1. Rg 03 a Gcc Dco

download 1. Rg 03 a Gcc Dco

of 63

Transcript of 1. Rg 03 a Gcc Dco

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    1/63

     YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALESBOLIVIANOS

    DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓNPARA OBRAS

    REGLAMENTO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOSEN EL MARCO DEL D.S. 29506

    MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR LICITACIÓN

    OBJETO: CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE SERVICIOCHALLAPATA

    CODIGO: DCOCDLGCIL!!0!6

    "P#$%' C()*(+',(#$'-

    DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA RG0AGCCDCOOBRAS

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    2/63

    INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACION

    M/TODO DE SELECCIÓN:

    PRECIO EVALUADO MAS BAJO

    FORMA DE ADJUDICACIÓN:

    POR EL TOTAL

    FORMALIACION DE LACONTRATACION

    : CONTRATO

    CRONOGRAMA DE PLAOS

    N°

    ACTIVIDAD FECHA 1 HORA DIRECCIÓN

    1 Inspección Previa

    Fecha:

    19/04/2016

    Hora:15:00

    L3'#: Departamento e !r"ro#Provincia $varoa# %"nicipio e&ha''apata sit"ao en 'a carreteraPanamericana a Potos( entre$tah"a''pa ) Pano *rea ee+"ipamiento c")as co'inanciasson: Norte: Pasa,e -in Nom.re# a'-"r: &a''e $tah"a''pa# a' ste: &a''ePano ) a' !este: &arreteraPanamericana a Potos( R&4()4'7&:  Ing. Orlando ReneColque Huarita

    2 &ons"'tas scritasFecha:

    20/04/2016

    Hastahora:1:0

    +*&81.3(.( 

    3e"nión e $c'araciónFecha:

    21/04/20

    16

    Hora:11:00

    L3'#: Calle Bueno N° 185Edifio !P"B Pi#o 1° $e%eniade Con&%a&aione# Co%'o%a&i(aLa Pa) *Boli(ia

    4Presentación eProp"estas

    Fecha:2/04/2016

    Hastahora:11:00

    L3'#: Ca+'o "e%ial"E,POCRU- Pa.ell/n $ua%a0o# STAND !P"BCASA MATRI- A(2 Roa 0Co%onado #3n2San&a C%u) *Boli(ia

    5 $pert"ra e Prop"estasFecha:2/04/2016

    Hora:11:0

    L3'#: Ca+'o "e%ial"E,POCRU- Pa.ell/n $ua%a0o# STAND !P"BCASA MATRI- Me#a 4 A(2 Roa0 Co%onado #3n2San&a C%u) *Boli(ia

    PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS "B4.-

    N; DESCRIPCIÓN DE LA OBRAPRECIOTOTAL

    1 &!N-3&&I7N -$&I7N D -38I&I! &H$$P$$ 5910#01

    2

    mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    3/63

    PARTE IINFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

    !. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

    ' presente proceso e contratación se rie por e' 3e'amento e&ontratación e ;ienes ) -ervicios e "inientos %i' 00/100 ;o'ivianos?

    .? mpresas 'ea'mente constit"iasc? $sociaciones $ccienta'es con=ormaas por empresas naciona'es? $sociaciones $ccienta'es con=ormaas por empresas naciona'es )

    eBtran,erase? %icro ) Pe+"eEas empresas %)P- constit"ias 'ea'mente para e'

    r".ro e 'a constr"cción# ramas aAnes )/o coneBas=? !raniGaciones no ".ernamenta'es naciona'es >!N?# en asociación

    con empresas o %icro ) Pe+"eEas mpresas

    . IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

    st@n impeios e participar# irecta o inirectamente en 'os procesos econtratación# 'as personas nat"ra'es o ,"r(icas comprenias en 'ossi"ientes incisos:

    a? "e tenan e"as penientes con e' stao# esta.'ecias meiantep'ieos e caro e,ec"toriaos ) no paaos

    .? "e tenan sentencia e,ec"toriaa# con impeimento para e,ercer e'comercio

    c? "e se enc"entren c"mp'ieno sanción pena' esta.'ecia meiantesentencia e,ec"toriaa por e'itos comprenios en 'a e) N 1J4# e 15e enero e 199J# +"e apr"e.a ) ratiAca 'a convención Interamericanacontra 'a corr"pción o s"s e+"iva'entes previstos en e' &óio Pena' ) e)$nticorr"pción %arce'o "iroa -anta &r"G

    ? "e se enc"entren asociaos con cons"'tores o empresas +"e h".ieranasesorao en 'a e'a.oración e 'as speciAcaciones Kcnicas# stimación e

    3

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    4/63

    &ostos# st"ios e PreC=acti.i'ia ) Facti.i'ia# Krminos e 3e=erencia oDoc"mento ;ase e &ontratación >D;&?# eBcept"ano 'o mencionao en e'$rt 1

    e? "e estK inha.i'itao o s"spenio en e' reistro e proveeorescorporativo# sa'vo +"e pro"cto e "n an@'isis e' &omitK e Proveeores&orporativo a"torice 'a ha.i'itación para "n proceso e contrataciónespec(Aco

    =? "e h".iesen ec'arao s" iso'"ción o +"ie.ra

    ? &")os 3epresentantes ea'es# $ccionistas o -ocios contro'aores# tenanvinc"'ación matrimonia' o e parentesco con 'a %$# hasta e' tercer raoe consan"inia ) se"no e aAnia# con=orme 'o esta.'ecio en e'&óio e Fami'ia e' stao P'"rinaciona' e ;o'ivia

    h? os eB ="ncionarios o tra.a,aores e ? aEos esp"Ks e 'a =echa e3eso'"ción $simismo# a+"e''os proveeores +"e h".ieran inc"mp'io 'aoren e compra " oren e servicio# no por@n participar "rante "n >1?aEo esp"Ks e 'a =echa e inc"mp'imiento

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    5/63

     oos 'os oc"mentos e 'a prop"esta ) 'os =orm"'arios e' presente D;e.er@n presentarse en iioma spaEo'

    n caso e +"e e' oc"mento e orien sea presentao en otro iioma# e'proponente e.er@ a,"ntar s" tra"cción simp'e a' iioma espaEo'

    $simismo# toa 'a corresponencia +"e se intercam.ien entre e' proponente ) .! D&*(7+$?) @& 7' G'#'),' @& S$&@'@ @& P#(&4,'

    a arant(a e -eriea e Prop"esta en caso e ha.erse so'icitao ene' proceso e contratación# ser@ ev"e'ta a 'os proponentes en 'ossi"ientes casos:

    '- $ 'os proponentes esca'iAcaos# esp"Ks e notiAcaa 'a$,"icación o Dec'aratoria Desierta

    - $'/'os proponente>s? a,"icao>s?# "na veG s"scrito e'/'oscontrato>s?

    +- $ 'os proponentes no a,"icaos# "na veG s"scrito e' contratosiempre ) c"ano no h".ieran sio o.,eto e e,ec"ción

    @- $ toos 'os proponentes# en caso e Dec'aración Desierta o&ance'ación o $n"'ación

    >.2 E&++$?) @& 7' G'#'),' @& S$&@'@ @& P#(&4,'

    a arant(a e -eriea e Prop"esta# en caso e ha.erse so'icitao ene' proceso e contratación# ser@ e,ec"taa c"ano:

    a? -e compr"e.e =a'sea en 'a in=ormación ec'araa en s" prop"esta

    5

    http://www.ypfb.gob.bo/http://www.ypfb.gob.bo/

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    6/63

    .? ' proponente ecia retirar s" prop"esta e manera eBpresa conposterioria a 'a apert"ra e prop"estas

    c? a oc"mentación presentaa por e' proponente a,"icao para 'ae'a.oración e contrato# no respa'e 'o so'icitao ) estaoc"mentación no sea s".sanaa en e' p'aGo esta.'ecio

    ? ' proponente a,"icao esista# e manera eBpresa o t@cita#

    s"scri.ir e' contrato en e' p'aGo esta.'ecio# sa'vo por ca"sas e="erGa ma)or o caso =ort"ito

    9. ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

    -e por@n consierar como criterios s".sana.'es 'os si"ientes aspectos:

    a? &"ano 'os re+"isitos# coniciones# oc"mentos ) =orm"'arios e 'aprop"esta c"mp'an s"stancia'mente con 'o so'icitao en e' presente D;&

    .? &"ano 'a prop"esta económica en meio iita' no ha)a siopresentaa

    c? &"ano 'os errores sean accienta'es# accesorios o e =orma ) +"e

    no incian en 'a va'ieG ) 'ea'ia e 'a prop"esta presentaa? &"ano 'a prop"esta no presente a+"e''as coniciones o re+"isitos

    +"e no estKn c'aramente seEa'aos en e' presente D;&e? &"ano e' proponente o=erte coniciones s"periores a 'as re+"erias

    en 'as especiAcaciones tKcnicas# siempre +"e estas coniciones noa=ecten e' An para e' +"e ="eron re+"erias )/o se consieren .eneAciosaspara

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    7/63

     oa oc"mentación# para Anes ac'aratorios a cons"'tas )/ocomp'ementaciones# e.er@ tener "na =echa e orien anterior o i"a' a 'a=echa '(mite esta.'ecia en 'a cons"'ta

    stos criterios por@n ap'icarse tam.iKn por e' &omitK e icitación# en 'aetapa e veriAcación e oc"mentos tKcnicos# 'ea'es ) aministrativos para

    'a s"scripción e' contrato

    !0. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

    as ca"sa'es e esca'iAcación# son 'as si"ientes:

    a? Inc"mp'imiento a 'a Dec'aración O"raa e' =orm"'ario e presentación e'a prop"esta e ientiAcación e' proponente >Form"'ario $C1?

    .? a =a'ta e presentación e =orm"'arios so'icitaos en e' presente D;&c? -i e' proponente h".iese omitio 'a presentación e 'a arant(a e

    seriea e prop"esta >c"ano esta h".iese sio re+"eria?  ? &"ano e' proponente rehse amp'iar e' tiempo e viencia e 'a arant(a

    e seriea e prop"estae? &"ano 'a prop"esta tKcnica no c"mp'a con 'as coniciones ) re+"isitos

    esta.'ecios en e' presente D;& ) 'as especiAcaciones tKcnicas=? a =a'ta e 'a presentación e 'a prop"esta tKcnica? &"ano 'a prop"esta económica no c"mp'a con 'as coniciones )

    re+"isitos esta.'ecios en e' presente D;&h? -i 'a prop"esta económica no cotiGa 'a tota'ia e' re+"erimientoi? &"ano e' proponente presente os o m@s a'ternativas en "na misma

    prop"esta ,? &"ano e' proponente presente os o m@s prop"estasL? &"ano 'a>s? prop"esta>s? económica>s? eBcea>n? e' precio re=erencia'

    eterminao por 'a nia -o'icitante ) en 'a tapa e &oncertación

    >opciona'?# no ="era posi.'e aec"ar'o a' precio re=erencia' o pres"p"esto#o no ha.iKnose poio a"toriGar "n pres"p"esto aiciona' para a,"icare' Proceso e &ontratación

    '? &"ano pro"cto e 'a revisión aritmKtica e 'a prop"esta económicaeBistiera "na i=erencia s"perior a' os por ciento >2?# entre e' montotota' e 'a prop"esta ) e' monto revisao ) sea esta i=erencia positiva oneativa

    m? &"ano e' proponente en e' p'aGo esta.'ecio# no presente 'aoc"mentación# ac'aración o comp'ementación +"e 'e ="ese so'icitaaso.re aspectos s".sana.'es

    n? &"ano 'a oc"mentación presentaa pro"cto e ac'aración )/o aspectoss".sana.'es no c"mp'an con 'as coniciones re+"erias )/o re+"isitosesta.'ecios en e' presente D;&

    o? as prop"estas +"e no a'cancen e' p"nta,e m(nimo re+"erio en 'a etapae eva'"ación tKcnica >c"ano correspona?

