Auditoria a obras del Departamento de Tacna
-
Upload
luis-ruesta -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
description
Transcript of Auditoria a obras del Departamento de Tacna
-
1
EVALUACION DE PROYECTO DE INVERCION Y OBRAS PUBLICAS 2013 Y OTROS, MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
LANCHIPA-TACNA
A : COLLANTES CHUMBIRAY & ASOCIADOS S.C DE : ING.CIVIL LUIS ALBERTO RUESTA ADRIANZEN ASUNTO: AUDITORIA DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA -
TACNA
FECHA : 20 DE JULIO 2014 REF: A) Carta N052-2014-CCH/MDGAL del 07.07.2014 B) Carta N010-2014-DVC-GIO/MDCGAL-T del 08.07.2014
C) Carta N0009-2014-DVC-GIO/MDCGAL-T del 08.07.2014
D) Carta N0158-2014-ADMD-SGSLP-GM/MDCGAL DEL 09.07.2014
E) Carta N0053-2014-CCH/MDGAL DEL 09.07.2014
F) Carta N0012-2014-JCTV-SGE-GIO/MDCGAL del 09.07.2014
Sobre particular y en relacin al tema de asunto pongo de conocimiento lo
siguiente:
1. Con el documento de la referencia A) La jefatura de la comisin auditora
solicita los expedientes de las siguientes obras, a la gerencia de ingeniera y
obras de la municipalidad.
SNIP OBRAS
209268 Mejoramiento de le infraestructura vial y peatonal de la Junta Vecinal
Vista Alegre.
211621 Mejoramientos de la infraestructura vial en la Av. Bohemia Tacnea
Tramo Av. Los poetas-Av. Humboldt.
210992 Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. Humboldt.
La informacin solicitada es la siguiente:
Expediente tcnico (proyecto) Ejecucin (obra) - Memoria descriptiva - Cuaderno de obra (original)
-
2
- Especificaciones tcnica
- Metrados
- Costos unitarios
- Presupuestos
- Planos
- Programacin de Obra
- Contrato
- Acta de entrega de terreno
- Valorizaciones
- Liquidaciones
- Pruebas de campo (Laboratorio)
- Planos de replanteo
- Memoria descriptiva valorizada
- Actas de recepcin de obra
As mismo en el indicado documento se solicita la movilidad para verificar las
obras de acuerdo al Proyecto.
2. Con el documento de la Ref b) La Gerencia de Ingeniera y obras remite los
Expedientes Tcnicos a la jefatura de la Comisin Collantes Chumbiray &
Asociados CC.PP.S.C.
3. Con carta de la Ref c) la Gerencia de Ingeniera de Obras, se dirige a la
Jefatura de la Comisin Auditora comunicando las acciones respectivas de
acuerdo a su Memorndum Circular N 135-2014-DVC-GIO/MDCGAL-T,
disponiendo a la Subgerencia de Obras y mantenimiento, a la Subgerencia de
Estudios y Subgerencia de Supervisin Liquidacin de proyecto remiten la
informacin.
Indicando la situacin de las obras y para una mayor coordinacin coordinar con
los funcionarios responsables con sus nmeros celulares:
Funcionario Cargo Cel RPM
Arq Ivan Jess Chambe Vega Sub Gerente Obras y
Mantenimiento
#990349004
*890555
Arq Jos Carlos Torres
Venegas
Sub Gerente de Estudios #985005398
Ing Alexander Donato
Madariaga Dueas
Sub Gerente de Supervisin
y Liquidaciones
*337090
#955949599
Situacin de las obras:
Obra SNIP Contratista Ejecutor Inspector PPTO S/.
