pe/http://www.rnp.gob.pe/http://www.rnp.gob.pe/


14/51

12


El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborandoen forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación enque han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico ytotal obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Prose efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros delComité Especial, así como por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través delSEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial,debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la BuenaPro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin quelos postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En estecaso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberseproducido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro seproducirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en elSEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haberquedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme alo previsto en el artículo 115 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil deproducido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE laexpedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.


15/51

13


CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo delproceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de lacelebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección yes resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien este haya delegado dichafacultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelenel proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados conanterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes dehaberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debeinterponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomadoconocimiento del acto que se desea impugnar.


16/51

14


CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la BuenaPro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postorganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contratoprevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a lapresentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir elcontrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra asuscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá deacuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente odebidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o pormedio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica,a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, ademásde los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueronacompañados de traducción certificada, de ser el caso.

3.2. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigenciadesde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigenciarige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de laprestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

3.3. DE LAS GARANTÍAS

3.3.1. GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diezpor ciento (10%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganadordeberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticincopor ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuestaeconómica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de larecepción de la prestación a cargo del contratista.

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y derealización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben


17/51

15


ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendenciade Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estarautorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancosextranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central deReserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores ocontratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación yeventual ejecución.

3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en elartículo 164 del Reglamento.

3.6. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 delReglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tienederecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número dedías equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio y las causales para

la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 delReglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o elcontrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 delReglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto dela convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) delmonto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estaspenalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.8. PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de losservicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada larespectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio seacondición para la realización del servicio.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en laforma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en elcontrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a lasección específica de las Bases.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios,deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos

prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de losquince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condicionesestablecidas en el contrato.


18/51

16


En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará deacuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de interesesconforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en

que el pago debió efectuarse.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases seregirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposicioneslegales vigentes.


19/51

17


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DESELECCIÓN


20/51

18


CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. (San GabánS.A.)

RUC Nº : 20262221335

Domicilio legal : Av. Floral N° 245 – Barrio Bellavista – Puno

Teléfono/Fax: : 051-364401 anexos 230 - 232

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de“SERVICIO DE COORDINADOR OBRA PROYECTO REGULACION RIO PUMAMAYO”.

1.3. VALOR REFERENCIAL5

El valor referencial asciende a S/. 95,851.67 (NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOSCINCUENTA Y UNO CON 67/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley ycualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sidocalculado al mes de Febrero 2014.

Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases comovalor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. No existe un límite mínimocomo tope para efectuar dichas propuestas.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°GG-036-2014/SAN GABAN S.A. del 27 de Febrero del 2014.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecidoen el expediente de contratación respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos queforman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

5 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencialconsignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará elmonto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

mailto:[email protected]:[email protected]


21/51

19


1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo máximo de 365días calendarios. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debecoincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

El importe de la reproducción tiene un costo de S/. 6.00 (Seis con 00/100 nuevos soles), elcual incluye la copia de las bases, asimismo en caso de que el participante se encuentrefuera de la ciudad de Puno el costo del envío de las copias de las bases será asumido porel participante; en caso de querer una reproducción de las bases deberán de depositardicho importe en nuestra cuenta en nuevos soles en el Banco Scotiabank a la Cuenta N°000-0222097 y enviarlo al correo electrónico logí[email protected]

1.10. BASE LEGAL

- Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 30114 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2014. - Código Civil.

- Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, enadelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 154-2010-EF – Modificación del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

- Ley N° 29873 Modifica el Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones delEstado.

- Decreto Supremo N° 138-2012-EF Modificación al D. S. N° 184-2008-EF Reglamentode la Ley de Contrataciones del Estado y Fe de Erratas. - Directivas de OSCE - Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. - Ley N° 27143 - Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional - Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. - Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública - Directiva Gestión y proceso presupuestario de las entidades bajo el ámbito del

FONAFE).