    p? -i e' proponente a,"icao no presenta 'a oc"mentación tota' o parcia'so'icitaa para 'a e'a.oración ) Arma e contrato entro e' p'aGoesta.'ecio sa'vo +"e e' proponente a,"icao h".iese so'icitao 'aamp'iación e p'aGo para 'a presentación e 'os oc"mentos e maneraoport"na ) este h".iese sio a"toriGao por e' 3P&

    7

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    8/63

    +? &"ano pro"cto e 'a revisión e 'os oc"mentos presentaos para 'ae'a.oración ) s"scripción e contrato# no c"mp'an con 'as conicionesre+"erias por opciona'?# no ="era posi.'e aec"ar'o a' precio re=erencia' o pres"p"esto#o no ha.iKnose poio a"toriGar "n pres"p"esto aiciona' para a,"icare' Proceso e &ontratación# o no eBista a"toriGación e Directorio

    ? &"ano e' proponente a,"icao inc"mp'a 'a presentación eoc"mentos o esista e =orma'iGar 'a contratación ) no eBistan otrasprop"estas ca'iAcaas

    !2. CANCELACIÓN ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DECONTRATACIÓN

    ' proceso e contratación por@ ser &ance'ao# $n"'ao o -"spenio por e'3P& meiante reso'"ción motivaa tKcnica ) 'ea'mente hasta antes e 'as"scripción e' contrato

     

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    9/63

    c? &"ano 'a e,ec"ción ) res"'taos e,en e ser oport"nos o s"r,ancam.ios s"stancia'es en 'a estr"ct"ra ) o.,etivos e

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    10/63

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    11/63

    .? $ 'as prop"estas e asociaciones accienta'es e empresas constr"ctoras#one 'os asociaos .o'ivianos tenan "na participación en 'a asociacióni"a' o ma)or a' cinc"enta ) "no por ciento >51?

    ' =actor n"mKrico e a,"ste ser@ e noventa ) cinco centKsimos >095?

    PARTE IIPREPARACION DE LA PROPUESTA

    !>. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

    a prop"esta e.e ser e'a.oraa con=orme a 'os re+"isitos# coniciones#oc"mentos ) =orm"'arios esta.'ecios en e' presente D;&

    !9. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

    os costos e 'a e'a.oración ) presentación e prop"estas ) e c"a'+"ier otro

    costo +"e emane 'a participación e "n proponente en e' proceso econtratación# c"a'+"iera ="ese s" res"'tao# son tota' ) eBc'"sivamentepropios e caa proponente# .a,o s" tota' responsa.i'ia

    20. PRESENTACION DE PROPUESTAS POR ITEM LOTE TRAMOSPAUETES VOLUMEN O ETAPA

    &"ano "n proponente presente s" prop"esta para m@s e "n (tem# 'ote#tramo# pa+"ete# vo'"men o etapa e.er@ presentar "na so'a veG 'aoc"mentación 'ea' ) aministrativa# ) "na prop"esta tKcnica ) económicapara caa (tem# 'ote# tramos# pa+"etes# vo'"men o etapa# sen 'os=orm"'arios e' presente D;&

    2!. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

    a recepción e prop"estas se e=ect"ar@# en e' '"ar seEa'ao en e' presenteD;& hasta 'a =echa ) hora '(mite A,aos en e' mismo

    a prop"esta e.er@ ser presentaa en so.re cerrao# en s" interior e.er@contener tres carpetas c'asiAcaas e 'a si"iente manera:

    &arpeta 1 C Doc"mentos/Form"'arios $ministrativos ) conómicos&arpeta 2 C Doc"mentos ea'es&arpeta C Doc"mentos/Form"'arios e 'a Prop"esta Kcnica

    ' so.re por@ ser rot"'ao e 'a si"iente manera:

     YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS YPFB

    11

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    12/63

    OBJETO DE LACONTRATACIÓN

    CÓDIGO DEL PROCESO

    NOMBRE DEL PROPONENTE

    a prop"esta por@ ser presentaa en "n e,emp'ar oriina' ) "na =otocopiasimp'e ientiAcano c'aramente 'a prop"esta oriina' n toos 'os casos# e'oc"mento oriina' preva'ecer@ so.re 'a =otocopia simp'e

    8encios 'os p'aGos citaos# 'a>s? prop"esta>s? no por@>n? ser retiraa>s?#moiAcaa>s? o a'teraa>s?

    22. RECHAO DE PROPUESTAS

    -e proceer@ e' rechaGo e 'a/'as prop"esta>s? c"ano esta>s? ="ese>n?presentaa>s? ="era e' p'aGo >=echa ) hora? )/o en '"ar i=erente a 'oesta.'ecio en e' presente Doc"mento ;ase e &ontratación

    2. APERTURA DE PROPUESTAS

    a apert"ra e 'as prop"estas ser@ e=ect"aa en acto p.'ico en 'a =echa#hora ) '"ar seEa'aos en e' cronorama e p'aGos e' presente D;&

    n e' $cto e $pert"ra ser@ contin"o ) sin interr"pciones# one se permitir@'a presencia e 'os proponentes o s"s representantes +"e ha)an eciioasistir# as( como 'os representantes e 'a sociea +"e +"ieran participar&"ano sea necesario se por@ contar con 'a presencia e "n Notario e FeP.'ica

    ' $cto se e=ect"ar@ as( no se h".iese reci.io nin"na prop"esta# @nosepor conc'"io e' mismo

    D"rante e' $cto e $pert"ra e prop"estas no se esca'iAcar@ a ninnproponente# sieno esta "na atri."ción e' &omitK e icitación

    n e' esarro''o e' $cto e $pert"ra 'os asistentes e.er@n a.stenerse eemitir criterios o ,"icios e va'or so.re e' contenio e 'as prop"estas

    &"ano no se ".i+"e a'n =orm"'ario o oc"mento re+"erio en e' presenteD; e' $na'ista e &ontrataciones por@ so'icitar a' representante e'proponente# seEa'ar e' '"ar +"e icho oc"mento oc"pa en 'a prop"esta oaceptar 'a =a'ta e' mismo# sin poer inc'"ir'o n a"sencia e' proponente os" representante# se reistrar@ ta' hecho en e' $cta e $pert"ra

    PARTE IIIEVALUACION Y FORMALIACION

    2

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    13/63

    ' &omitK e icitación proceer@ a 'a eva'"ación e 'a>s? prop"esta>s?presentaa>s? en e' @m.ito e s"s competencias# ap'icano e' mKtoo ese'ección e a,"icación escrito en 'a parte 8II e' presente D;&

    25. ETAPA DE CONCERTACIÓN

    a concertación por@ ser "ti'iGaa en 'os procesos e contratación con e'o.,etivo e o.tener me,ores coniciones tKcnicas )/o económicas -e reconocen 'os si"ientes mKtoos e concertación o me,ora e o=ertas:

    !=ertas con ispersión económica menor o i"a' a' 5 &oncertación Directa

    26. RESULTADOS DEL PROCESO DE CONTRATACION

    os res"'taos e' proceso e contratación ser@n p".'icaos en e' sitio Me. e

     

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    14/63

    prop"esta económica e' proponente# con caracter(sticas eBpresas e 3enova.'e#Irrevoca.'e ) e ,ec"ción Inmeiata o a Primer 3e+"erimiento sencorrespona a' instr"mento Ananciero e'eio# emitia a 'a oren e FianGa;ancaria? o arant(a a Primer 3e+"erimiento emitia por "na entia Financierae' stao P'"rinaciona' e ;o'ivia# e+"iva'ente a' 100 e' monto e' anticipopor "n p'aGo e 150 (as ca'enario a partir e s" emisión# a 'a oren e

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    15/63

    B(7&,' @& G'#'),' emitia por "na ntia e' stao P'"rinaciona' e;o'ivia # reistraa ) a"toriGaa ) .a,o e' contro' e 'a $"toria e -"pervisióne' -istema Financiero $-FI# con caracter(sticas eBpresas e #&)(*'7&$##&*(+'7& 1 @& &&++$?) $)%&@$',' con viencia e sesenta >60? (asca'enario rea'iGaa 'a recepción eAnitiva# a 'a oren e 5? e' Precio 3e=erencia' ) e' va'or e s" prop"estaeconómica

    sta arant(a ser@ presentaa ,"nto con 'a arant(a e &"mp'imiento e &ontrato) tenr@ viencia comp"ta.'e ese 'a Arma e' contrato hasta 'a recepción

    eAnitiva e 'a o.ra

    PARTE V

    ESPECIFICACIONES T/CNICAS

      QLAS ESPECIFICACIONES T/CNICAS SE ENCUENTRAN ADJUNTAS ALPRESENTE DOCUMENTO LAS MISMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DELDOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

    S& '@),' E4&+$+'+$()&4 T+)$+'4 V(7%&)&4 @& O#' 1 P7')(4

    15

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    16/63

    PARTE VIFORMULARIOS Y DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

    I. DOCUMENTOSFORMULARIOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARAEMPRESAS PROPONENTES

    D(+%&),(4F(#%7'#$(4 A@%$)$4,#',$*(4:

    a? Form"'ario $C1 Presentación e 'a Prop"esta e IentiAcación e'Proponente

    .? &ertiAcao e'ectrónico o =otocopia simp'e e' Nmero e IentiAcación ri."tario >NI?

    c? Fotocopia simp'e e' &ertiAcao e No $e"o por &ontri."ciones a'-e"ro -ocia' !.'iatorio e 'aro p'aGo ) a' -istema Intera' ePensiones# 'a emisión e 'os certiAcaos por@n ser vientes o e' mesanterior a 'a =echa e presentación e 'a prop"esta# asimismo see.er@ consierar 'os si"ientes aspectos:

    • &"ano e' emp'eaor tiene a s"s epenientes reistraos en "na

    so'a $FP# e.er@ presentar e' certiAcao e no ae"o &N$emitio por icha aministraora ) e' oc"mento e no reistroemitio por 'a otra $FP

    • &"ano e' emp'eaor tiene a s"s epenientes reistraos enam.as $FPRs e.er@ presentar 'os certiAcaos e no ae"oemitios tanto por F"t"ro e ;o'ivia -$ como por ;;8$ previsión$FP -$

    • No es s",eto e contrataciones para

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    17/63

    II. DOCUMENTOSFORMULARIOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARAASOCIACIONES ACCIDENTALES

    D(+%&),(4F(#%7'#$(4 A@%$)$4,#',$*(4:

    a Form"'ario $C1 Presentación e 'a Prop"esta e IentiAcación e'Proponente

    . !riina' e 'a arant(a e -eriea e Prop"esta misma +"e e.er@ serpresentaa por 'a asociación accienta'# o por "na e 'as empresas +"econ=orman 'a asociación accienta'

    D(+%&),(4 L&3'7&4:

    a? Fotocopia simp'e e 'a scrit"ra P.'ica e &onstit"ción e 'a$sociación $ccienta'# one mencione 'a esinación e 'a empresa'(er# porcenta,e e participación# 'a nominación e' 3epresentanteea' e 'a $sociación# e' omici'io 'ea' ) 'a empresa +"e tiene

    =ac"'taes para estionar arant(as.? Fotocopia simp'e e' Poer e 3epresentación ea' e 'a asociación

    accienta' con =ac"'taes espec(Acas para presentarse a convocatoriasp.'icas# presentar prop"estas ) s"scri.ir contratos

    c? Fotocopia simp'e e' oc"mento e ientiAcación persona' e'representante 'ea'

    C'@' )' @& 7'4 &%#&4'4 K& +()(#%') 7' A4(+$'+$?) A++$@&),'7"4(+$(4- @& #&4&),'# 7' 4$3$&),& @(+%&),'+$?):