209268 Consorcio San Pedro
Ing Rafael Santos
Farfn Gutirrez
Consorcio Compostela
Ing Jaime Alberto
Herrera Melendez
9739,489.92
-
3
211621
Consorcio Vial
Ibarracin Ing. Roger
Castro Franco
Consorcio Bohemia
Tacnea-Ing. Luis
Martnez Lujan
5399,695.23
210992
Conduccin Vial
Albarracin Ing. Carlos
Balderraga Valdivia
Consorcio Viani
Ing Boris Ivan Alfaro
Moran
7693,233.72
4. Con carta de la Ref. D) La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de
Proyectos le hace llegar al Jefe de la Comisin de la sociedad auditora la
siguiente documentacin:
1. Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de la Junta Vecinal Vista Alegre documentos:
- Liquidacin final de contrato.
- Cuaderno de obra original.
Precisando que la liquidacin del Contrato est en evaluacin a cargo de la
municipalidad, con plazo para emitir observaciones hasta el 11/08/2014.
2. Mejoramiento de la infraestructura vial en la Av. Bohemia Tanea tramo Av. Los Poetas Av. Humboldt Documentos: Valorizacin N 01 hasta la N 06, precisando que la obra se encuentra en etapa
de recepcin y que por eso el contratista mantiene el cuaderno de obra original y
no se ha presentado la liquidacin del contrato de obra, cuando el cuaderno de
obra tienen una hoja original y tres copias siendo una copia para el contratista.
3. Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. Von Humboldt Documentos: Valorizacin N 1 hasta el N 06
Seala que la obra se encuentra en etapa de ejecucin de obra, razn por la cual
el contratista an mantienen en su poder el cuaderno de obra y no se ha
presentado la liquidacin de contrato de obra.
5) Con carta de la Ref E) La jefatura de la comisin Collantes Chumbiray Asociados CC. PP.S.C. Auditores Consultores, le solicita al subyacente de
estudios de la municipalidad Arq Jos Carlos Torres Venegas. Los siguientes
expedientes tcnicos:
-
4
SNIP EXPEDIENTES Observaciones dadas por la Subgerencia de
Estudios 1. 137253 Construccin vereda y bermas Junta Vecinal
08 de Diciembre.
Culminada
2. 203879 Creacin de la infraestructura vial y peatonal
Asoc. Vivienda Canto Grande y otros
Culminada
3. 125838 Construccin de pistas y veredas Asoc. de
Vivienda Rio Seco.
Culminada
4. 197326 Creacin del campo deportivo e instalacin
de juegos infantiles para la Asoc. de Vivienda
Roca Eterna.
En recepcin
5. 209422 Creacin de veredas y bermas de la 2da
etapa Asoc, de Vivienda 24 de Junio.
Ejecucin
6. 218003 Creacin de campo deportivo e instalacin de
juegos, infantiles, en la Asoc. Corazn de
Mara
Ejecucin
7. 251240 Mejoramiento de accesos comunitarios a los
servicios en la Asoc. Vivienda La Joya
Ejecucin
8. 122727 Mejoramiento de vas urbanas Junta 3 de
Diciembre
Ejecucin
9. 126285 Construccin de Plaza Cvica de la Mujer
Albarracin en la Asoc. de Vivienda 28 de
Agosto 1era Etapa.
Liquidacin
10. 165692 Construccin de veredas y bermas en la
Asoc. de Vivienda Villa la Agronmica.
Culminada
6) Con carta de la Ref D) la Subgerencia de Estudios a cargo del Arq Jos Carlos
Torres Venegas le hace llegar a la Jefatura de la Comisin Collantes Chumbiray &
Asociados CCPP.SC la entrega de los expedientes tcnicos del tems antes
mencionado.
As mismo de la documentacin y de otras evaluaciones se pudo observar lo
siguientes:
-
5
1. Mejoramiento de la infraestructura vial peatonal Junta Vecinal Vista Alegre: Formato SNIP 15V2.0 firmado por el municipio Monto Perfil Monto Expediente S/. 9748,505.97 S/. 10487,985.81
- Sin embargo el Consorcio San Pedro oferta expediente y ejecucin por S/.