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

mailto:log%C3%[email protected]:log%C3%[email protected]:log%C3%[email protected]:log%C3%[email protected]


22/51

20


CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN6

Convocatoria 05 de Marzo del 2014

Registro de ParticipantesDel 06 al 18 Marzo del 2014 de 08:00 a18:00 horas

Formulación de Consultas y/uObservaciones a las Bases

Del 06 al 10 de Marzo del 2014

Absolución de Consultas y/uObservaciones a las Bases

11 de Marzo del 2014

Integración de las Bases 17 de Marzo del 2014

Presentación de Propuestas21 de Marzo del 2014 (Acto Privado) Av. Floral N° 245 Barrio Bellavista - Puno

De 08:00 a 18:00 horasCalificación y Evaluación de Propuestas 21 al 24 de Marzo del 2014

Otorgamiento de la Buena Pro24 de Marzo del 2014 (Acto Privado) A través del SEACE

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en mesa de partes, sito en Av.Floral N° 245 Barrio Bellavista – Puno, en las fechas señaladas en el cronograma, en elhorario de 08:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, debiendo adjuntar para ello losdatos de su representada (Razón Social, RUC, Dirección, Teléfono, Fax, E-mail y uncontacto de referencia) asimismo copia de Registro Nacional de Proveedores – Servicios.

También se pueden inscribir como participantes desde lugares fuera de la ciudad de Puno,remitiéndonos a nuestro correo electrónico [email protected] (deberán desolicitar confirmación de recepción del mismo), con los datos de su empresa (RazónSocial, RUC, Dirección, Teléfono, Fax, E-mail y una persona de referencia) y copia deRegistro Nacional de Proveedores – Servicios.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y/u observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas,ante Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av. Floral N° 245 Barrio Bellavista - Puno, enlas fechas señaladas en el cronograma, en el horario 08:00 a 13:00 Horas y de 15:00 a18:00 horas, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° ADS-003-2014-SAN GABAN S.A., o pudiendoser remitidas al siguiente correo electrónico: [email protected] (deberá solicitarla confirmación de recepción del mismo).

2.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuesta se realizara en ACTO PRIVADO:

Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en Av. Floral N° 245 BarrioBellavista – Puno (Oficina de Logistica y Servicios), en la fecha y horario señalados en elcronograma, bajo responsabilidad del Comité Especial.

6 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de laficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicadoen la ficha del proceso en el SEACE.

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


23/51

21


En ambos supuestos, las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarándirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 003-2014-SAN GABAN S.A. Primera Convocatoria, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 2 copias.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos 7 , la siguientedocumentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada porcada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimoscontenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

7 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de laconvocatoria.

Señores

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

AV. FLORAL 245 BARRIO BELLAVISTAAtt.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° ADS-003-2014-SANGABAN S.A.Denominación de la Convocatoria: “SERVICIO DE COORDINADOROBRA PROYECTO REGULACION RIO PUMAMAYO” PrimeraConvocatoria

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

Señores

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

AV. FLORAL 245 BARRIO BELLAVISTAAtt.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° ADS-003-2014-SANGABAN S.A.Denominación de la Convocatoria: “SERVICIO DE COORDINADOROBRA PROYECTO REGULACION RIO PUMAMAYO” PrimeraConvocatoria

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA


24/51

22


d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne losintegrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a lasque se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como elporcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 4)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus

integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultadopara actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidosal proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias ysuficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).

f) Currículum vitae documentado y debidamente sustentado del personalpropuesto de acuerdo a lo solicitado en el 5.7 de los Términos de Referenciadel Capítulo III TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOSTÉCNICOS MÍNIMOS de la Sección Específica de las presentes bases

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la noadmisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 delReglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y PequeñaEmpresa – REMYPE, de ser el caso.

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas

con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad poréstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite suinscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas conDiscapacidad.

c) Factor Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u órdenes deservicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; ocomprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental yfehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida enconsorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcioo el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6,

referido a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

En el caso de la ejecución de servicios que se presten fuera de las provinciasde Lima y Callao podrá presentarse una solicitud de bonificación por serviciosejecutados en la provincia o provincias colindantes, según Anexo Nº 11.

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuestatécnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA8

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

8 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.