    &"ano e'/'os socio>s? e 'a $sociación $ccienta' sean empresaseBtran,eras# e.er@n presentar 'os si"ientes oc"mentos e+"iva'entes en

    s" pa(s e orien con eBcepción e 'os certiAcaos e no ae"o

    D(+%&),(4F(#%7'#$(4 A@%$)$4,#',$*(4:

    a? &ertiAcao e'ectrónico o =otocopia simp'e e' Nmero e IentiAcación ri."tario >NI? activo

    .? Fotocopia simp'e e' &ertiAcao e No $e"o por &ontri."ciones a'-e"ro -ocia' !.'iatorio e 'aro p'aGo ) a' -istema Intera' ePensiones# 'a emisión e 'os certiAcaos por@n ser vientes o e'mes anterior a 'a =echa e presentación e 'a prop"esta# asimismo see.er@ consierar 'os si"ientes aspectos:• &"ano e' emp'eaor tiene a s"s epenientes reistraos en "na

    so'a $FP# e.er@ presentar e' certiAcao e no ae"o &N$emitio por icha aministraora ) e' oc"mento e no reistroemitio por 'a otra $FP

    • &"ano e' emp'eaor tiene a s"s epenientes reistraos enam.as $FPRs e.er@ presentar 'os certiAcaos e no ae"oemitios tanto por F"t"ro e ;o'ivia -$ como por ;;8$ previsión$FP -$

    17

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    18/63

    • No es s",eto e contrataciones para

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    19/63

    a? &ertiAcao e inscripción en e' parón naciona' e &ontri.")entes cone' omici'io Asca' e.iamente act"a'iGao# as( como =otocopia e 'aosiAcación e =act"ras c")a activia "are irecta re'ación con e'o.,eto e' contrato

    .? Descripción e' sistema e estión e se"ria ) sa'" a ap'icar en e'

    Pro)ecto >P'an e -e"ria ) -a'"?# entre 'os +"e se encontraran:Uva'"ación ) c"mp'imiento re+"isitos 'ea'esUProramas e meias preventivas en -e"ria ) -a'"UP'anes e merenciaU&apacitación e persona'U-istemas e permisos e tra.a,oU3eporte e accientesUIentiAcación ) eva'"ación e riesosUista e proceimientos ) reistros re'acionaos con pr@cticas

    -I-!

    FORMULARIO A!PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

    OBJETO DE LACONTRATACIÓN:

    CÓDIGO DEL PROCESO:

    LUGAR Y FECHA:

    IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE "EMPRESAASOCIACION

    ACCIDENTAL-N(%#& ( R'8?) S(+$'7 @&7P#(()&),&:T$( @& E%#&4' ")$()'7 #@$+' (,#(4-:

    D$#&++$?) @&7 #(()&),&:

    P'4C$@'@:

    T&7()(4F':

    N(%#& @&7 R&#&4&),'),&L&3'7 '+#&@$,'@( '#' 7'

    #&4&),'+$?) @& 7' #(&4,':C(##&(4 &7&+,#?)$+(4 '#')(,$+'+$()&4:

    EN CASO DE ASOCIACION ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIONDE CADA SOCIO

    "A7$+'7& 4(7( '#' A4(+$'+$()&4 A++$@&),'7&4-N(%#& ( R'8?) S(+$'7 @&7S(+$(:

    19

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    20/63

    T$( @& E%#&4' ")$()'7 #@$+' (,#(4-:N(%#& @&7 R&#&4&),'),&L&3'7 ( P#($&,'#$( @& 7'E%#&4' A4(+$'@':

    MARGEN DE PREFERENCIAS

    Solicito la aplicación delsiguiente margen de preferencia

    Empresa constructora con socios bolivianos cuya participación de acciones esigual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%).

     A las propuestas de Asociaciones Accidentales de Empresas Constructoras,donde los asociados boliianos tengan una participación en la Asociación igual omayor al cincuenta y uno por ciento 51%

    El no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud del margen de preferencia.

    NOTA: De solicitar la aplicación de margen de preferencia, adjuntar a la propuesta la documentación de respaldo(Fotocopias simples de la Cdula de !dentidad de los socios"

    $ nom.re e "..N(%#& @& 7' E%#&4' (A4(+$'+$?) A++$@&),'7-  a 'a c"a' represento# remito 'a presente prop"esta#ec'arano eBpresamente mi con=ormia ) compromiso e c"mp'imientocon=orme a 'os si"ientes p"ntos:

    a? Dec'aro c"mp'ir estrictamente 'a normativa viente en e' stao P'"rinaciona'e ;o'ivia ) 'o esta.'ecio en e' Decreto -"premo N° 29506# ) s" 3e'amento

    .? Dec'aro +"e 'a va'ieG e mi prop"esta tiene "na viencia e 90 (asca'enario a partir e =echa e apert"ra e prop"estas# p"ieno amp'iar 'amisma a simp'e re+"erimiento e

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    21/63

    i? Dec'aro +"e 'a capacia Ananciera e 'a empresa# asociación accienta' a 'a+"e represento est@ acore con e' o.,eto e' proceso e contratación

     ,? Dec'aro +"e toos 'os =orm"'arios ) oc"mentación a,"nta contienenin=ormación Aeina# +"e por@ ser veriAcaa por s"s enmienas# si eBistieran?#as( como 'os =orm"'arios para 'a presentación e 'a prop"esta# aceptano sinreservas toas 'as estip"'aciones e ichos oc"mentos ) 'a ahesión a' teBtoe' moe'o e contrato

    m? Dec'aro c"mp'ir con 'os re+"isitos esta.'ecios en 'as especiAcacionestKcnicas as( como 'as coniciones aiciona'es

    n? %e comprometo a en"nciar por escrito ante e' Presiente ,ec"tivo e

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    22/63

    "nipersona'es c"ano e' representante 'ea' sea i=erente a' propietarioreistrao en FND%P3-$ >si correspone?

    ? !riina' o =otocopia 'ea'iGaa e 'a scrit"ra P.'ica e &onstit"ción e 'a$sociación $ccienta'# one mencione 'a esinación e 'a empresa '(er#porcenta,e e participación omici'io 'ea'# 'a empresa +"e tiene =ac"'taespara estionar arant(as>si correspone?

    e? !riina' o =otocopia 'ea'iGaa e' Poer e 'a 3epresentación ea' e 'a$sociación $ccienta'# con atri."ciones para s"scri.ir contratos >sicorrespone?

    =? Fotocopia simp'e e' -IP? Fotocopias simp'es vientes e' &ertiAcao e No $e"o por

    &ontri."ciones a' -e"ro -ocia' !.'iatorio e 'aro p'aGo ) a' -istemaIntera' e Pensiones# consierano 'os si"ientes aspectos • &"ano e' emp'eaor tiene a s"s epenientes reistraos en "na so'a

    $FP# e.er@ presentar e' certiAcao e no ae"o &N$ emitio poricha aministraora ) e' oc"mento e no reistro emitio por 'a otra$FP

    • &"ano e' emp'eaor tiene a s"s epenientes reistraos en am.as$FPRs e.er@ presentar 'os certiAcaos e no ae"o emitios tanto porF"t"ro e ;o'ivia -$ como por ;;8$ previsión $FP -$

    • No es s",eto e contrataciones e .ienes ) servicios para e' stao# e'emp'eaor +"e presentare e' oc"mento e N! 3I-3! e am.as$FPRs

    h? !riina' o =otocopia 'ea'iGaa e 'a %atric"'a e &omercio emitia porFND%P3-$# act"a'iGaa# presentar este oc"mento so'o para montosma)ores a ;s 1000000C >n %i''ón 00/100 ;o'ivianos?

    i? !riina' e 'a -o'vencia Fisca' emitia por 'a &ontra'or(a enera' e' stao#presentar este oc"mento so'o para montos ma)ores a ;s 1000000C >n%i''ón 00/100 ;o'ivianos?

     ,? arant(a e &"mp'imiento e &ontrato: iene por o.,eto arantiGar 'aviencia# conc'"sión ) entrea eAnitiva e' o.,eto e' contrato# ser@e+"iva'ente a' -iete por ciento >J? e' monto e' &ontrato

    -e esta.'ecen 'os si"ientes tipos e arant(a:;o'eta e arant(a# emitia por c"a'+"ier entia e intermeiaciónAnanciera .ancaria# re"'aa ) a"toriGaa por 'a instancia competente# +"ee.er@ eBpresar s" car@cter e 3enova.'e# Irrevoca.'e ) e ,ec"ciónInmeiataarant(a a Primer 3e+"erimiento# emitia por "na entia eintermeiación Ananciera .ancaria o no .ancaria# re"'aa ) a"toriGaapor 'a instancia competente# +"e e.er@ eBpresar s" car@cter eIrrevoca.'e ) e ,ec"ción Inmeiataa viencia e 'a arant(a ser@ comp"ta.'e a partir e 'a emisión e 'amisma hasta 'a recepción eAnitiva e' servicio# e -esenta >60? (asca'enario a partir e 'a Ana'iGación e' contrato# e.ieno ser renovaas'as veces +"e

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    23/63

    L? !riina' o Fotocopia 'ea'iGaa e 'os respa'os e 'os oc"mentosec'araos en 'os Form"'arios &C1) &C2# 'os mismos +"e ser@n ev"e'tos"na veG e=ect"aa 'a veriAcación con 'a oc"mentación ec'araa

    '? !tra oc"mentación re+"eria por

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    24/63

    4

    5

    V

    N

    PRECIO TOTAL "N%'7-

    PRECIO TOTAL"L$,'7-

    N(,': os precios cotiGaos >nitario ) ota'? e.en ser eBpresaos m@Bimo con osecima'es

    FORMULARIO B2ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

    DATO# $%N%&A'%#

    ro)ecto :Actividad :

    Cantidad :

    *nidad :

    +oneda :

    - +AT%&!A'%#

    D%#C&!C!.N *N!DAD CANT!DAD&%C!O

    &OD*CT!/OCO#TOTOTA'

    1!

    24

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    25/63

    "TOTA' +AT%&!A'%#

    0- +ANO D% O1&A

    D%#C&!C!.N *N!DAD CANT!DAD&%C!O

    &OD*CT!/OCO#TOTOTA'

    1#

    " #*1TOTA' +ANO D% O1&A&$3$- -!&I$- W > D -;!$ D %$N! D !;3$? >55 a' J11?I%P-!- I8$ %$N! D !;3$ W > D -%$ D -;!$ D %$N! D!;3$ X &$3$- -!&I$-?

    TOTA' +ANO D% O1&A

    2- %3*!O, +A3*!NA&!A 4 5%&&A+!%NTA#

    D%#C&!C!.N *N!DAD CANT!DAD&%C!O

    &OD*CT!/OCO#TOTOTA'

    1#"$ E&&A'E"AS * (% +E -A +E 'A"- +E -&A)

    TOTA' %3*!O, +A3*!NA&!A 4 5%&&A+!%NTA#

    6- $A#TO# $%N%&A'%# 4 AD+!N!#T&AT!/O#CO#TOTOTA'

    $ $A#TO# $%N%&A'%# 7 8 D% 9 0 9 2TOTA' $A#TO# $%N%&A'%# 4 AD+!N!#T&AT!/O#

    - *T!'!DADCO#TOTOTA'

    $ *T!'!DAD 7 8 D% 9 0 9 2 9 6TOTA' *T!'!DAD

    ;- !+*%#TO#CO#TOTOTA'

    $ !+*%#TO# !T 7 8 D% 9 0 9 2 9 6 9

    TOTA' !+*%#TO#

    TOTA' &%C!O *N!TA&!O ( 9 0 9 2 9 6 9 9 ;"TOTA' &%C!O *N!TA&!O ADOTADO (Con dos (0" decimales"

    ($) El proponente deber/n se0alar los porcentaes pertinentes a cada rubro

    NOTA.2 El 3roponente declara 4ue el presente ormulario 6a sido llenado de acuerdo con las especificaciones t7cnicas, aplicando lasleyes sociales y tributarias igentes, y es consistente con el ormulario 28.