9739,487.92 y en los datos generales el presupuesto de inversin es de
S/.10487,985.61 con un plazo de 270 das (Consorcio San Pedro)
- En el Acta de Presentacin de Propuestas, se registran los siguientes
postores:
- JACCSA SAC, JOJAVA SAC, MAIVA SAC, JAST SRL. y en el llamado hacen
presente al Consorcio San Pedro conformado por JAST SRL con el Ing.
Samuel Eduardo Amar Antezanda Acta de 28.12.2012.
- As mismo en el expediente tcnico del Consorcio San Pedro hay otros
montos que no debern estar en el valor de la obra. Lo que se considera un
hallazgo.
Gastos de supervisin 1.8% S/. 180,360.89
Gastos de supervisin 0.8% S/. 81,160.40
Gestin 2.5% S/. 243,487.20
- Finalmente existe un contrato con fecha 15.01.2013 entre el Gerente
Municipal Ing Luis Castrejon Chvez por parte de la Municipalidad y el
Contratista Ing Jos Laca Tejada del Consorcio San Pedro por un monto
(Expediente ms obra) por S/. 9982,975.12.
2) Mejoramiento de la Infraestructura vial en la Av. Bohemia Tacnea tramo Av. Los Poetas Av. Humboldt. Formato SNIP 15 V2-0 firmado por el municipio,
Monto Perfil Expediente S/. 6235.307 S/. 6209,649.51
- En el perfil del SNIP no aparece el monto de las partidas varios y en el del
expediente aparee S/. 58,295.24
- Con carta N 001-2013-CVA/FAG/MDCGAL de fecha 05.07.2013 la
representante del Consorcio Vial Albarracin encuentra nuevos metrados que son:
Perfil Exp. Tcnico
Trabajos preliminares 43,938.98 m2 47,029.42 m2
Movimientos de tierras 1,712.52 m3 3,461.32 m3
-
6
Pavimentacin de vas 36,374.89 m2 34,540.63 m2
Instalaciones elctricas 1.00 glb 1,285.28 ml
Se puede observar la gran incidencia en el movimiento de tierras e instalaciones
elctricas con diferente unidad de medida.
- Con Acta otorgan la buena pro al postor consorcio Vial Albarracin conformado por
MVA Contratistas Generales SAC y Fredy Artemio Albarracin Gutirrez en dicha
Acta de fecha 14 de Marzo del 2013 el Comit especial manifiesta que es la nica
propuesta valida y que es el nico postor admitido dndole el consentimiento.
- Con Acta del 13.03.2013 dan lectura a 13 postores participantes sin poderse
ver la evaluacin tcnica y econmica y evaluacin final, el comit manifiesta,
que el con consorcio vial Albarracin acudi al llamado y declararon su propuesta
admitida.
- Registran en el sistema electrnico SEACE, OSCE La buena pro consentida
informando el 15.03.2013 por SEACE con un monto adjudicado de
S/.5615,683.04.
- Existiendo un Contrato del 01 Abril del 2013 entre el Gerente de Ingeniera y el
Contratista Ing. Luis Castrejon Chavez y el Consorcio Vial Albarracin por la suma
de S/. 5615,683.04 para ejecutar la obra en 300 das calendarios.
- As mismo en el expediente tcnico existe partidas a parte de gastos de
supervisin 6% que hace un monto de S/. 323,981.71 otras del 2% para
liquidacin S/. 107,993.90 gastos de gestin y organizacin 3% S/. 161,990.86
incrementando los costos con un presupuesto total del proyecto en
S/.6209,649.51
- Es importante manifestar que no se tuvo acceso a los contratos de supervisin y
el 2% de liquidacin, el 3% de gestin y organizacin no deberan ser monto que
incidan en el presupuesto del proyecto, porque el costo de un proyecto es costo
del estudio y el costo de ejecucin de la obra, siendo el costo de la obra gastos
de materiales , mano de obra, equipo es ms tiene utilidad, gastos generales y el
IGV no hay ms.