25/51

23


Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle deprecios (Anexo Nº 9).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componendeberán ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá desi aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de laLey y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de lainformación contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica serádescalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar elpuntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones,obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicará las s iguientes pon deracion es:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica: 0.70c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica: 030

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos parasuscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Garantía por el monto diferencial de la propuesta mediante carta fianza, de ser elcaso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.d) Código de cuenta interbancario (CCI).e) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueronacompañados de traducción certificada, de ser el caso.

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.g) Correo electrónico para notificar la orden de servicio, en el caso que habiendo sido

convocado el proceso por relación de ítems, el valor referencial del ítem adjudicadocorresponda al proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, de ser el caso.

IMPORTANTE:

En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza, conforme a lo


26/51

24


indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas deFondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a finde que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resultanecesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón socialde todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, talescomo:

a) Copia de DNI del Representante Legal.b) Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento.c) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa no mayor a 30

días calendarios.d) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.e) Copia del RUC de la empresa.f) Declaración Jurada en la que compromete cumplir con el Reglamento de Seguridad y

Salud en el Trabajo y Normas Internas de San Gabán S.A.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentrodel plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida laBuena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentaciónde dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes sito Av. Floral N° 245Barrio Bellavista ciudad, provincia y departamento de Puno.

2.9. ADELANTOS

No aplica

2.10. FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista enforma mensual de acuerdo a los informes presentado por el contratista.

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de lascontraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguientedocumentación:

- Recepción y conformidad por parte del Administrador del Contrato.- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la

prestación efectuada.

- Comprobante de pago.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente alotorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demáscondiciones establecidas en el contrato.

2.12. REAJUSTE DE LOS PAGOS

No aplica


27/51

25


CAPÍTULO III TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

El presente documento constituye los términos de referencia para el “SERVICIO DECOORDINADOR DE OBRA DEL PROYECTO REGULACION RIO PUMAMAYO”

2. FINALIDAD PÚBLICA

Debido al déficit hídrico en la temporada de estiaje en la cuenca del río San Gabán, se requierede la construcción de una Presa y Obras Complementarias, con una capacidad dealmacenamiento de 32.0 Hm3., en época de avenidas, para el afianzamiento hídrico de la CentralHidroeléctrica San Gabán II.

3. ANTECEDENTES

La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., viene ejecutando bajo la modalidad de Llaveen Mano por el sistema de contratación A Suma Alzada, la construcción de la Obra:

“REGULACIÓN DEL RÍO PUMAMAYO” a través del contratista Consorcio Pumamayo, por un valorde S/. 14’564,054.05 (Son: Catorce Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Cincuenta y Cuatrocon 05/100 Nuevos Soles), y un plazo de ejecución de seis cientos veintiséis (626) díascalendarios, de acuerdo al Expediente Técnico de la Obra elaborado por la firma consultoraCESEL S.A.

También; se cuenta con los servicios del Consorcio Allin Ccapac encargado de la Supervisión de laObra por un valor de S/. 1’260,000.00 (Son Uno Millón doscientos sesenta mil con 00/100

Nuevos Soles)

4. UBICACIÓN Y ACCESOS A LA OBRA

La Obra está ubicada en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, departamento y regiónde Puno, sobre los 4,600 m.s.n.m., en la cuenca del río Pumamayo, tributario del río San Gabán,ambos pertenecientes a la cuenca del río Inambari. El acceso a la Obra se da a través de lacarretera asfaltada Puno – Macusani (253 km). Desde Macusani – Ajoyajota (10,2 km), por unatrocha carrozable se puede acceder a la zona de la Obra. El tiempo aproximado de viaje desdePuno hasta el lugar de la Obra es de tres (03) horas.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

5.1 Objetivo General:Seleccionar a la persona natural o jurídica con experiencia en la supervisión y ejecución deobras por contrata, que se encargará del seguimiento y verificación de las condicionescontractuales Técnicas y Económicas del Contratista, de la Supervisión, del ExpedienteTécnico y de la construcción de la obra “REGULACION DEL RÍO PUMAMAYO “.