    FORMULARIO BPRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

    !. MATERIALESDESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO

    1

    2

    V

    25

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    26/63

    N

    2. MANO DE OBRA

    N DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO

    12

    V

    N

    . MAUINARIA Y EUIPO

    N DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO

    1

    2

    V

    N

    N(,': os precios cotiGaos >nitario? e.en ser eBpresaos m@Bimo con os ecima'es

    FORMULARIO C!EPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

    NOMBRE DEL PROPONENTE:

    N<%ntidad

    ContratanteObjeto de laContratación

    %=%&!%NC!A(marcar una o

    ambas" +onto finaldel

    contrato en1s- (>"

    eriodo de %jecución8

    participaciónen

    Asociación(>>"

    Nombre del#ocio(s" (>>>"

          $    e    n    e    r    a      l

          %    s    p    e    c      i      f      i    c    a

    !nicio(D?a@+es@Ao"

    Fin(D?a@+es@Ao"

    1

    #

    8

    9

    !

    "

    26

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    27/63

     

    $ 'onto a la fec6a de &ecepción inal de la -bra. (:C de la fec6a de firma del contrato)

    $$Cuando la empresa cuente con e;periencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a suparticipación.

    $$$ Si el contrato lo eecutó como asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

    N(,'.

    ! $,"ntar a 'a prop"esta 'a oc"mentación e respa'o >con=orme a 'as especiAcaciones tKcnicas?e 'a eBperiencia ec'araa en e' presente =orm"'ario

    !  oa 'a in=ormación contenia en este =orm"'ario es "na ec'aración ,"raa ' proponente# encaso e ser so'icitao por

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    28/63

    C'#3( @&7 P()'7P#(&4,(

    :

    2. FORMACIÓN ACAD/MICA

    U)$*$@'@ I)4,$,+$?)

    F&+Q'4

    G#'@( A+'@%$+(

    F&+Q' E%$4$?)T,7( &)P#(*$4$?)N'+$()'7

    "D'M&4A(-

    D&4@& H'4,'

    . EPERIENCIA GENERAL

    N E),$@'@ E%#&4' O&,( C'#3( F&+Q'"D'%&4 '(-D&4@& H'4,'

    12N

    con=orme a 'as

    especiAcaciones tKcnicas? e 'a eBperiencia ec'araa en e' presente =orm"'ario

    2 oa 'a in=ormación contenia en este =orm"'ario es "na ec'aración ,"raa ' proponente#en caso e ser so'icitao por

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    29/63

    FORMULARIO CCRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

    ' proponente e.er@ presentar "n cronorama e .arras antt o simi'ar

    N

    NOMBRE DE LA ACTIVIDADDURACIÓN

    "DÍAS-

    DIAGRAMA DEBARRAS "DÍAS

    SEMANAS OMESES-

    1

    2

    Y 

    PLAO TOTAL DE EJECUCIÓN:

    29

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    30/63

    ' cronorama e.e ser e'a.orao "ti'iGano %- Pro,ect o simi'ar ) @&& 4&'7'#@& %')' +7'#' 7' R,' C#,$+' @& 7' O#'.

    ' cronorama e.e contemp'ar ,(@'4 7'4 '+,$*$@'@&4 @&4+#$,'4 &) 7' T'7' @&V(7%&)&4 @& O#'

    FORMULARIO C<

    DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONEST/CNICAS

    C?@$3( @&7 P#(+&4( :

    O&,( @&7 P#(+&4( :

    De mi consieración:

    $ nom.re e "..No+.%e de la E+'%e#a o A#oiai/n7 a 'a c"a' represento# ec'aro eBpresamente mi con=ormia#compromiso e c"mp'imiento ) maniAesto 'a si"iente Dec'aración O"raacon=orme con 'os si"ientes p"ntos:

    30

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    31/63

    a? n 'os precios "nitarios e caa (tem se ha consierao e' costo e 'osmateria'es# e' costo e 'a mano e o.ra# costo e e+"ipo# ma+"inaria )herramientas# astos enera'es ) aministrativos# "ti'ia e imp"estosmismos +"e arantiGan 'a e,ec"ción e 'a o.ra escritos en e' Form"'ario ;C1e ac"ero a 'o esta.'ecio en 'as especiAcaciones tKcnicas

    .? a empresa a 'a +"e represento c"enta con e' e+"ipo m(nimo re+"erio para 'a

    e,ec"ción e 'a o.ra# e' c"a' p"ee ser veriAcao en c"a'+"ier momento encaso e ser necesario

    c? -e arantiGa 'a movi'iGación ) permanencia e 'os e+"ipos e ac"ero a'cronorama e e,ec"ción e 'a o.ra

    ? "e 'a empresa a 'a c"a' represento c"mp'ir@ 'as especiAcaciones tKcnicasesta.'ecias en e' presente D;&

    31

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    32/63

    PROPUESTA TÉCNICA

    P'#' 4 77&)'@( (# &7 #(()&),& @& '+@( ' 7( &4,'7&+$@( &) 7'4E4&+$+'+$()&4 T+)$+'4

    P#(&4,'

    La propuesta debe contener como mínimo:

    a) Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamenteincluirá al personal clave.

    b) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución dela obra, segn el tipo de obra.

    c) !mero de "rentes de trabajo a utilizar, describiendo la "orma de encarar la ejecución de laobra # el personal a utilizar por "rente de trabajo.

    d) Otros $ue la %ntidad convocante considere necesario de acuerdo a especi"icacionestécnicas. 

    PARTE VII

    32

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    33/63

    METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION

    PRECIO EVALUADO MAS BAJO

    !. EVALUACION PRELIMINAR

    &onc'"io e' acto e apert"ra# en sesión reservaa# e' $na'ista e&ontrataciones e' &omitK e icitación# rea'iGar@ "na eva'"ación pre'iminarP3-N$/N! P3-N$# eterminano si 'as prop"estas continan o seesca'iAcan# con 'a veriAcación e +"e toos 'os =orm"'arios ) 'a>s? arant(a>s?so'icitaa>s? ="eron presentaos

    2. EVALUACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA

    2.! VERIFICACIÓN SICOES

    ' $na'ista e &ontrataciones e' &omitK e icitación rea'iGar@ 'a veriAcaciónen e' -I&!- e 'os proponentes ha.i'itaos a esta etapa# para eterminar si

    se enc"entran reportaos como inc"mp'ios por Desistimiento o 3eso'"cióne &ontratos# !ren e &ompra " !ren e -ervicio

    De encontrarse empresas reportaas como inc"mp'ias# se recomenar@ s"esca'iAcación

    &ontin"ar con 'a eva'"ación e 'as prop"estas +"e no ha)an sioesca'iAcaas en esta etapa

    2.2 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOSPRESENTADOS

    ' $na'ista e &ontrataciones veriAcar@ e' c"mp'imiento e 'osoc"mentos/=orm"'arios aministrativos ) económicos# ap'icano 'ametoo'o(a &%P/N! &%P

    n caso e eBistir aspectos s".sana.'es# se so'icitar@ cons"'tas )/oac'araciones e s"s prop"estas# meiante correo e'ectrónico instit"ciona'#e.ieno tener e' respa'o e 'os mismos

    &ontin"ar con 'a eva'"ación e 'as prop"estas +"e no ha)an sioesca'iAcaas en esta etapa

    2. VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITM/TICOS

    ' $na'ista e &ontrataciones veriAcar@ 'os errores aritmKticos e 'a>s?prop"esta>s? +"e ha)a>n? sio ha.i'itaa>s? a esta etapa# veriAcano 'osva'ores e 'a Prop"esta conómica presentaa en e' Form"'ario ;C1 )consierano 'os si"ientes aspectos:

    a? &"ano eBista iscrepancia entre 'os montos inicaos en n"mera' )'itera'# preva'ecer@ e' 'itera'

    33

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    34/63

    .? &"ano e' monto res"'tao e 'a m"'tip'icación e' precio "nitario por 'acantia# sea incorrecto# preva'ecer@ e' precio "nitario cotiGao parao.tener e' monto a,"stao

    c? -i 'a i=erencia entre e' monto 'e(o e 'a prop"esta ) e' monto a,"staoe 'a revisión aritmKtica es menor o i"a' a' os por ciento >2?# sea,"star@ 'a prop"esta caso contrario 'a prop"esta ser@ esca'iAcaa

    ? -i 'os vo'menes o "niaes e meia >a menos +"e eBista e+"iva'encia?no son 'as so'icitaas en 'as especiAcaciones tKcnicas# 'a o=erta ser@esca'iAcaa

    2.< MARGEN DE PREFERENCIA "SOLO CUANDO SEA SOLICITADOPOR EL PROPONENTE-

    na veG e=ect"aa 'a corrección e 'os errores aritmKticos# a 'as prop"estas+"e no ="esen esca'iAcaas se ap'icar@ 'os m@renes e pre=erencia# c"anocorrespona:

    ' $na'ista e &ontrataciones revisar@ e' estimonio e &onstit"ción e 'a

    mpresa o $sociación $ccienta' ) 'as =otocopias e cK"'as e ientia#veriAcano +"e c"mp'an con 'as coniciones esta.'ecias para s" ap'icación

    -e ap'icar@ e' %aren e Pre=erencia a' %onto a,"stao por revisión aritmKticae ac"ero con 'o si"iente:

    PARTICIPACIÓN NACIONALM'#3&) @&P#&&)+$'

    F'+,(# @&A4,&

    (f  a)

    !Prop"estas e empresas constr"ctoras# one 'os socios.o'ivianos tenan "na participación e acciones i"a' o ma)or

    a' cinc"enta ) "no por ciento >51?

    5 095

    2

    Prop"estas e asociaciones accienta'es e empresasconstr"ctoras# one 'os asociaos .o'ivianos tenan "naparticipación en 'a asociación i"a' o ma)or a' cinc"enta ) "nopor ciento >51?

    5 095

    n otros casos 0 100

    2.5 PRECIO AJUSTADO POR MARGEN DE PREFERENCIA

    ' Precio $,"stao# se eterminar@ con 'a si"iente =órm"'a:

     PA= Monto Ajustado∗f a

    Dóne:

     PA Precio a,"stao a e=ectos e

    ca'iAcación Monto Ajustado %onto $,"stao por 3evisión aritmKtica

    f a Factor e a,"ste

    34

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    35/63

    2.6 DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

    na veG e=ect"aa 'a corrección e 'os errores aritmKticos ) c"anocorrespona# ap'icao e' maren e pre=erencia# eterminar@ e' oren e

    pre'ación e 'as prop"estas económicas con re'ación a 'a prop"estaeconómica m@s .a,a

    . EVALUACIÓN LEGAL

    ' persona' e 'a nia O"r(ica +"e con=orma e' &omitK e icitación#veriAcar@ e' c"mp'imiento e 'a oc"mentación 'ea'# ap'icano 'ametoo'o(a &%P/N! &%P

    n caso e eBistir aspectos s".sana.'es# se so'icitar@ cons"'tas )/oac'araciones e 'a/'as prop"estas# meiante correo e'ectrónico instit"ciona'#e.ieno tener e' respa'o e 'os mismos

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    36/63

    PARTE VIIIMODELO DE CONTRATO

    ' presente es "n moe'o e contrato re=erencia' e' c"a' p"ee s"=rir moiAcacionese ac"ero a 'as caracter(sticas partic"'ares e' presente proceso e contratación

    CONT&ATO 4F1@D'$:  'a aB,

    CONT&ATO AD+!N!#T&AT!/O D% #%&/!C!O D% C.D!$O:

    INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

    MINUTA DE CONTRATO 

    SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

    En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes trminos ! condiciones"

    &!+%&A- (A&T%# CONT&ATANT%# "

    - 4AC!+!%NTO# %T&O'EF%&O# F!#CA'%# 1O'!/!ANO#, con "?=#=, con domicilio en @@@@@@@@@ "ro. @@@@@@ de la ciudad de

     @@@@@, representada legalmente por @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ con C7dula de dentidad"ro. @@@@@@, designado mediante @@@@@@@@@@@@@@@@, 4ue en adelante se denominar/ la%NT!DAD.