- Tambin motivados por nuestra presencia el da 09 de Julio 2014 la Gerencia de
Ingeniera y obras a cargo del Ing Dario Valencia Candia, se dirige a la Gerencia
de Administracin a cargo del C.P.C. Israel Alberto Alvarado Briceo remitiendo
-
7
la propuesta de Comisin de Recepcin y liquidacin de la obra, conformando la
comisin:
Presidente: Ing Renzo Joel Quispe Laquita , Gerencia de Ingeniera y Obras
Miembro: Por designar, Gerencia Administracin
Miembro: Ing Raul Flores Aquepucho, Sub gerencia de Supervisin y
Liquidacin de Proyectos
Ing Jaime Alberto Herrera Melndez: Supervisor, Sub Gerencia de Supervisin y
Liquidaciones de Proyectos.
Bajo el informe N 1350-2014-IJCHV-SGOM-GIO/MDCGAL del Sub Gerente de
Obras y Mantenimiento Arq Iban Jess Chambe Vega, con el informe N 1698-
2014-ADMD-SGSLP-GM/MDCGAL, lo curioso que el documento tienen fecha 31
de enero del 2014 y recepcin el 08 de julio del 2014 y hacen referencia como
supervisin externa al Ing Jaime Alberto Herrera Melndez que tambin aparece
como supervisor de la obra de la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de
Proyectos, sin dejar de poner en conocimiento que hay una incidencia de gasto
de supervisin del 6% que es un monto de S/. 323,981.71 soles que de ninguna
manera puede gestionarse como gastos para un funcionario pblico, lo
anecdtico que el informe que hace el Sr. Jaime Herrera Melndez lo hace en
representacin del Consorcio la Bohemia Tacna con documentos del 3 de junio y
mayo del 2014.
- Existe una resolucin de Gerencia Municipal 009-2013-GM-MDCGAL del
11.01.2013 donde conforman el Comit para el proceso de seleccin de licitacin
que son:
Titulares: Presidente: Abogado Rony Shecn Patio Zurita.
Miembro: Ing Dario Valencia Candia.
Miembro: Tec. Yessica Catherine Arratia Canal
Suplentes: Miembro suplente: CPC Carlos Fidel Vargas Paria.
Miembro suplente: Ing Elmer Robles Payehuanca
Miembro suplente: CPC Claudia Angelica de la Torre Vivas.
La Resolucin est firmada por el Ing Luis Castrejon Chvez, en dicha acta se
puede observar que declararon de oficio un proceso de licitacin y que el nuevo
comit toma conocimiento que el valor referencia es de S/. 5615,683.04
-
8
3. Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. Von Humbolt.
Formato SNIP 15
Perfil Expediente S/. 8303,966.69 S/. 8770,561.85
- De acuerdo a un informe N 379-2013-JCFV-SGE-GIO/MDCGAL del 06.06.2013
la Subgerencia de Estudios le informa al Gerente de Ingeniera y Obras que el
expediente tcnico Mejoramiento de la infraestructura vial Av. Von Humbolt fue
aprobado por la Subgerencia de Supervisin y Liquidacin de Proyectos.
- El representante legal del Consorcio Albarracin se dirige con carta N 009-2013 a
la Subgerencia de Estudios sustentando y justificando modificaciones al Exp.
Tcnico.
- Con informe tcnico pasan de un presupuesto perfil viable de S/. 8303,966.69 a
un presupuesto definitivo de S/. 8770,561.85 con una variacin de monto de S/.
466,595.16, lo curioso es que el informe al final dice que las modificaciones no
altera las metas del proyecto , ni sus beneficios.
- Existe un acta de otorgamiento de buena pro del proceso de licitacin donde le
otorga la buena pro al Consorcio Albarracin por ser la nica valida y siendo el
nico postor admitido 06.03.2013, lo curioso en esta acta no ponen los
calificativos de los otros postores.
- Existe un acta de suspensin de otorgamiento de buena pro de fecha 28.02.2013
al Consorcio Albarracin con una propuesta de S/. 8726,835.23 con un calificativo
de 74 puntos.
- Existe un cuadro de evaluacin de los consorciados del Postor Consorcio
Albarracin y suspenden el otorgamiento de la buena pro el 06.03.2013.
- Existe una acta de presentacin de propuestas del 27.02.2013, 9 propuestas y
que hicieron el llamado se present uno y finalmente admiten al Consorcio
Albarracin.
- En la publicacin SEACE-OSCE el monto adjudicado es de S/. 7933,486.58.
- Existe un contrato para la elaboracin del expediente y obra del 20.03.2013 por
expediente tcnico de S/. 231,072.42, obra: S/. 7702,416.16 entre la
Municipalidad y el Contratista.
-
9
- Existe una Resolucin de Gerencia Municipal N 220-2014 donde evidencian un
avance fsico como financiero un atraso injustificado, donde indican que es
procedente la intervencin econmica.
- Existe una Resolucin de Gerencia Municipal N 220-2014 donde designan al
Ing Alexander Donato Madarriaga Dueas para la intervencin, manifestando
que existe un saldo por valorizar de S/. 4609,342.97 que representa el 59.91%
lo curioso que dejan como responsable de la obra al Contratista cuando la obra
ya cumpli el plazo
- Existe un informe N 0513-2014 del Gerente de Ingenieria y Obras al Gerente
Municipal, lo curioso y arbitrario dice que el retraso podra ser considerado como
causal de resolucin de contrato o intervencin econmica de la obra, no siendo
necesario apercibimiento alguno al contratista, un disparo al aire cuando la obra
ya est atrasada ni siquiera la entidad hace cumplir el contrato con las
penalidades, ni la carta fianza.
- Existe un informe N 1265-2014 del Subgerente de Obras y Mantenimiento al
Gerente de Ingeniera y Obras donde indica obra atrasada, es decir, el plazo se
cumpli y que el clculo de la penalidad debe hacerlo la Subgerencia de
Logstica.
- As mismo evaluando el expediente existe un total de inversin de
S/.8770,561.85 donde aparece gastos de estudios 3% es decir S/. 231,072.92,
gastos de supervisin 6% es decir S/. 461,594.02 y gastos de liquidacin 1% es
decir S/.76,932.34 , gastos de gestin y organizacin 4% es decir S/. 307,729.35.
- Es preciso informar que se le hizo la pregunta de rigor al Gerente de Ingeniera y
obras Ing Dario Valencia Candia que fines tiene el 6% y el 1% manifest que
eso lo maneja la Subgerencia de Supervisin y Liquidaciones de Proyectos y el
4% de gastos de Gestin y Organizacin manifest que ese porcentaje lo maneja
la Gerencia Administrativa.
VISITA IN SITU DE LAS OBRAS
1. Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. Von Humbolt en el distrito Crl.
Gregorio Albarracin Lamchipa Tacna.
- La obra se encuentra con intervencin econmica, prcticamente paralizada,
se recomienda aplicar penalidades, carta fianza.
-
10
- El personal trabajando es mnimo es por eso el atraso, de seguir as se
recomienda rescindir contrato.
- La obra in situ tiene aproximadamente un 40% de avance (verificado con el
Ing supervisor Ing Ral Flores Aquepucho), este porcentaje difiere con el
avance de obra que presenta la subgerencia de supervisin y liquidaciones de
proyectos por cuanto afirma que es ms del 50%.
- La obra tiene deficiencias que se han verificado en el lugar, pisos con fisuras
visibles, enchapes sin fragua, recapeo en algunas partes y otras que se
pueden verificar en las tomas fotogrficas que se adjuntan ms adelante.
- No hay cuaderno de obra original, el inspector del municipio manifiesta que el
contratista lo tiene, lo cual no debe ser as sus ingenieros a cargo le han dado
ampliaciones al contratista sin resolucin municipal.
- No se encontraba el ingeniero residente del contratista.
- La visita in situ se hizo con la presencia tambin del Arq Ivan Jess Chambe
Vega y el Ing Ral Flores Aquepucho.
- No dieron razn de la ubicacin del letrero de obra, de la oficina del residente
y del almacn presupuestado.
2. Mejoramiento de la infraestructura vial en la Av. Bohemia Tacnea tramo Av. Los
Poetas Av. Von Humbolt , distrito Coronel Gregorio Albarracin Lamchipa
Tacna.
- En ciertas zonas de la infraestructura vial existen depresiones donde se
acumula el agua, se ha verificado in situ con el Arq Ivn Jess Chambe
Vega y con el Ing Ral Flores Aquepucho.
- Las rejillas metlicas cuadradas con rejas en dos sentidos estas presentan
oxido visible adolecen de sincromato en los bordes.
- Las papeleras que son nuevas tambin se visualiza el xido en zonas muy
particulares especialmente en la parte inferior.
- Existen en la berma central fisuras, inclusive se observa el parchado al cual ha
sido sometido.
- Los techos de las pergolas tienen una pelcula plstica de proteccin al igual
que las papeleras el cual no presentan un buen aspecto.
- No existe cuaderno de obra original, ni en el municipio ni menos en la obra,
manifiestan que el contratista lo tiene lo cual no debe de ser as.
- La obra no est recepcionada por lo tanto no hay acta de recepcin.
-
11
- No hay liquidacin de contrato hasta la fecha.
- El da 09 de julio del 2014 la gerencia de ingeniera y obras a cargo del Ing
Dario Valencia Candia se dirige a la Gerencia de Administracin, remitiendo
las propuestas de comisin de recepcin y liquidacin de obras, donde
designan al presidente, al supervisor y a los miembros.
- En la auditoria hecha en campo da 08.07.2014 no se encontraba el residente
y ningn representante del contratista.
- Si bien la visita al campo se hizo en compaa del Ing Ral Flores
Aquepucho y el Arq Ivan Chumbe del municipio todas las observaciones que
hemos visto fueron anotadas por ellos.
3. Mejoramiento de la Infraestructura vial y peatonal en la Junta Vecinal Vista
Alegre del distrito Coronel Gregorio Albarracin Lamchipa-Tacna
- El cuaderno de obra, es decir los cuatro tomos originales no estn legalizados
notarialmente.
- El acta de entrega del terreno trascrito en el cuaderno de obra no est firmado
por ningn funcionario, ni menos por la supervisin ni el residente del
contratista.
- No existe acta de recepcin de obra transcrito en el cuaderno, solamente en el
tomo 4 existe un asiento N 246 donde el supervisor Ing Jaime Alberto
Herrera Melndez con fecha 22.04.2014 da como acta un asiento sin
observaciones para fines consiguientes del termino contractual.
- La obra se visit en presencia de los inspectores del municipio.
- La obra presenta montculos de materiales de construccin regados en
diferentes partes.
- No hay ubicacin de cartel de obra.
- El acabado de la carpeta asfltica en sus dos modalidades no tienen un buen
acabado, ni menos calidad de mezcla asfltica.
- Existen algunos martillos de concreto en las veredas con rotura.
- No se ha contemplado en el permetro del manzaneo rea verde para evitar la
polvadera y piedra que malogra a la pista asfltica, como se podr ver en la
tomas fotogrficas ms adelante.
Nota: Posteriormente se presente la vista fotogrfica de las observaciones en obra y de los expedientes.
-
12
7) Con carta de la referencia E) La Jefa de la Comisin solicita a la Subgerencia de
Estudios de la Municipalidad la relacin de los expedientes como se indica en el
punto 5 y con el documento de la Ref. F) nos hacen llegar los expedientes originales
para evaluarlos en la oficina todos los presupuestos de los proyectos tienen un
porcentaje para supervisin liquidacin, gastos de gestin y organizacin.
N Exp. Tcnico Presupuesto de Inversin TOTAL 01 SNIP : 137253 Presupuesto de Obra
Expediente de Obra 3.5% (PO)
Supervisin de Obra 3% (PO)
Liquidacin de Obra 1.5% (PO)
Gasto de Org. Y Gestin 3.2% (PO)
1,070,341.72
37,461.96
32,110.25
16,055.13
34,250.94
S/.1,190,220.00
02 SNIP: 203879 Presupuesto total de Obra (PO)
Expediente Tcnico 4% (PO)
Supervisin de Obra 4% (PO)
Liquidacin de Obra 2% (PO)
Gasto de Org. Y Gestin 6% (PO)
1,469,727.52
58,789.10
58,789.10
29,394.55
88,183.65
S/.1,704,883.92
03 SNIP: 125838 Presupuesto total de Obra
Supervisin de Obra (1.8%)
Liquidacin de Obra (0.8%)
Elaboracin de Expediente Tcnico
Actualizacin y modific. De Exp. Tcnico
reformulado (0.86%)
Gasto de Organizacin y gestin (0.86%)
1538,098.23
27,685.77
9,228.59
39,900.15
13,227.64
13,227.64
S/.1,628,140.38
04 SNIP: 197326 Presupuesto de Obra
Gasto de elaboracin de estudio
definitivo
Gastos de supervisin de obra 4% CO
Gastos de liquidacin de obra 2% CO
Gastos de gestin y organizacin 6% CO
1,367,245.25
53,207.16
54,689.81
27,344.91
82,034.72
S/.1,584,521.85
05 SNIP: 209422 Presupuesto de obra
Gastos de estudio
Gastos de supervisin 3.5%
Gastos de liquidacin 1.5%
Gastos de organizacin y gestin 3.2%
1,391,728.97
55,512.00
48,710.51
20,875.93
44,535.33
S/.1,561,362.74
06 SNIP: 218003 Presupuesto de obra
Expediente tcnico (PO)
Supervisin de obra 3.5% (PO)
1,541,560.97
49,862.00
53,954.63
S/.1,708,581.60
-
13
Liquidacin de obra 1.1% (PO)
Gastos de Org. y Gestin 3.0% (PO)
16,957.17
46,246.83
07 SNIP: 251240 Presupuesto de obra
Gastos de supervisin (5.5%)
Gastos de liquidacin (2%)
Expediente tcnico (4%)
Gasto de organizacin y gestin (6%)
1,576,958.63
86,732.72
31,539.17
63,078.35
94,617.52
S/.1,852.926.39
08 SNIP: 122727 Presupuesto de obra
Supervisin (6.0%)
Liquidacin (2.0%)
Gastos de Estudios (5.0%)
Gastos de Gestin y Organizacin (6.0%)
1,530.007.78
91,800.47
30,600.16
76,500.39
91,800.47
S/.1,820,709.27
09 SNIP: 126285 Presupuesto de obra
Gastos expediente tcnico 5% (PO)
Gastos supervisin 6%(PO)
Gastos de liquidacin 2%(PO)
Gastos de gestin y organizacin
6%(PO)
1.288,621.93
64,431.10
77,317.32
25,772.44
77,317.32
S/.1,533,460.11
10, SNIP: 165692 Sub Total
Expediente tcnico
Supervisin
Liquidacin
Gastos de organizacin y gestin
2,284,896.26
79,971.37
114,244.81
34,273.45
73,116.68
S/.2,586,502.57
Adjuntamos algunas tomas fotogrficas.
-
C
1.- I
3.- O
5.- T
CUADRO IN
Inicio de
Obras inc
Trabajos
FOTOGRNFRAESTR
la obra
conclusas
abandon
RFICO DRUCTURA
s
ados
14
DE LA OBA VIAL D
BRA MEJE LA AV.
2.- Se Ac
4.- F
6.-Con Mun
JORAMIE HUMBOL
observa cabado.
isuras en
los supernicipio
ENTO DELDT
la falta d
n el concr
rvisores d
E LA
de
reto
del
-
7.- T
9.- C
11.-
Trabajos Persona
Con el Su
-No existe
inconclual en obra
upervisor
e rea ve
usos y sina
r Externo
erde
15
n
o
12
8.- Puntexpuesto
10.- El r y de
2.- Ing. Rsores de la o
os de eleos al med
recapeado baja calid
Ruesta condel Muniobra.
ectricidaddio ambie
o inconcldad
n los supicipio al f
d ente
luso
pervi final
-
CINF
1.- T
3.- SReji
4.- Afaltala p
CUADRO FRAESTRU
Trabajo in
Se observilla metl
Acumulaca de acabista
FOTOGRUCTURA
LO
nconclus
va los borlica con
cin de abado y dr
RFICO D VIAL ENOS POETA
so
rdes de laxido
agua por enaje de
16
DE LA OBN LA AV. BAS AV.
2
a 4
5 p
BRA MEJBOHEMIA HUMBOL
2.- EvaluaSuper
4.- Depres
5.- Fisuraparchado
JORAMIEA TACNELDT
ando la ovisores d
sin en la
as en la v a la vez.
ENTO DEA TRAM
obra con ldel Munic
a pista
vereda y .
E LA MO AV.
los cipio
con
-
7.- S
9.- TEjec
11.-
Se observ
Tapa de ccutada
- Mal acabde la pisSupervi
va el parc
concreto
bado y fasta en presor de la
chado
mal
alta de caesencia d Municip
17
alidad del alidad
8.- Falta del a
10.- Falta los tra
11.- Culm Sup trab
a de un buasfalto
ta de manabajos des
minando pervisin bajos.
uen acab
ntenimiesarrollado
la de los
ado
ento os.
-
CI
1.- I
3.- VSup
5.- MPerj
CUADRO INFRAES
Inicio de
Verificanpervisores
Materialejudicando
FOTOGRTRUCTUR
la obra
ndo la obrs
es de cono la obra
RFICO DRA VIAL
VIS
ra con los
nstruccin
18
DE LA OB Y PEATOSTA ALEG
2
s
n 6.
BRA MEJONAL DEGRE
2.- Se obsy la fa
4.- El asdesgastecierta zo
.- No hay neo en pavime
JORAMIEE LA JUNT
serva la ealta de r
falto prese prematuona
un acaba los dos tentacin
ENTO DETA VECIN
evaluacirea verde.
senta un uro en
ado homotipos de
E LA NAL
n .
og-
-
7.- E A
9.- F
11.-de l
El pavimeAcabado
Falta de s
-Rotura pla vereda.
ento pres
sardinele
prematura.
senta un
es en la ob
a al borde
19
mal
bra
e 12
8.- Con l obra.
10.- Se ola tierra
2.- Se ob pista c
los Super.
observa c al pavim
bserva el con un m
rvisores e
cmo ingrmento
filo de lmal acaba
en
resa
la ado.
-
CUADEN EPORCOBRAMUES
DROFOTOGEL EXPEDIECENTAJEDEA.LOSDIEZSTRAENLAS
RFICO DONTE TCNICLIQUIDACIEXPEDIENTESFOTOSDE
ONDESEPUECO TIENENNDEOBRAESTCNICOSLOSTRESEX
20
EDEOBSERVUN PORC
A,UN PORCSEVALUADOXPEDIENTES.
VARQUELOSENTAJE DECENTAJEDEOSTIENENL.
SPRESUPUESUPERVISIORGANIZACAMISMACO
ESTOSDEININ DE OBCIN YGESONDICINC
VERSINBRA, UNSTINDECOMOSE