5.2 Objetivos Específicos:

Con la finalidad de lograr el objetivo del presente servicio, el Contratista deberá de realizarlas siguientes actividades:

- Control permanente de la ejecución de la obra.

- Control físico de la Obra.

- Control Financiero de la Obra.- Control permanente de la Supervisión.


28/51

26


- Mantener diaria y permanentemente informado al Administrador del Contrato de lostrabajos desarrollados por el personal, maquinaria y equipo del contratista, así como dela supervisión.

- Velar por la correcta ejecución de los trabajos en coordinación con la supervisión

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICOEl Coordinador del Proyecto contratado por la Entidad, revisará y opinará sobre la documentaciónque presente el “Contratista de la Supervisión” y ex igirá el cumplimiento de todas las obligacionesestablecidas en las Bases, especialmente en las Especificaciones Técnicas, en su PropuestaTécnico - Económica y en el contrato del “Contratista de la Supervisión”, de las cuales semencionan a continuación:

5.1 Funciones del Coordinador de Obra.

o Llevar a cabo reuniones de coordinación con el Contratista y la Supervisión, para trataraspectos técnicos y administrativos relacionados con la Obra "PROYECTO REGULACIÓNRÍO PUMAMAYO".

o

Llevar el control de las valorizaciones, adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo,suspensiones, mayores gastos generales, intereses, calendarios de avance de obra yotros aspectos técnicos y/o administrativos, para la buena marcha de la Obra.

o Llevar el control de las valorizaciones, adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo,suspensiones, mayores gastos generales, intereses, calendarios de avance de obra yotros aspectos técnicos y/o administrativos, para la buena marcha de la Supervisión de laObra.

o Coordinar con el Contratista y la Supervisión de Obra, sobre aspectos relacionados con laadministración de los Contratos; e informar a la Presidencia del Comité de Obra, para laoportuna toma de decisiones.

o Coordinar con las autoridades locales y pobladores ubicados en el ámbito del Proyecto,

en coordinación con el área de Responsabilidad Social, sobre temas que sean de interésde los mismos, con relación a dicho Proyecto.

o Participar en las reuniones del Comité de Obra, informando oportunamente sobre lasincidencias de la Obra.

o El Coordinador de Obra culmina sus labores, a la Entrega de la Obra y la Liquidación dela misma, por parte del Contratista y de la Supervisión.

o Todos los trámites que realice el Coordinador de Obra, serán a través del Administradordel Contrato de Obra, en forma oportuna.

5.2 Supervisión de la ejecución de la Obra.

o Exigirá al Contratista a cargo de la obra suministrar él(los) Cuaderno(s) de Obra, donde

se anotarán las ocurrencias de la Obra, el que será aperturado al momento de la Entregadel Terreno y contará con todas las características establecidas en el Artículo 253º delReglamento.

o Dar conformidad a las obras ejecutadas, verificando las especificaciones técnicassolicitadas.

o Inspección de los equipos a su llegada al lugar de los trabajos.

o Verificar la calidad de los materiales y su correcta utilización, participando en loscontroles de calidad respectivos.

o Preparar y verificar el cumplimiento del Programa de Control de Calidad de las ObrasCiviles.

o Analizar, proponer y recomendar soluciones a los problemas que pudieran presentarsedurante el desarrollo de la obra.


29/51

27


o Verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre los procesos constructivos einstalaciones que formule al personal del Contratista encargado de la dirección yejecución de la obra

o Verificar el cumplimiento de las condiciones y contenido del contrato del Contratista acargo de la obra.

5.3 Supervisión de la pruebas en sitio. o Aprobación de las pruebas de aceptación de las diferentes edificaciones o estructuras,

firmando los protocolos de pruebas.

o Certificado de conformidad de las obras previo a las pruebas individuales y a las pruebasde conjunto, antes de su puesta en funcionamiento.

o Supervisión de los procedimientos de las pruebas contractuales en sitio, inspección de laspruebas contractuales, revisión de resultados, verificación de cumplimiento de losrendimientos garantizados elaborando el informe respectivo.

o Elaborar y remitir a SAN GABAN S.A. el listado de observaciones (Punch List) que a sucriterio deben ser consideradas en el proceso de la Aceptación Provisional de la Obra.

o Recomendar la Recepción Provisional cuando la obra se encuentre en condiciones de seraceptado provisionalmente.

o Recomendar la Recepción Definitiva de la Obra cuando el sistema se encuentre encondiciones de ser aceptado.