    -0 , una empresa constituida bao las leyes del Estado3lurinacional de oliia, inscrita en el &egistro de Comercio de oliia concesionado a"+E'3&ESA bao 'atricula "ro. @@@@@@@@ , con "

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    37/63

    0- a %ntidad, mediante la modalidad de contratación directa con código de proceso @@@@@@@@@@@@,lleó adelante el proceso de contratación para la @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@, en proceso realiFado bao las normas y regulacionesde contratación establecidas en el &eglamento @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ yel documento de contratación directa.

    0-0 3or su parte el Contratista re

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    38/63

    2-6 !dioma: Este Contrato se 6a celebrado en castellano, idioma por el 4ue se regir/nobligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

    2- 'e) ue rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación 4uecrea entre las 3artes se regir/ por la ey Aplicable.

    2-; +a)Gsculas: El uso de las may

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    39/63

    El Contratista eecutar/ y entregar/ la -bra satisfactoriamente concluida, en el plaFo de ________ (literal ) dBas calendario, 4ue ser/n computados a partir de la fec6a en la 4ue eliscal de -bra notifi4ue con la orden de proceder, la cual constar/ en el libro de órdenes,6asta la recepción proisional de la -bra.

    OCTA/A- (+ONTO D%' CONT&ATO"

    El monto total propuesto y aceptado por ambas 3artes para la eecución de la -bra, obeto delpresente Contrato es de s@@@@@@@@@@@@@ (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@==:1== oliianos),.

    El Contratista declara 4ue el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos deerificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, asB como accesorios, insumos y dem/sobligaciones legales, inclusie lucro de todos los gastos 4ue se generen, directa o indirectamentede la -bra, mencionando sin limitar, los gastos de sericios au;iliares, cuando sean necesariospara el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales 6asta el t7rmino final delContrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del Contratista, a tBtulo de reisión deprecio o reembolso, ni cual4uier otro similar a la %ntidad.

    El precio por trabaos o sericios adicionales no preistos en el Contrato y 4ue fueran necesarioseecutar, deber/ ser obeto de preio acuerdo escrito entre las 3artes. En ning

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    40/63

    El pago se realiFar/ en moneda nacional (boliianos), mediante transferencia bancaria a tra7sdel sistema integrado de gestión y moderniFación administratia (SH'A) o sistema de gestiónp

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    41/63

    +entro de los 1= (dieF) dBas calendario siguientes a la fec6a de recepción definitia, el Superisor elaborar/ una planilla de cantidades finales de -bra, con base a la -bra efectia y realmenteeecutada, dic6a planilla ser/ cursada al Contratista para 4ue el mismo dentro del plaFo de 1=(dieF) dBas calendario subsiguientes elabore la planilla o certificado de li4uidación finalconuntamente con los planos Das built y la presente al iscal de -bra y Superisor en ersióndefinitia con fec6a y firma del +irector de -bra. En caso de incumplimiento del Contratista en la

    elaboración de la planilla o certificado de li4uidación final, el Superisor en coordinación con eliscal de -bra emitir/n los documentos necesarios para procesar la li4uidación del Contrato,mismos 4ue no podr/n ser obeto de reclamo posterior por el Contratista debiendo suscribir eldocumento y aduntar la factura bao apercibimiento de aplicación de multas.

    El Superisor y el iscal de -bra, no dar/n por finaliFada la reisión de la li4uidación, si elContratista no 6ubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los t7rminos delContrato, por lo 4ue el Superisor y el iscal de -bra podr/n efectuar correcciones en elcertificado de li4uidación final y se reseran el derec6o de 4ue a

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    42/63

    a %ntidadllear/ el control directo de la igencia de la garantBa en cuanto al monto y plaFo, aefectos de re4uerir su ampliación al Contratista, o solicitar su eecución.

    DC!+A 3*!NTA- (ANT!C!O" (SI CORRESPONDE)

    a %ntidad, a solicitud del Contratista otorgar/ un anticipo, el cual no deber/ e;ceder del #=%(einte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deber/ ser re4uerido preia la

    presentación de la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo # póli$a de seguro decaución por el 1==% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entender/por anticipo no solicitadoI dic6o anticipo podr/ ser desembolsado por la %ntidad en uno o m/sdesembolsos.

    El importe del anticipo ser/ descontado en cada planilla mensual o certificado de pago y en unporcentae proporcional al monto del anticipo, alor porcentual 4ue podr/ ser incrementado por eliscal de -bra durante la eecución de la -bra preio conocimiento del Contratista a tra7s dellibro de órdenes, 6asta cubrir el monto total del anticipo. Asimismo, la garantBa de correctainersión de anticipo deber/ mantenerse en igencia 6asta 4ue se efectiice el pago de la planillamensual o certificado de pago 4ue reflee 4ue 6a sido descontado en su totalidad.

    El importe de la garantBa podr/ ser cobrado por la %ntidad en caso de 4ue el Contratista:

    a" "o pudiese ustificar la correcta inersión del anticipo otorgado antes de 6abersededucido la totalidad del mismo en los tiempos y porcentaes conenidos entre las3artes.

    b" "o 6aya iniciado la -bra de conformidad a lo determinado en el cronograma de la-bra.

    c" "o cuente con el personal y e4uipos necesarios para la realiFación de la -braestipulada en el Contrato, una eF iniciado 7ste.

    d" "o realice o niegue la renoación de la boleta de garantBa de correcta inersión deanticipo.

    Esta garantBa original, podr/ ser sustituida periódicamente por otra garantBa, cuyo alor deber/ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto eecutado. as garantBas substitutiasdeber/n mantener su igencia en forma continua y 6asta la amortiFación total del anticipo.

    El Superisor llear/ el control directo de la igencia y alideF de esta garantBa, en cuanto almonto y plaFo, a efectos de re4uerir su ampliación al Contratista, o solicitar a la %ntidad  sueecución.

    DC!+A #%=TA- (C'*#*'A D% #%$*&O#"

    El Contratista, deber/ presentar y mantener igente de forma ininterrumpida durante todo elperiodo del Contrato las póliFas de seguro especificadas a continuaciónG

    ;- óliBa todo riesgo de construcción-

    +urante la eecución de la -bra, el Contratista deber/ mantener por su cuenta y cargo unapóliFa de seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en eecución, materiales.

    a misma 4ue cubrir/ la construcción de tres galpones de almacenae para garrafas, productos

    incautados y actios fios del +istrito Comercial a 3aF, el alor asegurado debe ser igual al alor de la edificación. +eber/ incluir adem/s las coberturas deG errores de construcción, moimientosBsmico, inundación tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidospor los empleados y:o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio,gastos adicionales por 6oras e;tras y de aceleración, e4uipos y m/4uinas del Contratista y otrascoberturas 4ue ea necesarias del Contratista.

    ;-0 óliBa de seguro de accidentes personales-

    os trabaadores, funcionarios y empleados designados por el Contratista para la construcciónde la -bra, deber/n estar cubiertos bao el seguro de accidentes personales (4ue cubre muerte,

    42

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    43/63

    inalideF y gastos m7dicos) por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa einmediata de los accidentes 4ue ocurran en el desempe0o de su trabao o en su defecto podr/npresentar el certificado de afiliación al seguro social obligatorio.

    ;-2 óliBa de responsabilidad civil-

    3or da0os a terceros, bienes de terceros, por cual4uier causa 4ue durante la prestación del

    sericio pudiera ocasionar, sus e4uipos, personal y otros. +ebe incluir las coberturas deGresponsabilidad ciil general (e;tracontractual), responsabilidad ciil contractual, responsabilidadoperacional, responsabilidad cruFada, responsabilidad de contratistas y subcontratistas,responsabilidad ciil por incendio y:o e;plosión, da0os por agua, griferBa lluia o inundación,ncluyendo da0os por gastos de aceleración de siniestros y e;traordinarios y remoción deescombros deando indemne a la %ntidad, por cual4uier suceso.

    DC!+A #T!+A- (+O&O#!DAD 4 #*# %NA'!DAD%#"

    Mueda conenido entre las 3artes, 4ue una eF suscrito el presente Contrato, el cronograma deeecución de -bra propuesto ser/ austado de conformidad a lo establecido en la cl/usula(Nigencia, plaFo de eecución de la -bra y orden de proceder). En caso 4ue el Contratista nocumpla con la presentación de este cronograma actualiFado en el plaFo determinado, elSuperisor y iscal de -bra en un plaFo de =# (dos) dBas 6/biles actualiFar/n el cronograma de

    eecución de -bra en base al de la propuesta adudicada y remitir/n el mismo al Contratista.na eF actualiFado y aprobado el cronograma de eecución de -bra por las 3artes se constituyeen un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del aancede la -bra, asB como del plaFo total y cuando corresponda la aplicación de multas.

     A los efectos de aplicarse morosidad en la eecución de la -bra, el Contratista y el iscal de-bra en coordinación con el Superisor deber/n tener muy en cuenta el plaFo total de la -bra enel cronograma de eecución de la -bra. Si se presentase morosidad y atraso respecto a dic6ocronograma, se constituir/ en mora sin necesidad de ning

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    44/63

    H-- ncorporación de personal propuesto en el plaFo preisto.H--0 nasistencia del personal propuesto y:o autoriFado, de acuerdo a lo establecido en el

    documento de contratación directa.H--2 ncumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el Contratista,

    Superisor y iscal de -bra durante la eecución del Contrato.H--6  ncumplimiento en la cantidad y plaFo de moiliFación del e4uipo comprometido en

    su propuesta.H-- "o permitir la realiFación de inspecciones a la -bra.H--; ncumplimiento en el cronograma de entrega de materiales.H--H ncumplimiento a las instrucciones impartidas por el Superisor.H--I &etraso en m/s de 1= (dieF) dBas 6/biles, al plaFo de entrega de la planilla de pago

    mensual preista en la cl/usula (orma de pago).

    H-0 +ulta por cambio de personal:

    El Contratista ser/ pasible de una multa del 1;1=== (uno por mil) del monto total delContrato cada eF 4ue proceda al cambio del personal propuesto, 4ue 6abiendo sidoealuado en la calificación t7cnica de su propuesta, no ingrese a prestar sericios o 4ueprestando sericios sea sustituido por cual4uier causa, sin la debida autoriFación del iscalde -bra, e;cepto por incapacidad fBsica total del profesional o caso de muerte, sin 4ue la

    aplicación de la multa signifi4ue una aceptación t/cita del cambio de personal, siendoobligación del Superisor cumplir el procedimiento preisto contractualmente para solicitar el cambio del personal. En cual4uiera de los casos el Contratista  deber/ acreditar oportunamente con los certificados respectios la causa aducida.

    +e establecer el Superisor 4ue por la aplicación de multas por mora se 6a llegado al lBmite del1=% (dieF por ciento) del monto total del Contrato, la %ntidad  podr/ iniciar el proceso deresolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cl/usula (erminación del Contrato).

    +e establecer el Superisor 4ue la multa acumulada por mora es del #=% (einte por ciento) delmonto total del Contrato, comunicar/ oficialmente esta situación al iscal de -bra a efectos delprocesamiento de la resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en el presente Contrato.

    as multas descritas en la presente cl/usula ser/n notificadas por escrito por el Superisor, con

    base en el informe especBfico y documentado 4ue formular/ el mismo, bao su directaresponsabilidad y ser/n cobradas mediante descuentos establecidos en los certificados oplanillas de pago mensuales o del certificado de li4uidación final, sin peruicio de 4ue la %ntidadeecute la garantBa de cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de da0os y peruiciospor medio de la acción coactia fiscal por la naturaleFa del Contrato, conforme lo establecido enel ArtBculo 9L de la ey "ro. 11LO.

    DC!+A OCTA/A- (DO+!C!'!O A %F%CTO# NOT!F!CAC!.N"

    I-  as notificaciones 4ue se cursen entre las 3artes relacionadas con la administración,eecución y los asuntos contemplados en este Contrato tendr/n alideF siempre 4ue seenBen mediante nota por escrito, entrega personal, correo electrónico (e2mail), facsBmile,fa; u otro medio de comunicación 4ue dee constancia documental escrita con confirmaciónen forma directa, a las direcciones 4ue se indican a continuaciónG

    %NT!DAD CONT&AT!#TA

    44

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    45/63

    Domicilio: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ N< Telf-: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ N< Cel-: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %mail: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Attn-: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

     @@@@@@@@@@@ K oliia

    Domicilio: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@N< Telf-: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ N< Cel-: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %mail: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Attn-: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

     @@@@@@@@@@@ K oliia

    I-0 Se considerar/ recibida la notificación o comunicación en la fec6a y 6ora en 4ue se 6ayarealiFado la entrega.

    I-2 Cuando cual4uiera de las 3artes, cambiare de domicilio, dirección postal, n

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    46/63

    J-J 'antener e;onerada a la %ntidad contra cual4uier multa o penalidad de cual4uier tipo onaturaleFa 4ue fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislaciónlaboral o social.

    J-K 'antener indemne a la %ntidad contra cual4uier 6ec6o o acto originado por laeecución del Contrato y sus ane;os 4ue tenga por efecto responsabilidad por ulneración de la ey Aplicable.

    J- +espear y remoer del lugar de la -bra el remanente de materiales, escombros,desec6os y residuos conforme a la ey Aplicable y procedimientos internos de la%ntidad.

    J-0 3roeer al iscal de -bra, copias de todos los aisos y otras comunicacionesdirigidos a las compa0Bas de seguro y otros, incluidos los aisos relacionados con losaccidentes 4ue ocurran en la -bra.

    J-2 3roeer las facilidades solicitadas al personal de la %ntidad durante la eecuciónde la -bra.

    J-6  Asegurar 4ue los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones4ue cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias,

    adem/s de la ey Aplicable.J- "o utiliFar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el

    obeto del presente Contrato ya sea directa o indirectamente a tra7s de susproeedores o subcontratistas, dentro de los lBmites establecidos por la ey Aplicable.a %ntidad podr/ pedir al Contratista en cual4uier momento, dentro del t7rmino delpresente Contrato, una declaración 4ue certifi4ue el cumplimiento de la presenteobligación.

    J-; "o inolucrarse, ni apoyar ning

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    47/63

    -bra, antes de la recepción proisional o incluso antes de la recepción definitia, a cuyoefecto el Superisor podr/ estimar el precio de la corrección del defecto.

    J-06 'antener permanentemente barreras, letreros, luces y se0aliFación adecuada yen general todo medio de seguridad en el lugar de la -bra, 4ue preenga a terceros delriesgo de accidentes. +ic6os elementos ser/n retirados por el Contratista, a la terminaciónde la -bra.

    J-0 3roteger de posibles da0os a las propiedades adyacentes a la -bra. En caso de4ue 7stos se produFcan deber/n ser resarcidos bao su e;clusia responsabilidad,debiendo indemniFar por da0os causados por las obras del Contratista a los propietariosecinos de la -bra y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sustrabaos.

    J-0; Eitar da0os a ca0erBas, /rboles, conductores, torres y cables de instalaciónel7ctrica, debiendo reparar cual4uier da0o o desperfecto ocasionado por su propia cuenta yriesgo.

    J-0H 'antener el /rea de trabao libre de obst/culos y desperdiciosI a la terminación dela -bra remoer/ todos los obst/culos y materiales deando la -bra en estado de limpieFay esmero, a satisfacción del Superisor y del iscal de -bra.

    J-0I Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales ytributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes igentes y presentar are4uerimiento de la %ntidad, el respaldo correspondiente.

    J-0J -bedecer las normas municipales igentes para eecución de obras, su omisión yconsecuente sanción y:o imposición de multas ser/ de e;clusia responsabilidad delContratista, asumiendo los costos 4ue estos generen.

    J-2K  Asistir a la:s reunión:es de coordinación y solicitadas por el Superisor y:o eliscal de -bra.

    #=.81 &ealiFar y completar todos los trabaos necesarios, incluido, el redise0o para arreglar cual4uier defecto 4ue sura. a reparación de dic6os defectos ser/ realiFada en un plaFoacordado con el Superisor y iscal de -bra a cuenta y cargo del Contratista-

    0K-20 3roporcionar un manual de mantenimiento preentio, correctio y predictio a momentode la recepción definitia, 4ue debe contar con la aprobación y isto bueno del Superisor yiscal de -bra.

    0K-22 El Contratista tambi7n ser/ responsable G

    • 3or subsanar y enmendar toda -bra a su cuenta y cargo, defectuosa o maleecutada por errores, defectos y omisiones en los planos y especificacionest7cnicas.

    Cuando el Contratista  incurra en negligencia durante la eecución de lostrabaos o no efect

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    48/63

    empleado parte o el total de dic6os fondos. Esta retención no crear/derec6os en faor del Contratista  para solicitar ampliación de plaFo, niintereses.

    • 3or el cumplimiento de normas laborables respecto al pago de incrementosalarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cual4uier otra obligación laboral,las cuales deben ser asumidas e;clusiamente a su cuenta y cargo.

    0K-26 as dem/s obligaciones a su cargo 4ue emeran del presente Contrato ysus ane;os.

    0K-2 O&$AN!LAC!.N D%' CONT&AT!#TA

    El Contratista  proeer/ el personal necesario para el debido cumplimiento de susobligaciones 6asta la fec6a de la recepción proisional y en caso de ser necesario inclusie6asta la recepción definitia de la -bra. El Contratista mantendr/, en el lugar de la -bra,una organiFación competente y capacitada para desempe0arse en todas las /reas de la-bra, en n

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    49/63

    c" 'antener permanentemente informado al Superisor y al iscal de-bra sobre todos los aspectos relacionados con la -bra.

    d" 'antener coordinación permanente y efectia con la oficina central delContratista.

    e" 3resentar el organigrama completo del personal del Contratista, asignado a la -bra.f" Controlar la asistencia, asB como de la conducta y 7tica profesional de todo el

    personal bao su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctias encaso necesario.

    En caso de ausencia temporal del +irector de -bra, por causas emergentes del presenteContrato, u otras de fuerFa mayor o caso fortuito, con conocimiento y autoriFación del iscal de-bra a tra7s del SuperisorI asumir/ esas funciones el profesional inmediato inferior, con totalautoridad para actuar en representación del Contratista.

    Esta suplencia ser/ temporal y no debe e;ceder los #= (einte) dBas 6/biles, salo casos degraedad, caso contrario el Contratista deber/ proceder a sustituir al +irector de -bra,presentando a consideración del iscal de -bra una terna de profesionales de similar o meor calificación 4ue el +irector de -bra a ser reemplaFado. odos los reemplaFos ser/n a cuenta ycargo del Contratista.

    a %ntidad tendr/ el derec6o de re4uerir la remoción inmediata del lugar de la -bra de cual4uier persona empleada por el Contratista o cual4uier subcontratista en circunstancias bao las 4uedic6a persona, seg

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    50/63

    +irección "acional de nfraestructura y 'antenimiento (+"'),designado e;presamentepor el responsable del proceso de contratación, 4ue tendr/ a su cargoG

    a" E;igir a tra7s del Superisor el cumplimiento del Contrato y sus ane;os.b" E;igir directamente el cumplimiento del contrato de superisión t7cnica, realiFando

    seguimiento y control de los actos del Superisor en la superisión t7cnica de la-bra.

    c" E;igir el buen uso de los recursos asignados a la -bra.d" omar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los certificados

    de la -bra aprobados por el Superisor.e"   lear el control directo de la igencia y alideF de las garantBas, a los efectos de

    re4uerir oportunamente al Contratista su ampliación (en monto y plaFo), o parasolicitar a la %ntidad la eecución de estas cuando corresponda.

    f"  Coordinar todos los asuntos relacionados con los contratos de construcción ysuperisión.

    El iscal de -bra tiene funciones diferentes a las del Superisor, por lo 4ue no est/ facultadopara suplantar en el eercicio de sus especBficas funciones y responsabilidades al Superisor.

    06-0 #upervisión tcnica:

    a superisión t7cnica de la -bra ser/ realiFada por una empresa consultora contratadapara el efecto, denominada en este Contrato como el Superisor, con todas las facultadesin6erentes al buen desempe0o de las funciones de superisión e inspección t7cnica,teniendo entre ellas las siguientes a tBtulo indicatio y no limitatioG

    a" -rganiFar y dirigir la oficina regional del Superisor en el mismo lugar de la -bra.b" Estudiar e interpretar t7cnicamente los planos y especificaciones para su correcta

    aplicación por el Contratista en coordinación con el iscal de -bra.c" E;igir al Contratista la disponibilidad permanente del libro de órdenes de la -bra.d" E;igir al Contratista los respaldos t7cnicos necesarios, para procesar planillas o

    certificados de pago.e" En caso necesario, podr/ proponer y sustentar la introducción de modificaciones en

    las caracterBsticas t7cnicas, dise0o o detalles de la -bra, 4ue puedan originar 

    modificaciones en los ol

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    51/63

    Ser/ responsabilidad directa del Superisor, el control de calidad y el cumplimiento de lasespecificaciones del Contrato y ane;os.

    06-6 Conformidad de la Obra con los planos:

    odos los trabaos eecutados, deber/n en todos los casos estar de acuerdo con losdetalles indicados en el Contrato, sus ane;os, los planos y otros documentos, e;cepto en

    los casos dispuestos de otro modo por escrito por el Superisor y iscal de -bra-06- Trabajos topogrPficos:

    Consiste en la eecución de todos los trabaos topogr/ficos destinados a la eecución,medición y erificación de los trabaos de la -bra, asB como en la preseración, conseracióny reposición de los moones, estacas u otros elementos 4ue siren de referenciaplanim7trica o altim7trica del dise0o de la -bra.

    os trabaos topogr/ficos ser/n considerados como una obligación subsidiaria a la eecucióndel Contrato por parte del Contratista, por lo tanto, su costo est/ considerado en los preciosunitarios contractuales de los Btems de -bra 4ue lo utiliFan, por lo 4ue, el Contratista est/obligado a realiFar los trabaos topogr/ficos necesarios para la eecución de las actiidades4ue asB lo ameriten, en caso de diergencia con el Superisor, el iscal de -bra definir/n la

    alternatia correcta.06-; !nspección de la calidad de los materiales:

    odos los materiales a ser utiliFados en la -bra deber/n cumplir estrictamente con lasespecificaciones t7cnicas pertinentes, lo dispuesto en el presente Contrato y los ane;osImismos 4ue estar/n suetos a la inspección, e;amen y ensayos dispuestos por el Superisor yiscal de -bra en cual4uier momento y en los lugares de producción y:o utiliFación en la-bra, antes de su incorporación a la misma. os costos para la realiFación de ensayos est/na cargo del Contratista.

    06-H #uministro de materiales, fuentes de origen:

    El Contratista deber/ proeer todos los materiales re4ueridos para la realiFación delContrato. odos los materiales deber/n llenar las e;igencias de las especificaciones t7cnicas y

    el Contratista deber/ cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a laclase y olumen de trabao 4ue pueda ser necesario para el aproisionamiento y transporte dedic6o material. Este costo deber/ estar considerado en el c/lculo del precio unitario del Btemcorrespondiente.

    06-I Cumplimiento de especificaciones tcnicas:

    Es responsabilidad del Contratista cumplir con las especificaciones t7cnicas del Contrato encual4uier fase de los trabaos, garantiFando la correcta eecución de la -bra.