5.4 Actividades de control

o Verificar el cumplimiento de los programas de normas de seguridad y medio ambiente delContratista a cargo de la obra.

o Llevar el registro y control de la actualización de planos, así como de las órdenes decambio que hubieran.

o Llevar un control diario del personal, materiales, equipos y demás insumos puestos enobra por parte del Contratista a cargo de la ejecución de la misma.

o Evaluar e informar a SAN GABAN SA, sobre causas no imputables al Contratista a cargode la obra que puedan justificar una ampliación del plazo contractual o ejecución deobras adicionales o reducciones.

o Aprobar las valorizaciones y pagos al Contratista a cargo de la obra, según el avance deObra.

o Presentar el panel fotográfico y archivo digital del control del proceso constructivo enforma quincenal.

o Informar y opinar respecto a reclamos, solicitudes de aprobación de adicionales,ampliaciones de plazo y otros, que formule el Contratista a cargo de la obra.

5.5 Elaboración de informes

Todos los informes serán elaborados en idioma castellano.

o Elaborar los informes mensuales de avance de la obra de acuerdo al cronograma deactividades del Contratista a cargo de la obra.

o Preparar informes especiales sobre temas específicos que solicite SAN GABAN SA,relacionados con la obra objeto de supervisión.

o Elaborar informes sobre pruebas de aceptación (Commissioning Test).

o Elaborar informes con periodicidad semanal, sobre el control diario del personal,materiales, equipos y demás insumos puestos en obra por parte del Contratista a cargo

de la ejecución de la misma.o Remitir a SAN GABAN SA, en forma ínter diario la copia del cuaderno de obra

correspondiente a la Entidad.


30/51


31/51

29


el transporte Obra-Chuani-Obra, será por cuenta de SAN GABAN S.A., según ladisponibilidad de vehículos.

5.8.1. De la Obra

La Obra ha sido proyectada para almacenar un volumen de agua total de 32 Hm3.,provenientes de las lagunas Condoriquiña y Saytojota, cuyas aguas discurren por elrio Ajoyajota, principalmente durante las épocas de lluvia. Esta represa formará partedel sistema de regulación del río Macusani, que proporciona aguas para usohidroenergético en la Central Hidroeléctrica San Gabán II.

Los componentes principales de la obra son:

a) Obras Preliminares (movilización y desmovilización, campamentos, desbroce ylimpieza, trazo y replanteo, accesos, etc.)

b) Presa de concreto CFRD y enrocado, conformada por capas, un rellenohomogéneo para el núcleo impermeable; de 31,50 m de altura máxima y una

longitud de coronamiento de 81,50 m. con un ancho de corona de 6,00 m.c) Obras de Desvío y Descarga (que comprenden Ataguía y Túnel).

d) Aliviadero de Demasías, para 10 m3/s.

e) Obras de Compuertas, Caseta de Válvulas y Equipamiento Hidromecánico.

f) Canteras y Botadero.

g) Remediación Ambiental

5.8.2 Del Expediente Técnico

Comprende los planos del diseño final de estas obras, especificaciones técnicas,

memoria descriptiva, metrados y presupuesto referencial, cálculo de costos unitarios,fórmulas polinómicas, cronogramas, relación de insumos y otros que forman parte delEstudio Definitivo, que se entregará a los postores a este Concurso.

5.8.3 Recepción de las Obras del Contrato

El Servicio del Coordinador de Obra, comprende su participación desde la firma delContrato hasta la recepción y liquidación de la misma; según los Términos deReferencia, Bases y demás documentos que forman parte del Contrato; y en estesentido, debe solicitar y aprobar el programa de pruebas, certificar y verificar suejecución y conformidad.

Las pruebas deben principalmente comprender, sin ser limitativas, las siguientes:

- Obras de represamiento en la laguna, verificando el almacenamiento proyectadode 32 Hm3.

- Obras de Túnel, Desvío y Descarga, verificando la capacidad de conducción decanales y tuberías.

- Pruebas de inyecciones de cemento.

- Pruebas de concreto.

- Pruebas de llenado de las presas, de permeabilidad, etc.

- Pruebas de capacidad de descarga de aliviaderos.

- Pruebas del Equipamiento Hidromecánico.


32/51

30


- Pruebas de capacidad de las casetas de válvulas.

- Otras que la Supervisión considere convenientes y/o necesarias.

Estas pruebas previas a la recepción de la Obra, forman parte del Expediente Técnico,

considerando que sólo podrán ejecutarse durante el primer semestre del año siguientea la terminación de la misma.

Teniendo en cuenta que la realización de algunas de las pruebas de recepción de laPresa, se encuentran condicionadas a factores naturales (climatológicos), elCoordinador se compromete a mantener vigente sus obligaciones contractuales hastala realización de dichas pruebas; y, por ende, hasta la aprobación y consentimiento dela liquidación presentada por el Contratista encargado de la ejecución de la obramateria del presente Contrato.

5.9 Seguridad y salud ocupacional

El prestador del servicio debe entregar toda la documentación con respecto al buen

desarrollo del servicio como: póliza del Certificado de Trabajo de Alto Riesgo (CTR).El Coordinador del Proyecto, deberá presentar para firma del contrato:

a) Seguro contra accidentes de trabajo (seguro de vida y riesgo)

b) Declaración Jurada donde indique que el prestador de servicios dispone de tiempo pararealizar el Servicio.

5.10 GASTOS DEL SERVICIO Y TRASLADOS

El valor referencial incluye Impuestos de Ley, remuneraciones, pasajes, viáticos, gastos portodos los conceptos logísticos, seguros; y, todo gasto necesario para el fiel cumplimiento delservicio.

El traslado para las realizar las coordinaciones de los trabajos en obra; desde Macusanihasta la obra (Ajoyajota) y de Puno – Macusani – Puno, serán por cuenta de San GabánS.A., según la disponibilidad de vehículos.

5.11 Administrador del servicio

- El administrador del Servicio será el trabajador y/o funcionario que hagas las veces deJefe de Planeamiento Civil de San Gabán S.A.

5.12 Alimentación - hospedaje y movilidad

El presente servicio es a todo costo.

Alimentación:

Los gastos de alimentación que origine el presente servicio deberán ser asumidos en sutotalidad por el Coordinador

Hospedaje:

Al Coordinador de obra se le asignara una habitación en la ciudad de Macusani.

Movilidad

SAN GABÁN S.A, proporcionara al coordinador de una camioneta 4 X 4, con chofer para sudesplazamiento dentro del ámbito de la obra.

5.13 Lugar, accesos y plazo de la prestación de servicio

Lugar: La obra se ejecutara se encuentran:


33/51

31


- Sector de Ajoyajota, distrito de Macusani de la Provincia de Carabaya en elDepartamento de Puno.

Accesos:La zona del servicio cuenta actualmente con vías de acceso adecuadas. Se puede establecer

la ciudad de Puno como el punto inicio.Juliaca tiene conexión por vía terrestre y aérea con la ciudad de Lima.

Esta red de accesos comprende los siguientes tramos:

TRAMODISTANCIA

(Km.)TIPO DE VÍA

Puno – Macusani 253 Asfaltada

Macusani – Ajoyajota 10.2 Afirmada

Plazo:- El presente servicio tendrá vigencia de doce (12) meses.

El inicio del plazo de ejecución del servicio, pudiendo ser a partir del día siguiente de lasuscripción del contrato; o de la fecha especificada determinada por el funcionario quehaga las veces de Jefe de Planeamiento Civil.

5.14 En Caso de suspensión de la obra

SAN GABAN S.A. se reserva el derecho de suspender los trabajos de la OBRA encualquier momento, por razones que fuesen de importancia e interés para el Estado, paralo cual notificará al COORDINADOR, con una anticipación de tres (3) días calendario,excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable.

SAN GABAN S.A. reconocerá a favor de EL COORDINADOR, los gastos mínimosconcertados y/o de común acuerdo, de desmovilización de personal y otros que se

justifiquen para la continuidad de la OBRA e incurridos durante la suspensión temporal detrabajos ordenados por períodos mayores a los diez (10) días e inferiores a treinta (30)días calendario, por causas no atribuibles al COORDINADOR.

Durante el período de suspensión temporal no se reconocerán al COORDINADOR gastos

generales ni utilidades.SAN GABAN S.A. podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condicionesmeteorológicas excepcionalmente desfavorables o por salvaguardar la seguridad de laOBRA, o si se presentasen causas de caso fortuito o fuerza mayor.

5.15 Forma de pago

El pago se realizará de la siguiente manera:

Mensual previa presentación de un informe de las actividades realizadas; y, el pago serealizara previa conformidad del administrador del contrato.

La conformidad se otorgará en un plazo que no excederá de los diez (10) días deprestado el servicio y el pago se efectuará dentro del plazo de diez (10) días naturalescomputados desde la conformidad del servicio, conforme a lo establecido por elartículo 181º del Reglamento.


34/51

32


Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos areajuste.

5.16 Otras penalidades aplicables

Queda establecido que las penalidades aplicables durante el servicio están sujetas a lo establecidoen el Artículo 180° y 181° del Reglamento de Contrataciones del Estado.


35/51

33


SOLES

ITEM Cantidad Unidad Valor Unitario Total Inc.Impuesos

1 1 Und: -

-

Obligaciones

OBLIGACIONES DE SAN GABAN

CONSIDERACION

• Transporte: Solo en la ruta Puno – Macusani y la zona de trabajo Considerado

• Hospedaje: Solo en la Villa de Residentes No Considerado

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

• Contar con un seguro contra accidentes el mismo que deberá ser presentado antes de la elaboración de la Orden de Servicio

• Contar con su Registro Nacional de Proveedores habilitado a la presentación de su propuesta (En caso de ser un proceso de Selección)

• Cumplir con las normas de seguridad establecidas en la Empresa.

• Cumplir con sus actividades de acuerdo al Sistema de Gestión Integrado de Calidad de la Empresa.

Jefe de Planeamiento Civil

ENTREGABLES

Av. Floral 245 Barrio Bellavista- Puno, provincia y de partamento de Puno

PERFIL DE (L/LOS) PROFESIONA (L/LES) QUE DESARROLLA (N) EL SERVICIO

'El Profesional debera ser: - 01 Ingeniero Civil - Coordinador de Proyecto, con no menos de diez años de ejercicio profesional, como requisito mínimo debe acreditar partic ipación en tres(03) obras hidráulicas: construcción, rehabilitación o reconstrucción de presas , muros de encauzamiento, defensas ribereñas, bocatomas y canales, en calidad de Coordinador de Contratos, Administrador de Contratos de Obra, Gerente de Proyec tos, Gerente de Infraestructura, Director de Obras, Director de Infraestruc tura, Supervisor , Inspector o cargo similar

Requisitos Mímos :

Colegiado y con 10 años o más de experiencia laboral en en servicos en general

DESARROLLO DEL SERVICIO 1. Llevar a cabo reuniones de coordinación con el Contratista y la Supervisión, para tratar aspectos técnicos y administrativos relac ionados con la Obra

"PROYECTO REGULACIÓN RÍO PUMAMAYO". 2. Llevar el control de las valorizaciones, adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, suspensiones, mayores gastos generales, intereses, calendarios de avance de obra y otros aspectos técnicos y/o administrativos, para la buena marcha de la Obra. 3. Llevar el control de las valorizaciones, adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, suspensiones, mayores gastos generales, intereses, calendarios de avance de obra y otros aspectos técnicos y/o administrativos , para la buena marcha de la Supervisión de la Obra. 4. Coordinar con el Contratista y la Supervisión de Obra, sobre aspectos relac ionados con la administrac ión de los Contratos; e informar a la Presidencia del

Comité de Obra, para la oportuna toma de decisiones. 5. Coordinar con las autoridades locales y pobladores ubicados en el ámbito del Proyec to, en coordinación con el área de Responsabilidad Social, sobre temas que sean de interés de los mismos, con relación a dicho Proyecto. 6. Participar en las reuniones del Comité de Obra, informando oportunamente sobre las incidencias de la Obra. 7. El Coordinador de Obra culmina sus labores, a la Entrega de la Obra y la Liquidación de la misma, por parte del Contratista y de la Supervisión. 8. Todos los trámites que realice el Coordinador de Obra, serán a través del Administrador del Contrato de Obra, en forma oportuna.

FORMA DE PAGO Pagos mensuales previa aprobación del Administrador del Servicio

LUGAR DONDE SE VA REALIZAR EL SERVICIO

Ajoyajota - Macusani, provincia de Carabaya y Departamento de Puno

PENALIDADES

- De acuerdo a la norma de contrataciones

TIEMPO DEL SERVICIO

Doce (12) meses, a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato.

INSPECTOR DEL CONTRATO

“SERVICIO DE COORDINADOR DE OBRA DEL PROYECTO REGULACION RIO

PUMAMAYO”

Convocar a un (01) Ingeniero Civl - Para Coordinar la obra Presa Pumamayo

TOTAL INC. IMPUESTOS

ALCANCES CONTRACTUALES

DETALLE DEL REQUERIMIENTO Tipo de Moneda

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO


36/51

34


CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

FACTORES DE EVALUACIÓN – OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOG A

PARA SU ASIGNACIÓNA. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

M = Monto facturado acumuladopor el postor por la prestaciónde servicios correspondientes ala actividad objeto del proceso

M >= 01 vez el valorreferencial:

90 puntos

M >= 0.75 veces el valorreferencial y < 01 vez el valorreferencial:

80 puntos

M >= 0.5 veces el valorreferencial y < 0.75 veces elvalor referencial:

70 puntos

M < 0.5 veces el valorreferencial:

00 puntos

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumuladopor el postor correspondiente a la actividad objeto delproceso, durante un periodo de NO MAYOR A OCHO (08) AÑOS a la fecha de la presentación de propuestas, hastapor un monto máximo acumulado equivalente a UNA (01)VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN.

Se consideraran como servicios similares los siguientes:Coordinador o supervisor en construcción de presas, (Cuyovalor de ejecución de la Obra sea igual o mayor a S/.14´000,000.00 de nuevos soles).

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de:contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidadpor la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuyacancelación se acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA,CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, ENTRE OTROS],correspondientes a un máximo de diez (10) servicios.

En caso los postores presenten varios comprobantes depago para acreditar la prestación de un solo servicio, se

deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de locontrario, se asumirá que los comprobantes acreditanservicios independientes, en cuyo caso solo se considerará,para la evaluación y calificación, los diez (10) primerosservicios indicados en el Anexo Nº 6 referido a laExperiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo seconsiderará como experiencia la parte del contrato que hayasido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas,debiendo adjuntarse copia de las conformidadescorrespondientes a tal parte o los respectivos comprobantesde pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida enconsorcio, deberá presentarse la promesa formal deconsorcio o el contrato de consorcio del cual se desprendafehacientemente el porcentaje de las obligaciones que seasumió en el contrato presentado; de lo contrario, no secomputará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados deprocesos de selección convocados antes del 20.09.2012, seentenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale alporcentaje de participación de la promesa formal o delcontrato de consorcio. En caso que en dichos documentosno se consigne el porcentaje de participación se presumiráque las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.


37/51

35


FACTORES DE EVALUACIÓN – OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOG APARA SU ASIGNACIÓNCuando en los contratos, órdenes de servicios ocomprobantes de pago el monto facturado se encuentreexpresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo decambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,

Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripció

basees integradasa

Documents

Transcript of basees integradasa