    06-J Almacenamiento ) acopio de materiales:

    os materiales de construcción deber/n acopiarse en Fonas limpias y aprobadas por elSuperisor, de tal forma 4ue se asegure la preseración, calidad y aceptabilidad para la -bra.os materiales almacenados, ser/n inspeccionados y aprobados por el Superisor y el iscalde -bra antes de su uso en la -bra, para erificar si cumplen los re4uisitos especificados enel momento de ser utiliFados.

    Cuando se 6aya completado la utiliFación del material acumulado, el sitio de almacenamientode materiales o superficie del terreno natural deber/ ser reacondicionada en la meor formaposible para 4ue 7sta pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuentadel Contratista.

    06-K !nspección de la calidad de los trabajos:

    51

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    52/63

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    53/63

    Si el Contratista no 6a corregido un defecto dentro del plaFo especificado en la notificacióndel Superisor durante la eecución de la -bra, antes de la recepción proisional o antes dela recepción definitia, el Superisor podr/ estimar el precio de la corrección del defecto,recomendar la contratación de un tercero para la corrección del defecto y:o descontar dic6omonto de la planilla de aance en curso o de la planilla de li4uidación final, seg

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    54/63

    El Contratista garantiFa 4ue todos los subcontratistas realiFar/n la parte de la -brasubcontratada y proeer/n los e4uipos, materiales, sericios y obras de acuerdo con los t7rminosy condiciones del presente Contrato.

    El Contratista le proeer/ al iscal de -bra copias de todos los subcontratos, 4ue deber/n ser remitidas de manera trimestral o cuando el iscal de -bra los re4uiera.

    El Contratista ser/ responsable por los actos, los incumplimientos y las omisiones de cual4uierade sus subcontratistas, empleados o trabaadores, al mismo grado 4ue si fueran los actos, losincumplimientos y las omisiones del propio Contratista, empleados o trabaadores.

    os contratos suscritos entre el Contratista y los subcontratistas deber/n preer el cumplimientode las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias y dem/s de normatia aplicable.

    El Contratista no obligar/ o pretender/ obligar a la %ntidad al cumplimiento de las obligacioneslaborales, sociales o patronales de los subcontratistas, proeedores y:o fabricantes, siendo estasde e;clusia cuenta y riesgo de los subcontratistas, proeedores, suministradores, endedores,fabricantes y:o el Contratista en caso de inobserancia y:o infracción de las obligaciones delContrato, leyes, reglamentos y:o norma aplicable del Estado 3lurinacional de oliia.

    /!$#!+A OCTA/A- (!NT&AN#F%&!1!'!DAD D%' CONT&ATO"

    El Contratista  bao ning

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    55/63

    Se entiende por caso fortuito al obst/culo interno atribuible al 6ombre, impreisto o ineitable,proeniente de las condiciones mismas en 4ue la obligación debBa ser cumplida (eemploGconmociones ciiles, 6uelgas, blo4ueos, reoluciones, resolución de autoridad gubernamental,etc.).

    0J-- Condiciones de valideB:

    "o se considerar/ 4ue ninguna de las 3artes 6a incumplido o iolado sus obligaciones bao elContrato en la medida en 4ue una fuerFa mayor o caso fortuito 4ue sura luego de la fec6a delContrato impida el desempe0o de dic6as obligaciones, siempre y cuandoG

    a" as circunstancias de la fuerFa mayor o caso fortuito no 6ayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la 3arte inocante, o en elcaso del Contratista, ser/ aplicable tambi7n a cual4uier subcontratista.

    b" a 3arte 4ue ino4ue la causal de fuerFa mayor o caso fortuito le 6ayadado a la otra un aiso inmediato de las circunstancias de la fuerFa mayor o caso fortuito, le 6aya dado un segundo aiso dentro de los =# (dos) dBas6/biles, donde describa la fuerFa mayor o caso fortuito en detalle y proeauna ealuación de las obligaciones afectadas y el perBodo de tiempodurante el cual la 3arte informante estima 4ue no podr/ desempe0ar 

    alguna o todas sus obligaciones.c" a 3arte 4ue ino4ue la causal de fuerFa mayor o caso fortuito 6ayarealiFado y continu7 realiFando todos sus esfuerFos para minimiFar elefecto de dic6a fuerFa mayor o caso fortuito incluido minimiFar retrasos enla -bra y limitar el da0o a la misma.

    3reio cumplimiento por parte del Contratista de lo establecido precedentemente dentro de los=# (dos) dBas 6/biles el iscal de -bra debe aprobar la e;istencia del impedimento, sin el cual, deninguna manera y por ning= (sesenta) dBas en agregado, cual4uiera de las 3artes podr/ comunicar a la otra3arte 4ue si en un plaFo de 1= (dieF) dBas no se leantara o superara el eento, podr/ resolerse

    el Contrato.En ning

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    56/63

    y iscal de -bra los pasos 4ue propone, incluidos todos los otros medios de desempe0o 4ue noimpida la fuerFa mayor o caso fortuito.

    0J-2 rórrogas:

    Si una circunstancia de fuerFa mayor o caso fortuito afecta el cronograma de trabao cuyarealiFación se re4uiere para 4ue el Contratista cumpla con el plaFo de eecución de la -bra o

    cual4uier otra fec6a lBmite de realiFación, dic6a fec6a lBmite se prorrogar/ de conformidad a loestablecido en el presente Contrato.

    +urante este periodo las 3artes soportaran independientemente sus respectias perdidas por locual no podr/n oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bao el presente Contrato.

    T&!$#!+A- (T%&+!NAC!.N D%' CONT&ATO"

    El presente Contrato concluir/ bao una de las siguientes modalidadesG

    2K- or Cumplimiento de Contrato:

    +e forma normal, tanto la %ntidad, como el Contratista, dar/n por terminado el presenteContrato, una eF 4ue ambas 3artes 6ayan dado cumplimiento a todas las condiciones yestipulaciones contenidas en 7l, lo cual se 6ar/ constar por escrito.

    2K-0 or &esolución del Contrato:Si es 4ue se diera el caso y como una forma e;cepcional de terminar el Contrato a losefectos legales correspondientes, la %ntidad y el Contratista, oluntariamente acuerdanlas siguientes causales y el siguiente procedimiento para procesar la resolución delContratoG

    2K-0- &esolución a reuerimiento de la %ntidad, por causales atribuibles alContratista-a %ntidad, podr/ proceder al tr/mite de resolución del Contrato, en lossiguientes casosG

    a) 3or incumplimiento en la iniciación de la -bra, si emitida la orden deproceder demora m/s de =8 (tres) dBas calendario en moiliFarse a la Fona

    de los trabaos.b) +isolución del Contratista.

    c" 3or 4uiebra declarada del Contratista.

    d" 3or suspensión de los trabaos sin ustificación.

    e" 3or desmoiliFación inustificada ni autoriFada por el iscal de -bra o elSuperisor del e4uipo y personal ofertados.

    f"3or incumplimiento inustificado del cronograma de eecución de -bra sin 4ueel Contratista adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar sudemora y asegurar la conclusión de la -bra dentro del plaFo igente.

    g" 3or negligencia reiterada (=8 eces) en el cumplimiento de lasespecificaciones, propuesta adudicada o instrucciones escritas delSuperisor.

    Q" 3or subcontratación de una parte de la -bra sin contar con la autoriFaciónescrita del iscal de -bra.

    i"Cuando el monto de la multa acumulada alcance el 1=% (dieF por ciento) delmonto total del Contrato (decisión optatia), o el #=% (einte por ciento), deforma obligatoria.

     j"uerFa mayor y:o caso fortuito56

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    57/63

    R" 3or incumplimiento del Contrato y sus ane;os.

    l"3or incumplimiento a la cl/usula anticorrupción.

    2K-0-0 &esolución a reuerimiento del Contratista por causales atribuibles a la%ntidad:

    El Contratista, podr/ proceder al tr/mite de resolución del Contrato, en los

    siguientes casosG

    a" 3or instrucciones inustificadas emanadas del iscal de -bra o emanadasdel Superisor con conocimiento de la %ntidad, para la suspensión de laeecución de -bras por m/s de 8= (treinta) dBas calendario.

    b" Si apart/ndose de los t7rminos del Contrato, iscal de -bra a tra7s delSuperisor, pretenda efectuar aumento o disminución en las cantidades de-bra sin emisión de la necesaria orden de cambio o contrato modificatorio,4ue en el caso de incrementos garantice el pago.

    2K-0-2 as 3artes podr/n terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cual4uier momento. a resolución por mutuo acuerdo deber/ constar mediante notificacióna tra7s de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las

    prestaciones eecutadas por las 3artes.2K-0-6a %ntidad en cual4uier momento podr/ resoler de manera unilateral y de pleno

    derec6o sin necesidad de re4uerimiento y:o autoriFación udicial o e;traudicialalguna el presente Contrato, 6aci7ndose efectia dic6a resolución con lanotificación mediante carta notariada al Contratista, sin lugar a ning

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    58/63

    resolución de Contrato se 6a 6ec6o efectia y si corresponde se debe incluir los montos areconocer por las prestaciones eecutadas por las 3artes.

    3or cumplimiento o resolución de Contrato, el Contratista emitir/ la planilla o el certificadode li4uidación final dentro del plaFo solicitado por el iscal de -bra y en caso 4ue elContratista se niega o no lo emita, autoriFa al Superisor y iscal de -bra la suscripcióndel mismo en su lugar, a cuyo efecto se emitir/n los documentos necesarios para procesar 

    la li4uidación del Contrato, mismos 4ue no podr/n ser obeto de reclamo posterior por elContratista,debiendo suscribir el documento y remitir la factura correspondiente.

    El Superisor a solicitud de la %ntidad, proceder/ a establecer y certificar los trabaos y:oactiidades eecutadas en el proyecto, mismas 4ue deber/n ser

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    59/63

    as modificaciones realiFadas mediante orden de cambio y:o contrato modificatorio 4ueafecten el monto y:o plaFo del Contrato deber/n considerar la actualiFación de lasgarantBas, en los t7rminos establecidos en este Contrato y póliFas de seguroscorrespondientes y notificar las modificaciones a las respectias empresas aseguradoras.

    20-0 El iscal de -bra en coordinación con el Superisor puede ordenar las modificaciones atra7s de los siguientes instrumentosG

    a" +ediante una orden de trabajo:

    Cuando la modificación est7 referida a un auste o redistribución de cantidades de-bra, sin 4ue ello signifi4ue cambio sustancial en el dise0o de la -bra, en lascondiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes ser/n emitidas por el iscalde -bra y Superisor, mediante carta e;presa, o en el libro de órdenes, siempre enprocura de un eficiente desarrollo y eecución de la -bra. a emisión de órdenes detrabao, no deber/n dar lugar a la emisión posterior de orden de cambio para elmismo obeto.

    b" +ediante orden de cambio:

    a orden de cambio se aplicar/ cuando la modificación a ser introducida impli4ue

    una modificación del precio del Contrato o plaFos del mismo, donde se puedenintroducir modificación de ol

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    60/63

    gestionar ante la instancia legal correspondiente la formulación del contratomodificatorio. El contrato modificatorio ser/ firmado por la misma autoridad (o sureemplaFante si fuese el caso) 4ue firmó el Contrato original.

    20-2 a orden de trabao, orden de cambio o contrato modificatorio, deben ser emitidos ysuscritos de forma preia a la eecución de los trabaos por parte del Contratista, enninguno de los casos constituye un documento regulariFador de procedimiento de

    eecución de -bra, e;cepto en casos de emergencia declarada para el lugar deemplaFamiento de la -bra.

    20-6 En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de losinstrumentos de modificación descritos, el iscal de -bra, Superisor y Contratista-

    T&!$#!+A T%&C%&A- (#*#%N#!.N D% 'A O1&A"

    El Contratista, preia orden escrita del iscal de -bra, suspender/ la realiFación de la -bra,inspecciones y pruebas cuando se detecte un riesgo, referido a salud, seguridad, medioambiente, aspectos sociales u otros, re4uisitos preistos en el Contrato, y sus ane;os y:o la ey

     Aplicable, 4ue tenga impacto en la eecución de la -bra y 4ue re4uiera necesariamente de lasuspensión para su subsanación.

    +urante dic6a suspensión el Contratista  proteger/ y salaguardar/ la -bra, de maneracoincidente con la ey Aplicable y:o en la manera 4ue re4uiera el iscal de -bra. El Contratistaasumir/ todos los costos y tiempos incurridos por la suspensión producida.

    En materia de suspensión de las obras conforme a lo e;presado, se seguir/n las siguientesreglasG

    22- El iscal de -bra podr/ en cual4uier momento luego de una suspensión ordenadabao la presente cl/usula, re4uerirle al Contratista mediante orden escrita 4ue reanudeel trabao suspendido, una eF sea solucionado el eento 4ue motió la suspensión.

    22-0  Al recibir dic6o aiso de reanudar la -bra, el Contratista e;aminar/ la -bra o cual4uier parte de 7sta 4ue podrBa 6aber sido afectada por la suspensión. El Contratista arreglar/cual4uier deterioro, da0o, defecto o p7rdida en la -bra o cual4uier parte de 7sta, 4uepueda 6aber ocurrido durante la suspensión y proceder/ a continuar con la eecución delas obras suspendidas.

    22-2 "o obstante las dem/s disposiciones de esta cl/usula, el Contratista no tendr/ derec6oa una prórroga de los plaFos preistos para la eecución de la -bra o de ninguna otra fec6alBmite de realiFación o a un aumento en el monto del Contrato, en la medida en 4ue, lasuspensión de la -bra resultase del incumplimiento eidente del Contratista-

    Si la suspensión continuara por m/s de O= (oc6enta) dBas calendario, las 3artes se reunir/n paradecidir de com

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    61/63

    concordancia con las cl/usulas del Contrato, sus ane;os, planos, especificaciones t7cnicas y 4ueen consecuencia la -bra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

    Si a uicio t7cnico del iscal de -bra y Superisor se 6alla correctamente eecutada la -bra,mediante ellos y el Comit7 de &ecepción 6ar/ conocer a la %ntidadsu intención de proceder a larecepción proisionalI este proceso no deber/ e;ceder el plaFo de =5 (cinco) dBas 6/biles.

    a recepción de la -bra ser/ realiFada en dos etapas 4ue se detallan a continuaciónG 2- &ecepción rovisional- Esta etapa contemplaG

    3ara la recepción proisional de la -bra, el Contratista deber/ limpiar y eliminar todos losmateriales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cual4uier naturaleFa,e;cepto a4uellas 4ue necesite utiliFar durante el periodo de garantBa. Esta limpieFa estar/sueta a la aprobación del Superisor. Este trabao ser/ considerado como indispensablepara la recepción proisional y el cumplimiento del Contrato.

    Si, al realiFar la inspección conunta el Comit7 de &ecepción del cual tambi7n formar/ parteel iscal de -bra considera 4ue los mismos no 6an sido terminados de acuerdo con elContrato, ane;os, especificaciones t7cnicas, planos y la ey Aplicable se preparar/ un actafirmada por las 3artes 4ue enumere las discrepancias con el Contrato y sus ane;os o los

    defectos, obseraciones, anomalBas o imperfecciones, 4ue deber/n ser finaliFados por elContratista en el plaFo 4ue acuerden las 3artes, lleando a cabo la recepción proisionalde la -bra, pero si las anomalBas fueran mayores, el Superisor tendr/ la facultad derec6aFar la recepción proisional y consiguientemente, correr/n las multas y sanciones alContratista 6asta 4ue la -bra sea entregada en forma satisfactoria.

    Si a uicio del Superisor y iscal de -bra, las deficiencias, anomalBas, obseraciones oimperfecciones anotadas no son de magnitud y el tipo de -bra lo permite, podr/n autoriFar se realice la recepción proisional y 4ue dic6a -bra sea utiliFada.

    2-0 &ecepción Definitiva- Se realiFa de acuerdo al siguiente procedimientoG

    +esde la recepción proisional 6asta la recepción definitia se otorgar/ como m/;imo elplaFo de ?= (noenta) dBas calendario para subsanar las deficiencias, anomalBas,imperfecciones y obseraciones registradas en el acta circunstanciada de recepciónproisional.

    Cinco (=5) dBas 6/biles antes de 4ue concluya el plaFo preisto para la recepción definitia,posterior a la recepción proisional, el Contratista mediante carta e;presa o en el libro deórdenes, solicitar/ al iscal de -bra y Superisor el se0alamiento de dBa y 6ora para larecepción definitia de la -bra, 6aciendo conocer 4ue 6an sido corregidas las fallas ysubsanadas las deficiencias y obseraciones se0aladas en el acta de recepción proisional(si estas e;istieron). El Superisor y iscal de -bra se0alar/n la fec6a y 6ora para elerificatio de este acto y pondr/n en conocimiento de la %ntidad.

    El Comit7 de &ecepción realiFar/ un recorrido e inspección t7cnica total de la -bra y si nosurgen obseraciones, proceder/n a la redacción y suscripción del Acta de &ecepción+efinitia. "ing

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    62/63

    Si en la inspección se establece 4ue no se subsanaron o corrigieron las deficienciasobseradas, no se proceder/ a la recepción definitia 6asta 4ue la -bra est7 concluida asatisfacción y en el lapso 4ue medie desde el dBa en 4ue debió 6acerse efectia la entrega6asta la fec6a en 4ue se realice, correr/ la multa pertinente, aplic/ndose el importeestipulado en la cl/usula ('orosidades y sus penalidades) del presente Contrato.

    Este proceso, desde la presentación de la solicitud por parte del Contratista 6asta el dBade realiFación del acto, no debe e;ceder el plaFo de =5 (cinco) dBas 6/biles.

    2-2 Devolución de las garant?as: na eF 4ue el Contratista  6aya cumplido todas susobligaciones emergentes del Contrato, la %ntidad  proceder/ a la deolución de la(s)garantBa(s) presentada(s), si es 4ue se encuentran pendientes de deolución y siempre 4uese encuentren libres de todo cargo en el certificado de li4uidación final de pago, despu7sde 1= (dieF) dBas 6/biles siguientes a la emisión de dic6o certificado.

    T&!$#!+A #%=TA- (&O!%DAD !NT%'%CT*A' 4 TET*'O"

    2;- oda la información contenida en los documentos de la %ntidad  y los derec6os depropiedad intelectual relacionados con ellos preparados por la %ntidad  o proistos decual4uier modo al Contratista, continuar/n siendo de propiedad e;clusia de la %ntidad.

     Adem/s toda la información creada por o para el Contratista en la eecución o en relacióncon el Contrato, ser/n propiedad e;clusia de la %ntidad.

    2;-0oda la información ser/ claramente identificada como propiedad de la %ntidad. AsB, latitularidad de todos esos datos, est7n o no completos, corresponder/ a la %ntidad  y lapropiedad de todas las copias o reproducciones por cual4uier medio y todos los derec6os dereproducción sobre ellos, corresponden de manera e;clusia a la %ntidad, siendo el

  • 8/18/2019 1. Rg 03 a Gcc Dco

    63/63

    INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

    TRIGÉSIMA OCTAVA.- (PROTOCOLIACI!N DEL CONTRATO)

    El presente Contrato será protocoli$ado con todas las formalidades de 'e! por la E"#$%a%  en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocoli$ación debe ser 

     pagado por el C&"#'a#$#a. En caso que este importe no sea cancelado por el C&"#'a#$#a podrá

    ser descontado por la E"#$%a%  a tiempo de (acer efectivo el pago de las planillas mensuales o enla planilla final del Contrato.

    Esta protocoli$ación contendrá los siguientes documentos"

    )riginales o fotocopias legali$adas de"

    a) *estimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.b) Certificado de matrícula de inscripción en +-E/P0E12.) /inuta del Contrato

    +otocopias simples de"%) Cdula de identidad del representante legal.*) Escritura de constitución de la empresa.+) 3arantía de cumplimiento de contrato

    En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocoli$ado,servirá a los efectos de 'e! ! de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

    T&!$#!+A NO/%NA- (ANT!CO&&*C!.N"

    Cada una de las 3artes acuerda y declara 4ue ni ella, ni sus representantes o afiliados, encone;ión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dic6as 3artes bao esteContrato, 6a efectuado o efectuar/, 6a prometido o prometer/ efectuar o 6a autoriFado oautoriFar/ 4ue se efectu7 cual4uier pago, regalo, d/dia o transferencia de cual4uier cosa dealor, entaa indebida, directa o indirectamente a un funcionario o seridor p


Global Certification Corp. - AKiTiO · Global Certification Corp. Report No.: E840903 GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC

Global Certification Corp. - AKiTiO · Global Certification Corp. Report No.: E840903 GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC

Digitally controlled oscillator (DCO)-based architecture ...venividiwiki.ee.virginia.edu/mediawiki/images/b/be/DCO_seminal.pdf · Digitally Controlled Oscillator (DCO)-Based Architecture

Digitally controlled oscillator (DCO)-based architecture ...venividiwiki.ee.virginia.edu/mediawiki/images/b/be/DCO_seminal.pdf · Digitally Controlled Oscillator (DCO)-Based Architecture

=DCO - Schneider Electric

=DCO - Schneider Electric

farhan scan dco

farhan scan dco

Chikungunya Brief DCO 29Jul2014

Chikungunya Brief DCO 29Jul2014

DCO Screenshots for VIVO 2014

DCO Screenshots for VIVO 2014

(DCO) Accession Handbook

(DCO) Accession Handbook

Duurzaam Coöperatief Ondernemen (DCO) - Hanze · 2016. 4. 29. · Embedded lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen (DCO) – 4 – 1 Aanleiding voor het lectoraat DCO Ondernemendheid

Duurzaam Coöperatief Ondernemen (DCO) - Hanze · 2016. 4. 29. · Embedded lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen (DCO) – 4 – 1 Aanleiding voor het lectoraat DCO Ondernemendheid

Using fiddler for DCO diagnostics

Using fiddler for DCO diagnostics

Ross 6781 78574 7292 77913 81010 - Alberta.ca File Maps … · Rg 15 Rg 14 Rg 13 Rg 12 Rg 11 Rg 10 Rg 09 Rg 08 Rg 07 Rg 06 Rg 05 Rg 04 Rg 03 Rg 15 Rg 14 Rg 13 Rg 12 Rg 11 Rg 10 Rg

Ross 6781 78574 7292 77913 81010 - Alberta.ca File Maps … · Rg 15 Rg 14 Rg 13 Rg 12 Rg 11 Rg 10 Rg 09 Rg 08 Rg 07 Rg 06 Rg 05 Rg 04 Rg 03 Rg 15 Rg 14 Rg 13 Rg 12 Rg 11 Rg 10 Rg

DCO Curriculum

DCO Curriculum

DCO Introduction

DCO Introduction

Qwest Dco&Csr

Qwest Dco&Csr

DCO Innovation Discussion

DCO Innovation Discussion

DCO Site Boundary - Highways England

DCO Site Boundary - Highways England

Oso & Ech IV DCO TELECON

Oso & Ech IV DCO TELECON

DCO 20105 Data structures and algorithms

DCO 20105 Data structures and algorithms

What is Dynamic Creative Optimisation (DCO)?

What is Dynamic Creative Optimisation (DCO)?

DCO and Domain Repositories

DCO and Domain Repositories

Global Certification Corp. · 2018. 2. 6. · Global Certification Corp. Report No.: F750202 GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC

Global Certification Corp. · 2018. 2. 6. · Global Certification Corp. Report No.: F750202 GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC