•

,

Pucallpa,

-2014-MPCP

VISTOS:

Que, siendo las Bases el documento que guiará el comportamiento de todos intervinientes (directos o indirectos) en elprocedimiento de contratación, su elaboración adquiere especial relevancia; pues en la claridad, precisión y objetividad de susdisposiciones, recaerá buena parte del éxito de la contratación;

Que, las Bases son elaboradas para cada proceso de selección, dado que la necesidad o necesidades que se pretendeatender con estas poseen sus propias particularidades;

Que, siendo ello asi mediante Informe NQ 065-2014-MPCp.CEP de lecha 31/10/2014, el Presidente Titular del ComitéEspecial Permanente remite al despacho de Alcaldia, las Bases referente al Proceso de Selección de Adjudicación Directa SelectivaW 0074-2014-MPCp.CEP correspondiente a la Contratación para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA I.E. W 64091.B EN LA CC.NN. SAPOSOA - CALLERIA -REGIÓN UCAYALI", por el monto de SI. 246,092.27 (Doscientos Cuarenta y Seis Mil Noventa y Dos y 27/100 Nuevos Soles) conIGV para su aprobación;

Que, a fravés de la Resolución de Alcaldía N° 1440.2014-MPCP de fecha 21/10/2011, se resolvió en su ArticuloPrimero: APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA tE. N° 64091.B EN LA CC.NN. SAPOSOA - CALLERiA - REGiÓN UCAYALl", quecomprende: Resumen Ejecutivo, Memoria Descripfiva, EspecITicaciones Técnicas, Sustento de Metrados, Cálculo de Flete,Desagregado de Gastos Generales, Costos y Presupuestos, Análisis de Precios Unitarios, Relación de insumos, Fórmula Polinómica,Estudio de Mecánica de Suelos, Estudios de Impacto Ambientai, Panel Fotográfico, Cotizaciones, Planos y Anexos, cuyo monto deEjecución de la Obra asciende a la suma de SI. 246,092.27 (Doscientos Cuarenta y Seis Mil Noventa y Dos y 27/100 NuevosSoles) con IGV, con presupuesto del mes de Junio del 2014;

Que, mediante Resolución de Alcaldía W 1458.2014-MPCP de fecha 27/10/2014, se resuelve en su Articulo Primero:APROBAR el VAlOR REFERENCiAl correspondiente a la Contratación para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA I.E. W 64091.B EN LA CC.NN. SAPOSOA - CALLERIA-REGiÓN UCAYALI", por el monto de SI. 246,092.27 (Doscientos Cuarenta y Seis Mil Noventa y Dos y 27/100 Nuevos Soles) conIGV, cuyo presupuesto establecido en el Expediente Técnico corresponde al mes de Junio del 2014 y que por el monto a contratarcorresponderá a un proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva y se resolvió en su Articulo Segundo: APROBAR elEXPEDIENTE DE CONTRATACiÓN, correspondiente al Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva para la Ejecuciónde la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARlAS DE LA I.E. W 64091.B EN LACC.NN. SAPOSOA- CALLERiA- REGIÓN UCAYALI";

El Expediente Interno N" 39774-2014 de fecha 31/10/2014, que contiene el Informe N" 065-2014-MPCP.CEP de fecha31/10/2014, a través del cual el Presidente Titular del Comité Especial Permanente, solicita al despacho de Alcaldia la aprobación delas Bases del Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva N° 0074-2014-MPCP.CEP, correspondiente a la Ejecución dela Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementarias de la I.E. N" 64091.B en la CC.NN. Saposoa -Callerla - Región Ucayali" y;

CONSIDERANDO:

Que, es preciso indicar que cada Entidad Publica que conforma el Estado tiene a su cargo una serie de competencias, lascuales se encuentran dirigidas a la satisfacción de determinadas necesidades de la sociedad, Estas necesidades muchas veces sólopodrán satisfacerse por medio de la obtención de prestaciones, ya sea bienes, servicios u obras, que son brindadas por agentes delmercado. En estos casos, las Entidades Públicas deben exteriorizar su voluntad de contratar, para lo cual deben utilizar losprocedimientos establecidos en la normativa de contratación pública;

Que, en ese sentido, resuita necesario que ias Entidades comuniquen, además de sus necesidades, las reglas a las que sesometerán los agentes del mercado interesados en contratar con ellas. Para elio, las Entidades deben elaborar las Bases de losprocedimientos de contratación pública, que tiene como finalidad dar a conocer las condiciones que deben cumplir los agentes delmercado para participar, postular, competir y contratar con las Entidades Publicas;

Que, la Entidad confecciona las Bases mediante órganos designados para ello, los cuales se denominan Comités Especialeso Comité Especial Permanente. Estos tendrán a su cargo, asimismo, la organización, conducción y ejecución del proceso de selección,

~~inclaldI! hasta que la Buena Pro quede consentida o administrativamentefirme o se cancele el proceso de selección;'"~~IlC"'LL",""c:q., ,

$ ~" '% Que, ante lo antes descrito medianteActa de Acuerdo N° 027.2014-MPCP.CEp.ADS de fecha 31/10/2014, quedó instalado_~ : I Comité Especial Permanente, quienes procedieron a elaborar las Bases Administrativas para el Proceso de Selección de.~ ¡"._ djudicación Directa Selectiva N" 0074.2014-MPCp.CEP correspondiente a la Contratación para la Ejecución de la Obra:?',¡>."'1l "'l'J\'r-~,/<> "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA I.E. N" 64091.B EN LA CC.NN.

'1' ~nUl~~ SAPOSOA- CALLERIA- REGlÓN UCAYALI";

Que, el articulo 12" de la Ley de Contrataciones del Estado establece: "Es requisifo para convocar a proceso de.selección, bajo sanción de nulidad, que el mismo esté incluido en el Plan Anual de Contrataciones y cuente con el Expediente deContratación debidamente aprobado conforme a lo que disponga el Reglamento, el mismo que incluirá la disponibiiidad de recursos ysu fuente de financiamiento, así como fas Bases debidamente aprobadas, salvo las excepcIones establecidas en el Reglamento, Se

P~gina1de 2

•

,

IQue, el segundo y quinto párrafo del Artículo 24° de la ley de Contrataciones del Estado señala: "Para las

adjudicaciones directas, el Reglamento establecerá las reglas para la designación y conformación de Comités Especiales Permanenteso el nombramiento de un Comité Especial ad hoc. (...} El Comite Especial tendrá a su cargo la elaboración de las Bases y laorganización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la Buena Pro quede consentida o administrativamente finne,o se cancele el proceso de selección ( .. .)";

Que, el artículo 26° de la ley de Contrataciones del Estado establece que las Bases de los procesos de selección seránaprobados por el Titular de la Entidad o por el funcionario al que hayan delegado esta facultad; del mismo modo, el Artículo 35° delReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que las Bases de los procesos de selección serán aprobados por el Titularde la Entidad, el mismo que podrá delegar expresamente y por escrito dicha función;

Que, el cuarto párrafo del Artículo 27° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: "( ... ) ElComité Especial elaboraré las Bases y las elevará para la aprobación de la autoridad compelente. Luego de aprobadas, el ComitéEspecial dispondrá fa convocatoria del proceso, ( ... )";

Que, el artículo 29" de la Ley de Contrataciones del Estado establece que, la elaboración de las Bases recogerá loestablecido en la presente norma y su Reglamento y otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso deselección, las que se aplicarán obligatoriamente. Sólo en caso de vacíos normativos se observarán los principios y norma de derechopublico que le sean aplicables;

Que, en el ArtIculo 34" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se establece: "El Comité Especialactúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificacIón alguna por parte de la EntIdad. (, .. )Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo el caso de aquellos que hayan señalado en el actacorrespondiente su voto discrepante";

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 194" de la Constitución Politica del Peru y de lo establecido en el Artículo 11del Título Preliminar de la ley W 27972 - ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos locales gozan de autonomia politica,económica y administrativa en los asuntos de su competencia. la autonomia que la Constitución Política del Estado establece para lasmunicipalidades radica en la facultad para ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción alordenamiento juridico, con la finalidad de administrar los servicios público y su organización interna, entre otros;

Que, asimismo, mediante Resoluciones de Alcaldía, el Alcalde, aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativode conformidad con lo previsto en el artículo 39" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades: "Las resoluciones deAlcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo";

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas por laResolución N" 471-2013-JNE de fecha 22/0512013 y Articulo 20" numeral 6) de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,el O, Leg. N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria mediante Ley N" 29873, Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado aprobado por O. S. W 184~2008"EF Y su modificatoria mediante O.S. N" 138-2012-EF Y D.S. N" 080-2014-EF.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR LAS BASES del Proceso de Selección para la Adjudicación Directa Selectiva N°0074-2014-MPCP-CEP, correspondiente a la Contratación para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA I.E. N° 64091-B EN LA CC.NN. SAPOSOA - CALLERíA -REGIÓN UCAYAU", cuyo Valor Referencial asciende a la suma de SI. 246,092.27 (Doscientos Cuarenta y Seis Mil Noventa y Dosy 27/100 Nuevos Soles) con IGV y que incluye Procedimientos, Formatos, Pro Forma de Contrato y Términos de Referencia; cuyoSistema de Contratación es A Suma Alzada.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Obras y al Comité Especial Permanentedesignado el cumplimienfo de lo dispuesto en la presente Resolución, en todo cuanto fuera de sus competencias.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de Información la publicación de la presente Resolución,en el portal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

ARTiCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notificación y distribución de la presenteResolución.

DISTR!BUClON'

""~""oc,CEp.2Il"~.'

Página 2 de 2

• , .PUCALLPA

,1, IlUlIIle-PA~ID") ~., '¡ ":'lAl• e ~ORmH'r1J;;~IO I

AOS N°OIJ74-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N° 64091-B EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALLERIA. REGION UCAYALl"

MU~IClVÁLlUÁUVl)()VI~CIÁLm:: C()l)()~I'L V()l)TlLL()

C()~Tl)ÁTÁCllJ~VÁl)ÁLÁI'JI'CUCI()~ UI' ()[ll)Á:

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA YCOMPLEMENTARIAS DE LA I. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.

SAPOSOA - CALLERIA - REGION UCA)'ALI"

Código SNIP 151813

uct.." ÁLI, f)CTU[l[)1: 21114

•I Bases realizada en concordancia a la Directiva NQ018-2012-0SCElCD, Incluye modificaciones dispuestas medianteResolución N° 242-2013-0SCEJPRE de fecha 19 de julio de 2013 y Resolución N° 166-2014-0SCElPRE de fecha 15 de mayode 2014 .

\ta\"~1-11_"",,,,.'~'

, ,ADS N° 0074-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA; "MEJORAMIENTO DE lA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALLERIA - REGION UCAYAU"

•

SECCiÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DESELECCiÓN

(ESTA SECCiÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCiÓN DE NULIDAD)

.j

l.• I

•

~11iBI'"1' ,; ~...\1~••.•.- . _.... , .

,ADSN°OO74-2Ql4:Mrcr-qP rB'M~RA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INfRAESTRUCTURAEDUCAnVA y COMPLEMENTARIASDe LA l. E. tr 64091-8 EN LA ce.NN.SArasaA - CAUfRIA - REGlaN UCAYAU'

CAPiTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCiÓN

1.1.BASE LEGAL

o

Ley W 28411 • ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.Ley N° 30114 -ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2014.Ley N° 30115 - Ley de Equilibrlo Financiero del Presupuesto Sector Publico pare elallo flsca12014.Ley N° 29873 modifica el Decreto Legislativo W 1017 Ley de Contrataciones delEstado, en adelante la ley.0.5. N° 138-2012-EF modificación al 0.5. N° 184-200B-EF Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.Directivas del OSeE.Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Adminlstralivo General.Código Clvll.Ley N027806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.Decreto Supremo N° 007-2008- TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promociónde la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa ydel acceso al empleo decente, Ley MYPE.Decreto Supremo N° 008-2008. TR • Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normasprevistas en las presentes Bases.

1.2.CONVOCATORIA

'.

'."

,.

del Reglamento, en la

• Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por lasEntidades del Estado Peruaoo1 es necesario que los proveedo((Js cuenten coninscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que adminfstra el •Organismo Supervisor de fas Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayorinformación, podrá Ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

La persona natural o persona jurldica que desee participar en el proceso de seleccióndeberá contar con Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vIgencia de la Inscripciónen el RNP y que no se encuentre Inhabilitada para contratar con el Estado.

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el articulo 51fecha señalada en el cronograma.

IMPORTANTE:

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidosy Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social dela persona jurldica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;teléfono y fax.

El regIstro de participantes se efectuará desde el dla sIguIente de la convocatoria y hástaun (1) dla hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de ~'.propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de~ susintegrantes, de conformidad con el articulo 53 del Reglamento.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

ADS WOO74-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA 1. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALlER1A - REGION UCAYAU"

•

1.4.FORMUlACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo detres (3) dfas hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidadcon lo establecido en los articulos 55 y 57 del Reglamento.

1.5.ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observacionespresentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, deconformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fechaseñalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde elvencimiento del plazo para recibir las consuNas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliegoabsolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación deobservaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

• No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases que se presentenextempor¿neamenfe o que sean formuladas por quienes no se han registrado comoparticipantes.

1.6. ELEVACiÓN DE OBSERVACIONES AL OSeE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCEes de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliegoabsolutorio a través del SEACE.

Los partícipantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión depronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas ofueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que talacogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley,cualquier otra disposición de la normativa sobre contratacíones del Estado u otrasnormas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso deselección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formuladapor otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley,cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otrasnormas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso deselección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta elvencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación ¡requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido elplazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y,publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro delos diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo,

•

AOS N"0074-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA 1. E. N° 64071-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALlERIA. REGION UCAYAlI"

o

que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas comoconsecuencia de la absolución de las consultas y de las obselVaciones, las dispuestaspor el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSeE en el marco de susacciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía nimodificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de laEntidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidaddel proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración lossiguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazopara formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazopara que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para laemisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo talderecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) díashábíles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas enel SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuarmodificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8.FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACiÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para laadmisión de propuestas se presentarán en idioma castellano o, en su defecto,acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor públicojuramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de lainformación técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos osimilares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable dela exactitud y veracidad de dichos documentos. .

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primerocontendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

- Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos oelectrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmentemediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,incluyendo el manual.

En ambos supuestos, [as propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de surepresentante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor seapersona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de larúbrica sus nombres y apellidos completos. f :

C¿~ndo la presentación de propuestas se realice en acto público, las personas naturalei:~~podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado anteel Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato W 1). Las personas jurídicaslo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documentoregistral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS2

tftt~1"~-•

)

AOS N'OO74-2014--MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N° 64091.8 EN LA CC.NN.SAPOSOA • CALLERIA - REGION ueA VAU"

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 del Reglamento, en los actos depresentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con lapresencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará comoveedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PRIVADO, deberátenerse en consideración lo siguiente:

carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documentoregistral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con unaantigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas.(Formato N° 1)

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales niconformar más de un consorcio.

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representantecomún del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legalo apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado comoparticipante, conforme a lo siguiente:

• Las Entídades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo32 de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Genera/, ladocumentación, declaraciones y traducciones presentadas por e/ ganador de laBuena Pro.

Los participantes presentarán sus propuestas. con cargo y en sobre cerrado, en el lugar,el dia y horario señalados en la sección especifica de las Bases, bajo responsabiiidaddel Comité EspeciaL

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éstedebe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorciopresente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por elrepresentante común del consorcio y copia simple de la promesa formal deconsorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes delconsorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación serealizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, segúncorresponda.

• En caso de convocarse según relación de ftems, los integrantes de un consorcio nopodrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en unmismo item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente oconformando otro consorcio en ítems distintos.

IMPORTANTE:

IMPORT.4NTE:

De acuerdo con lo establecido en el articulo 64 del Reglamento, el aclo,.de presentación de propuestas en unaAdjudicación Directa Seiecliva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección especifica de lasBases.

•

QIiiiiil'"Ii; . "0

',," ."0.,'[&."ó.-

AOS N" 0074-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCA TORtAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INfRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N° 64091-& EN LA CC.NN.SAI'OSOA. CALLERIA. RmlON UCAYALl"

o

la oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laboralesconforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tenerincidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la deaquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pagoadicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán serexpresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más dedos decimales.

1.11. ADMISION DE PROPUESTAS

En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTO PRIVADO,para la admisión de propuestas se deberá tener en consideración lo siguiente:

Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y se verificará quecontengan los documentos de presentación obligatoria y cumplan con los requerimientostécnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplandichos requerimientos no serán admitidas.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales comoerrores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen elalcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentosque acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos -siempre que setrate de ciocumentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio defunción pública, ,tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificadosque acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para locual deben haber sido obtenidos por 'el postor con anterioridad a la fecha establecidapara la presentación de propuestas-, se actuará conforme lo dispuesto en el articulo 68del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanarla propuesta técnica.

IMPORTANTE:

• En tanto OSeE no comunique a través de su portal institucional la impiementacióndei mecanismo de notificación electrónica en el SEACE para la Entidad, el ComitéEspecial deberá notificar al postor el requerimiento de subsanación de la propuestatécnica en forma personal, conforme a lo dispuesto por la Décima DisposiciónComplementaria Transitoria del Reglamento.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y nose encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se tendrá por noadmitida. El Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de losresultados del proceso que se publicará en el SEACE, debiendo devolver Jos sobres quecontienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de laBuena Pro.

1.12.

~'~

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de lapropuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanaciónsolicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, elComité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Sólo aquellas propuestas admitidas pasarán a la evaluación económica.

EVALUACiÓN ECONÓMICA DE PROPUESTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 4) del artIculo 71 del Reglamento, la evaluaciónse realizará sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica.

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o

AD$ N'OO74-2014-MPCp.C£1' PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INfRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA 1. E. N° 640'11-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA. CALlER1A - REGION UCAYAU"

•

excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el ComitéEspecial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a lapropuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntajeinversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = OmxPMPEOi

Donde:i =Pi =Oi =Om =PMPE =

PropuestaPuntajs de la propuesta económica iPropuesta Económica iPropuesta Económica de monto o precio más bajoPuntaje Máximode la PropuestaEconómica

IMPORTANTE:En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el ComitéEspecial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo elmayor puntaje total y, de exístir alguna incorrección, deberá corregirla a fín deconsignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccióndebe figurar expresamente en el acta respectíva.

• Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestaseconómicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica seevaluará utífizando el método del valor presente neto del flujo financiero quecomprenda los costos financieros y eí repago de la deuda. Se tomarán en cuentatodos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones,seguros y otros, asi como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme alas disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.13. OTORGAMIENTODE LA BUENA PRO

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO, deberátenerse en consideración lo siguiente:

El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestaseconómicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran sido admitidas. ""

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con elprocedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el articulo 71 delReglamento.

IMPORTANTE:

• En el caso de contratación de obras a ser ejecutadas fuera de las provincias deUma y Callao, a solicitud de! postor, se asignará una bonificación equivalente al diezpor ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en lá.provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en la¥' ,provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región.El domícílio será el consignado en ia constancia de inscripción ante el RNP.3

'." ,El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora,elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden deprelación en que han quedado caiificados los po~res, detallando el puntaje económico y

La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:S::'b:.YL::JQ..fJob pe

11\\.J

,

hOS W 007HOlfflPcp-cep PRIMERACONYOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INfRAESTRUCTURAeDUCATIVA y COMPl£MENTARIAS DE LA 1. E. N° 640'11.a EN LA CC.NN.SArasaA. CAlLERtA. REGlaN UCAYAU"

total obtenido por cada uno de ellos.

'En el supuesto que dos (2) o más propuestas empalen, el otorgamiento de la Buena Prose efectuará observando lo sei\alado en el articulo 73 del Reglamento.

A1lermlnar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por lodos los miembros delComité Especial, asl como por los veedores. de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través delSEACE. el mismo dla de su realización, bajo responsabllidad del Comllé Especial.debiendo Incluir el acta del otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.

IMPORTANTE:

o• De conformidad con el articulo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a

propuestas que superen el valor referencial, hasta el limite del ciento diez por ciento(110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarías y laaprobación dal Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor

• puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto Igualo menor al valorreferencial.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la BuenaPro se producirá a los cinco (5) dlas hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin quelos postores hayan ejercido el derecho de Interponer el recurso de apelacfón. En estecaso, el consentimiento se publicará en el SEACE al dla hábil sIguiente de haberseproducido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro seproducirá el mismo dla de la notificacIón de su otorgamiento, y podrá ser publicado en elSEACE ese mismo dla o hasta el dla hábil siguiente.

2,1.RECURSO DE APELACIÓN

CAPiTULO 11SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCiÓN

De acuerdo con el artIculo 282 del Reglamento, a partir del dla hábil siguiente de haber.quedado consentida la Buena Pro o de haberse agolado la vla administrativa conforme a .lo prevIsto en el artIculo 115 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe ".solicitar ante el OSCE la expedicfón de la constancia de no estar Inhabilitado paracontratar con el Estado.

';!,-

• ••CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollodel proceso de selección, desde ta convocatoria hasta aquellos emitidos antes de lacelebracfón del contrato .•El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de seleccl~ny es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien este haya delegado dlc.l\afacultad.

1.15,

.los actos emitidos por el TItular de la Entidad que declaren J~ nulidad de oficio~ocancelen ei proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contra"l'aclonesdel Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICiÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

•

. I

"OS WOOZ4-2014-MPCP.qP PRIM~BACONVOCATORIA,EJECUCION DE 08RA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMnEMENTARIAS DE LA l. E. N° 64071-8 EN LA CC.NN.SArasaA - CAUERIA. REGlaN UCAYAU'

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además delos documentos previstos en las Bases, los siguientes:

• Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.• Constancia de Capacidad Ubre de Contratación .• Garantla de fiel cumplimiento .• Garantla de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda .• Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los Integrantes, de ser el caso .• Código de cuenta interbancario (CCI) .• Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuestatécnica .

• Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra(PERT -CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración delexpediente técnico .

• Calendario de adquisición de materiales o insumas necesarios para la ejecuciÓn de obra4,

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo lamodalidad llave en mano que Incluya la elaboración del expediente técnico,

• Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratacl6nsea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que Incluya la ,elaboración del expediente técnico. .~

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funclonario competente o debidamenteautorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de suapoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurldica, a través de surepresentante legal, de conformidad con lo establecido en el articulo 139 del Reglamento.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra asuscribir el contrato, en los plazos antes Indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto enel articulo 148 del Reglamento, segun corresponda.

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los aclos dictados conanterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) dlas hábiles siguientes dehaberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos dlstlntos a los Indicados en el párrafo anterior debeinterponerse dentro de los cinco (5) dlas hábiles siguientes de haberse lomadoconocimIento del acto que se desea Impugnar.

3.1.PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

CAPiTULO 11IDEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) dlas hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuandoesta haya quedado administrativamente' firme, debe suscribirse el contrato. Dentro delreferido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación previstaen las Bases, b) la Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentaciónpresentada y e) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

De acuemo con el articulo 183 del Reglamento. este calendario se actualizaré con cada ampliación de plazo olorgada, enconcordancia con el calendario de avance de obra valorizado vlgenle.

~~1.._ •••

~••••.t".' ¿i£ .

•

,

8~' "1\ / ...". - ..""",,'

ADS NO0074-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INfRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA. CALLERIA - REGlaN UCAVALI"

3.2. DE LAS GARANTíAS

3.2.1. GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento delcontrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de laliquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigenciasuperior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidadespodrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fielcumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar suvigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

IMPORTANTE:

• Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, las micro y pequeñasempresas pueden optar que, como garantfa de fiel cumplimiento, la Entidad lesretenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

El plazo de ejecución de la obra sea igualo mayor a sesenta (60) díascalendario.El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorízacionesperíódicas en función al avance de obra.

La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos arealizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización delmismo.

3.2.2. GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias se otorgaráuna garantía adicional por este concepto, la misma que se renovaráperiódicamente hasta el cumplimiento tolal de las obligaciones garantizadas, nopudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantras que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y derealización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben seremitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia deBanca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estarautorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de bancosextranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva delPerú.

IMPORTANTE:

• Corresponde a la Entidad verifícar que las garantias presentadas por los postores ocontratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación yeventual ejecución.

3.4. EJECUCiÓN DE GARANT1AS• I

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículd'164 del Reglamento.

ADS N"0074-2014-Mf'CP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N° 640'11-B EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALLERIA - REGION UCAYAlI"

•

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCiÓN DE OBRA5

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan lassiguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumas al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumidoesta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelantoal contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección especificade las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de esteadelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales6 señaladosen su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) dfas calendario siguientesa la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con elcumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el iniciode la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el iniciode la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formaráparte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE;

• De acuerdo con el articulo 190 de! Reglamento, deberá designarse a un supervisorcuando el valor de la obra a ejecutarse sea igualo mayor al monto establecido por la Leyde Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso deselección.

3.6. RESIDENTE DEOBRA7

ProfesionalB colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en laespecialidad9

, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su soládesignación, el residente representa al contratista para los efectos ordiparios de la' obra, noestando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario dela Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientespara brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificacionesprofesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

En las obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberánser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.Ingenieros o arquitectos .

.~o;>~<De acuerdo con el articulo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un

.' 'l.'\;<'i.:f' "'<,,~"'';;:' residente de obra./<; <"- -;.. , I

¡' ~ MI ~';lngenierO o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la\ '0 ~~naturaleza de la obra a ser ejecutada.\'$':{. $'

• Pu ll?~.:;' En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales---- para el profesional propuesto como residente de obra. según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser

ejecutada.

GI~"; . . ..~ ./ ri£iC'.~"

"OS WOO14-?9'.......,PCP.CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA l. E. N- «091.8 EN LA ce.NN.SArasaA - CAUfBIA. REGlaN UCAYAU"

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido ynotificado al contratista dentro de los ocho (8) dlas hábiles siguientes de presentada larespectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamientoalguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR10 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en laespecialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por lacorrecta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especlficaclones técnicas y delcontrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaclones profesionales delresidente.

oEn caso que el supervisor sea una persona jurldica, esta deberá designar a una personanatural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACiÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad enla que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, segúncorresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3)copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entldad, otra al contratista yla tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno da obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el queno podrá Impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle alcontratista una multa del cinco por mil (511000) del monto de la valorización por cada dla enque se Impida el acceso.

.,

,.--."- .'

-.-

•

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o Insumas, conforme a loestablecido en el articulo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en lasección especifica de las Bases11.

fMPORTANTE:• El inspector o supervisor. y/o el residente. deben anotar en el cuaderno de obra la fecha

de Inicio del plazo de ejecución de fa obra; a efectos de evrtar futuras controversfas sobreel particular.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de lasocurrencias anotadas en el cuademo de obra, se harán directamente a la Entidad. por mediode comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sidorecibida por la Entldad, procediendo a entregar el original de dicho cuademo a la Entidad.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaclones en el cuademo deobra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución dela obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuadernode obra las consultas allnspeclor o supervisor de obra, asl como la respuesta de este úlUmo.

3.9. ADELANTOS

~~f~l~~~; "'MI o~.¿\-.-----------~ $f De acuerdo con el articulo 190 de! Reglamento, debelti contarse con supervisor cuando el valot de la obra a ejecutarse sea '1

€" Igualo mayor al monto eslablecido por la Ley de P~upuesto dct'Sector Püblico para el AfIo Asea' en el que se convoca el ' •• 1lIcAl~'.~.~, procesode seleecl6n.

" En el casAde obras bajo la modalidad llave en mano que Induya la elabol1lclOn del e~pedl~te técnICO,sI la Entidad prevéla entrega del adelanto directo para la e1abofaclón del e~pedlente t~n1c:o. el monto de este adelanto no podré ser superioral veinte por clento (20%) del monto origInal correspondIente e esta prestación. AsImismo, 51la Entidad prevé la entrega deladelanto directo para la ejecuci6n de la obm, el monto de este adelanto no podrá ser superior el veinte por clento (20%) delmonto original correspondiente a esta prestaclón,

"

),

ADS ti" l1074-2014-MPCI'.CEP rl!lMUA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INfRAESTRUCTURAEOUCATlVA y COMPLEMENTARIAS oe LA 1. E. N" 640?1.a E.N LA CC.NN.SArasaA - CALl£RIA. REGlaN UCAYAU"

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la

La penalidad por retraso Injustificado en la ejecuciÓn de la obra y las causales para laresolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artIculas 165 y 168 delReglamento, respectivamente.

• Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo, '.dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC. .: •

IMPORTANTE:

Dado que los (ndices Unificados de Precios de la Construcción son publicados 'con un mesde atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente dereajuste "K" conocIdo a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los Indices quese deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los quese pagarán con la valorización más cercana posterior o en la llquidación final sin.reconocimiento de intereses.

La valorización es la cuantificación económica del avance flsico en la ejecución de la obraen un periodo delennlnado. tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada elúltimo dla de cada periodo de valorización previsto en la sección especifica de las Bases.por el Inspector o supervisor, segun corresponda, y por el contratista. Si el inspector osupervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este ultimo larealizará.

3.10. VALORIZACIONES

En el supuesto que no se entreguen los adelanlos en el plazo previsto en la secciónespecifica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo deejecución de la obra por el número de dlas equivalente a la demora, confonne al articulo 201del Reglamento. •

$1 el valor .referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán serajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K~ que se obtenga deaplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra quees parte de las Bases, los [ndices Unificados de Precios de la Construcción que publica elInsllMo Nacional de Estadistica e Informática - INEI.

3.11. REAJUSTES

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones Imputables a la Entidad, elcontratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el articulo 48 de la Leyy los artlculos 1244, 1245 Y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará unavalorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones serealizará a quien se Indique en el contrato de consorcio.

,

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De acuerdo con los artIculas 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contratopodrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artIculo 165 delReglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de laconvocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto

~ del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debió ejecutarse. Estas penalidades se I~t'¿fl\l~~'t;calt:ularán d~ forma Independiente a la penalidad por mora. 1 ~l~ '! 1,\\ ~¡:.3113. L1QU1DACIONDEL CONTRATO DE OBRA~~ "'.~-

El procedimiento para la liqUidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que• Puc~tt"). se encuentra descrito en el articulo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación

mientras existan controversias pendientes de resolver.

,

ADS N° 0074-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALlERIA - REGleN UCAYAlI"

o

liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro delplazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la secciónespecífica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de laliquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigenciadesde el dla siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que laliquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiránsupletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legalesvigentes.

, l'

AOSN. 0074-2014-MPCP-CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INfRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA L E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA- CALlERIA _REGIONUCAYAU"

SECCiÓN ESPECíFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DESELECCiÓN

(EN ESTA SECCiÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LASINSTRUCCIONES INDICADAS)

ADSN*OO74-2Ql4-MPCr.CEP PRIM£RACOMVOCAIOPIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INfRAESTRUCTURAEOUCAnVA y COMPlEMENTARIAS OE LA l. E. N" 64091.8 EN LA CC.NM.SAPOSOA - CAUfRIA - REG10NUCAYAlI"

CAPiTULO IGENERALIDADES

1.1.ENTlDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°

Domicilio legal

TeléfonolFax:

Correo electr6nico:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

20154572792

JR. TACNA N° 480 PUCALLPA

(061) 57 5241

comlteespecialmpcp@hotmall.es

o 1.2.0BJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contrataci6n de la ejecuci6n de laobra: "MEJORAMIENTO DE .LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA YCOMPLEMENTARIAS DE LA 1.E. NO:>64091.B EN LA CC.NN. SAPOSOA. CALLERIA-REGlaN UCAYAlI".

1.3.VALOR REFERENCIAl12

El valor referencial asciende a SI. 246,092.27 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILNOVENTA y DOS CON 27/100 NUEVOS SOLES), incluido tos Impuestos de Ley ycualquier otro concepto que Incida en el costo total de la ejecucl6n de la obra. El valorreferencial ha sIdo calculado al mes de Febrero del 2014.

Los limites máximos y mlnimos del valor referencial total ascienden a:

Valor Referencial limites

(VR) Inferior Superior-

-5/.246,092.27 SI. 221,483.05 5/.270,701.49

(DOSCIENTOS CUARENTA Y(DOSCIENTOS VEINTIUN MIL (DOSCIENTOS SETENTA MILCUATROCIENTOS OCHENTA YSEIS Mll NOVENTA Y DOS TRES CON 051100 NUEVOS SETECIENTOS UN CON 49/100 .

CON 27J100 NUEVOS SOLES) NUEVOS SOLES),

SOLES)

- - ,•

IMPORTANTE:• De conformidad con el artIculo 13 del Reglamento, cuando se trate de una

contratación por relacIón de Items, también deberán IncJu{rselos valores referencialesen números y letras de cada ftem.

• Las propuestas económicas no pueden exceder los /lmites del valor referencIal deconformidad con el articulo 33 de la Ley.

• Si durante la fase de actos preparatorIos, las Entfdades adviorten que es posible laparticipación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGVprevista en la Ley N° 27037, Ley de PromocIón da la InversIón en la Amazonle,deberá tomarse en cuenta la regulación de la Cuerte D{sposicJón ComplementarieFinal del Reglamento. ~

De conformidad con lo senalado en el numeral 2 de la citada DiSPOS/cJóJComplementarla Final, en las Bases del respectivo proceso de selección deberá.

'1 El monto del valor referencial Indicado en esta secclÓll de las Bases no debe diferir del monto del valor referencialconsignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante. de e:dsllr contracliccl6n entre estos montos. primará elmomo del valor rofercnclallnaocado en las Bases aprobadas.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV ; Sin IGV

5/.246.092.27 SI. 221,483.05 SI. 187.697.50 SI. 270,701.49 SI. 229.408.04(DOSCIENTOS (DOSCIENTOS (CIENTOOCHENTAY (DOSCIENTOS (DOSCIENTOSVEINTlUNMil SIETEMilCUARENTAY SEIS CUATROCIENTOS SEISCIENTOS SETENTAMil VEINTINUEVEMilMIL NOVENTAY SETECIENTOSUN CUATROCIENTOSDOSCON271100 OCHENTAYTRES NOVENTAY SIETE CON49/100 OCHOCON04/100NUEVOSSOLES) CON051100NUEVOS CON501100NUEVOS NUEVOSSOLES) NUEVOSSOLES)SOLES) SOLES)

- I

"1','

AOS NO 0074-2g14-MPCP-CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA J. E. N" 4.fl091.8 EN LA CC.NN.SArOSOA • CAllfRIA • REGIONUCAYAU'

2. El postor que goza de la exoneración prevista en la ley N° 27037, ley de Promoción dela Inversi6n en la Amazonia, formulará su propuesta económica teniendo en cuentaexclusivamente el total de los conceptos que conforman el valor referencial, excluido elImpuesto General a las Ventas (IGV). Para eJlo, la propuesta econ6mica deberá deducirobligatoriamente, mlnimo, el importe correspondiente al IGV (18%) para ser admitida porel Comité Especial. .

En los Procesos de Selecci6n para la ejecución y consultarla de obras. la verificaciónrespecto de que las propuestas económicas se encuentran dentro de los limitesestablecidos en la ley y el presente Reglamento. se efectuará sobre el total de losconceptos que conforman el valor referencial excluido el Impuesto General a las Ventas(IGV).El cumplimiento de 10sei\alado consliluye requisito de admisibilidad de la propuesta.

1. El Valor Referencial del Proceso de Selecci6n es único y deberá incluir lodos losconceptos que Incidan sobre el costo del bien, servicio u obra a contratar. incluido elImpuesto General a las Ventas (IGV), delerminado en los correspondientes estudios deposibilidades que ofrece el mercado que realiz6 la Entidad.

las propuestas que excedan en mas del diez por ciento (10%) el valor referencial yaque1Jasque fueren Inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el ComitéEspecial tenIéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas quesuperen el valor referencial, hasta el limite antes establecido, deberá contarse con laaslgnaci6n suficiente de créditos presupuestarios y la aprobacl6n del Titular de laEntidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducirsu oferta econ6mica a un monto igualo menor al valor referencial, conforme alartIculo 76 del Reglamento. El plazo para alargar la buena pro no excederá de diez (10)dlas habiles. contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamlenlo de la--buenapro, bajo responsabilidad del Titular.

CUARTA DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTOEn el caso de Procesos de Selecci6n que convoquen las Entidades en zonas que seencuentran dentro del ámbito de aplicación de la ley N° 27037, ley de Promoción de laInversi6n en la Amazonia, se aplicarán las Siguientes reglas:

establecerse además del valor referencial, los l/miles de éste, con y sin IGV, tal comose indica a cont{nuacíón13;

3. El postor que no goza de la exoneración prevista en la ley N° 27037, ley de Promocl6nde la Inversión en la Amazonia, formulara su propuesta económica teniendo en cuenta el .valor referencial Incluido el Impuesto General a las ventas (IGV) En los procesos deselección para la eJecuci6n y consultarla de obras, la verificaciÓn respecto de que laspropuestas económicas se encuentran dentro de los limites establecidos en la ley y elpresente Reglamento, según corresponda, se efectuara sobre el total de los conceptosque conforman el valor referencial Incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV) .

•"COMUNICADO N" OOJ.2012.QSCElPRE -ConsJdorsclones sobro la apllc8cKJn do la eilooefadón dellGV provista en la LeyN" 27037, Leyde PromocIón do la Inversión en la Amazonia, o los ¡JfOC(JSOSda seJecclón~

ADS N"0074-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE lA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARlAS DE LA 1. E_ N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALLERIA - REGION UCA YAU"

o

El cumplimiento de lo señalado constituye requisito de admisibilidad de la propuesta.

4. La evaluación económica de las propuestas se efectuará comparando los montos de lasofertas, formuladas de acuerdo a lo previsto en los incisos 2) y 3) de la presenteDisposición.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 1458-2014-MPCP, del 27 de Octubre del 2014.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°1440-2014-MPCP-GM, del 21 de Octubre del 201414.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El Certificado de Crédito Presupuestario Nota W 0074-2014, que se afectara a la siguienteCadena Funcional Programática:

009021580864000036220470010

0087

2.62.6.2.2.2.2FUENTE DE FINANCIAMIENTORUBRO 07RUBRO 18

IMPORTANTE:

: Mejoramiento de Infraestructura de EducaciónPrimaria: Construcción e Implementación de CentrosEducativos: Adquisición de Activos No Financieros: Costo de Construcción por Contrata: 05 Recursos Determinados: Fondo de Compensación Municipal: Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta deAduanas y Participaciones

• La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley deEquilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual seconvoca ei proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN '.-\

El presente proceso se rige por el sistema de A SUMA ALZADA de acuerdo con 16establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCiÓN CONTRACTUAL

No Corresponde

1.8.ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnícos Mfnimos que formanparte de la presente sección, en el capítulo 111.

1.9. PLAZO DE EJECUCiÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) díascalendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con 10establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

" No considerar este párrafo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracióndel expediente técniCO.

ADSN° 0074-2014-MPCP-CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE lA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALLERIA. REGIONUCAYAU"

1.10. COSTO DE REPRODUCCiÓN DE LAS BASES

El costo de reproducción es;

Cotización459 Copias Simples A4 45.9014 Planos (Al) 63.0002 Planos (A2) 6.0001 Planos (A3) 1.5001 CD 5.0002 Archivador: 12.00:L0IaJB:S'"""_•.•.,;_---,,-=---:-:-",-:-¡;-=-=-'~

Previo pago de la suma SI. 133.40 (Ciento Treinta y Tres con 40/100 Nuevos Soles) porderecho de participación, en la caja de la Entidad, o en la cuenta Corriente del Bancolnterbank N° 760-3000222473.

1.11. BASE LEGAL

Ley W 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2014.Ley NO30115 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Publico para elaño fiscal 2014.Ley N° 29873 modifica el Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones delEstado, en adelante la Ley.D.S. N° 138-2012-EF modificación al D.S. N° 184-200S-EF Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.Directivas del OSCE.Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.Código Civil.Ley N°27S06 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.Decreto Supremo N° 007-200S-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promociónde la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa ydel acceso al empleo decente, Ley MYPE.Decreto Supremo N°00S-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas ;'en las presentes Bases.

- I

•

ADSN* 0074-2Ql4:MPO-CEP PRIMfRA CONVOCATOR1AEJECUCION DE OBRA; -MEJORAMIUfTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVAY COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N" 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA. CALlER1A. REG10NUCAYAU'

•

(),

CAPiTULO 11DEL PROCESO DE SELECCiÓN

2.1.CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCiÓN 15

-Etapa. Fecha, hora y lugar

Convocatoria 31/1012014

Registro de participantes Del 03111/2014 Al: 14/11/2014

Formulación de consultas y/u observaciones a las: Del: 03/11/2014 Al: 0511112014basesAbsolución de consultas ylu observaciones a las: 07/11/2014basesIntegración de las Bases 13/11/2014

Presentación de Propuestas 18/11/2014En Mesa de Partes de la MunIcipalidad Provincial CoronelPortl1losito en Jr. lacna N"480 - Distrito de Callerla,de 08:00a.m.a 04:00 p.m..Calificación y Evaluación de Propuestas 18/11/2014

Otorgamiento de la Buena Pro 18/11/2014

IMPORTANTE:• Debe tenerse presente que en una edjudlcación directa selectiva, entre la

convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mln/mo diez(10) dlas hábiles y, entre la Integreclón de Bases y la etape de presentación depropuestas debe existir como mlnlmo tres (3) dias hábiles. t

•

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El regIstro de los participantes es gratuito y se realizará en Gerencia de Infraestructura yObras 5to. Piso - MunIcipalidad ProvIncial de Coronel Portillo. sito en Jr. Tacna N° 480, enlas fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a.m. a 4:00 p.m. horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que seIndicará: numero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó elregistro, asl como el die y hora de dicha recepción_

(Deberá presentar la Constancia de Registro. adjuntando copia de registro deInscripción vigente en el RNP, Capitulo de Ejecutor de Obras) - Ver Formato.

IMPORTANTE: .• Al consignar el horario de atención, deba tenerse en cuenta que el horario de atención no

podrá ser menor a ocho horas." Los participantes registrados tienen el derecho de sollcftar un ejemplar de las Bases, las

que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidad llave en manrr queincluya su elaboración, pare cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las

•,~ 1lI1nlormaci6n del cronograma Incltcsdo en las BaSM no debe diler1f do 1lI1nformaclOn COnslgnada en el cronograma de la

l1cha del proceso en el SEACE. No obstante. de existir contradlccl6n en esta información, primaré el cronograma Indicadoen la ficha del proceso en el SEACE .

'''1:- •.

tltI\1~\-:1__.......•.

APS NO0074:201+MPCP.qP r¡rlMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: -MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARlASDE LA l. E. N" 64091.6 EN LA ce.NN.SAPOSOA. CAll.ERlA -REGlaN UCAYAU"

mIsmas.2.3. FORMULACiÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debIdamente fundamentadas, antela ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad{Unidad de Trámite Documentarlo), sIto en el Jr.Tacna N° 480, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a.m, horasa 04:00 p.m. horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial Permanentede la Adjudicación Directiva Selectiva N° 0074-2014-MPCp.CEP Primera Convocatoria,pudiendo acompañar opcionalmente un CD conteniendo las consultas ylu observaciones uopcionalmente enviar al correo electrónIco comiteespeclalmpcp@hotmail.es, solicitando laconfirmación de envio. (Ver Formato).

IMPORTANTE:

• Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención nopodré ser menor a ocho horas

2.4. PRESENTACION DE PROPUESTAS16

En caso la presentación de propuesta se realice' en ACTO PRIVADO, deberáconslgnarse lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas folladas en sobre cerrado, en Mesa de Partesde la MunIcipalidad Provincial de Coronel Portillo, silo en Jr. Tacna N° 480, en la fecha yhorario sef\alados en el cronograma, bajo responsabilidad del Comité Especial.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al ComItéEspecial Permanente de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 0074-2014-MPCP-CEP-Prlmera Convocatoria, conforme al siguiente detalle:

SOBRE W 1: Propuesta TécnIca. El sobre será rolurado:

señoresMUNIOPAUDAD PRDVINOAl DE CORONEL PORTILLOJR TACNA NO 480Alte.: Comité Especial

ADJUDICACIÓNDIRECTASELECTIVAN° OD74-2014-MPCP-CEPPrimera ConvocatoriaObjeto del proceso: Ejecución de Obra: nMEJORAMIENTO OE LAINFRAESTRUCTURAEDUCATIVAY COMPLEMENTARIASDE LA l. E.N° 64091-8 EN LA CC.NN. SAPOSOA - CALLERIA ~ REGIONUCAYAU".

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉO/lCANOMBRE I RAZON SOCIAL DEl POSTOR

1.'"

I•

. I

,.

11 De acuerdo con lo establecldo en el artlc:ulo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en unaAdjudicaclOn DIrecta Selectiva puede ser pUbliCOo privado. lo que debe determinarse en la presente sección.

QJIiIrIII'.,',' .!~./ •. '. •~"-,,,"

ADS N° 0074-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVQCAlORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA V COMPLEMENTARIAS DE LA l. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SArOSOA - CALLERIA. REGION UCAYALl"

SOBRE N° 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

SeñoresMUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLOJR TAeNA N° 480Alte.: Comité Especial

ADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N° 0074-2014-MPCP-CEPPrimera ConvocatoriaObjeto del proceso: Ejecudón de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA.INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA I.E. N0 64091-B EN LA CC.NN. SAPOSOA - CALLERIA • REGIONUCAYALI".

SOBRE N° 1: PROPUESTA ECONOMlCANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE W 1 - PROPUESTATECNICA

Se presentará en un original y dos (02) copias17•

El sobre N° 1 contendrá, además de un [ndice de documentos 18, la siguientedocumentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada porcada uno de los consorciados (Anexo N° 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimoscontenidos en el Capítulo 111 de la presente sección 19 (Anexo N° 2).

i. Relación del personal propuesto. FORMATO 2.

ii. Carta de compromiso de trabajo suscrito por cada uno del personalpropuesto para la prestación del servicio. Anexo 03.

iii. Fonnato y documentos que acredite la profesión, calificación yexperiencia minima exigida en cada caso Anexo 04.

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo N°5).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciónjurada. salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los

De acuerdo con el articulo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en ei número de copiasrequerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que confOlTT1anel Comité Espocial. 1La omisión del indice no descalifica la propuesta, ya que su preseníádión no tiene incidencia en el objeto de- I~"convocatoria. '

,. El Comité Espocia";.debe determinar al elaborar las Sases si solo bastará la presenlación de una declaración jurada paraacreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado seencuentre respaldado con la presentación de algún otro documento. en cuyo caso. deberá precisar dicha información en ellistado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección especifica de las Sases.

ADSN" 0074-2014-MPCP-CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE lA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA. CAUERIA - REGIONUCAYAU"

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a lasque se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como elporcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 6).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de susintegrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultadopara actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidosal proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias ysuficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N° 7).

f) Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (AnexoN°S).

IMPORTANTE:• La omisión de alguno de fas documentos enunciados acarreará fa no

admisión de fa propuesta, sin perjuicio de fa señalado en el artículo 68 delReglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y PequeñaEmpresa - REMYPE, de ser el caso20.

b) En el caso de mícroempresas y pequeñas empresas integradas por personascon discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad poréstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite suinscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas conDiscapacidad21.

IMPORTANTE:

• En el caso de la ejecución de obras que se ejecuten fuera de fas provinciasde Lima y Caflao podrá presentarse una solicitud de bonificación por obrasejecutadas en la provincia o provincias colindantes, según Anero N° 11.

• Los postores que soliciten ef beneficio de la exoneración del fG Vprevisto enla Ley ND 27037, Ley de Promoción de fa Inversión en la Amazonia, debenpresentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la'aplícación de la exoneración dellGV (Anexo N° 9).

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesaformal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder albeneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de maneraindependiente la declaración jurada antes señalada,

IMPORTANTE:

• En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuestatécnica, fa propuesta será descalificada .

. I

'" Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate. conforme a lo previsto en el articulo 73 del Reglamenta.

~1 Dicho documento se lendrá en consideración en caso de empale, conforme a lo previsto en el articulo 73 del Reglamento.

ADS N° 0074-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: #MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA l. E. N° 44091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALLERIA - REGION UCA YALI#

e

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA22

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle deprecios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (AnexoN° 10).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componendeberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán serexpresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

• La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependeráde si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el articulo 33de la Ley y el articulo 39 de su Reglamento.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Juradade cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV(Anexo N° 9), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sinIGV.

• En caso la información contenida en la propuesta económica dífiera de lainformación contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica serádescalificada.

2.6. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCiÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos parasuscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.e) Garantia de fiel cumplimiento del contrato mediante Carta Fianza.d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.e) Código de cuenta interbancario (CCI).f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.g) Designación del residente de obra, cuando no haya formado parte de su propuesta

técnica.h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya laelaboración del expediente técnico.

i) Calendario de adquisición de materiales o insumas necesarios para la ejecución deobra23, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo enobras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expedientetécnico.

j) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema decontratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano queincluya la elaboración del expediente técnico.

IMPORTANTE:• En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte

por solicitar como garantla para la suscripción del contrato carta fianza o pólíza decaución, cOl'lflfrme a lo indicado por la $uperintendencl8 de Banca, Seguros yAdministradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS

11 De acuerdo con el artIculo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

23 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento. este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, enconcordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

"DS N"Q074-2QJ+MPCP.CEP PRIMnA CONVQCATORIAEJECUCION. DE OBRA: "MEJORAMIEmO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARlASDE LA l. E. N" t.409J-1l EN lA CC.NN.SAPOSOA. CALUBIA. REGIONUCAYAU.

y NO 15072.2012.5B5, a fin de que no existan problemas en la ejecución de lasmencionadas garantlas, resulta necesario que éstas consignen en su texto, elnombro, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturalesy/o jurldicas que Integran el consorcio.

• Corresponde a la Entfdad verificar que las garantlas presentadas por los postores ocontratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación yaventual ejecución.

• Al amparo de lo dispuesto en el artrcult?39 de la Ley, las micro y pequeñas empresaspueden optar que, como garantia de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diezpor ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

El plazo de ejecución de la obra sea Igualo mayor a sesenta (60) dlas calendario.El pago a favor del contratista consfdere, al menos, dos (2) valorizacionesperiódicas en función al avance de obra.

La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos arealizarse, de forma prorrateada. con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Adicionalmente. debe presentarse, tales como:

a) Copla de ONI del Representante Legal.b) Copla de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c) Copla de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d) Copia del RUC de la empresa. '

IMPORTANTE:

• La Entidad no podrá exigir documentación o Información adicional a la consignada enel presente numeral para la suscripción del contrato.

2.7. PLAZO PARA LA SUSCRIPCiÓN DEL CONTRATO

.,; .

•. -" ...''..~.

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 20%25correspondiente al monto delcontrato original.

2.8.1. ADELANTO DIRECTO

El contratista debe sollcltar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dlascalendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la

Dentro del plazo de doce (12) dlas hábiles Siguientes al consentimiento de la Buena Pro 0"-cuando esta haya quedado admlnistrallvamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo'dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientespara cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del articulo 148 del Reglamento.

La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes de la MunicipalidadProvincial de Coronel Portillo en el horario de 8:00 a.m. horas a 4:00 p.m.

2.8. ADELANTOS2.4

I

SI la Enlldad ha previsto la entrega de adelantos, deberá conslgnar el procedimiento para ISU entrega y la respectivagarantla, preclsando el plazo en el cual el contratista soIidtartl los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad '1PIaW en el cual se entregarán didlos adelantos, conf~e a lo previsto por los artlculos 188 y 187 del Reglamento.

En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que Incluya la etáboraclón del expediente 'técnico. Si la Entidad prevé la' enlrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de esteadelanto no podré ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondlenle a esta prestación. Asimismo,si la Entidad prevé la entrega del adelanto di~o para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podré sersuperior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

,ft)"I. ~---"-,,..,'"

ADS N"0074-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA l. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALLERIA • REGION UCA YALI"

garantía por adelanto 26 mediante Carta Fianza y el comprobante de pagocorrespondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, el contratistatendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el númerode días equivalente a la demora, conforme al articulo 201 del Reglamento.

2.8.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMaS

o

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumas por el 40% del monto de laprestación consistente en la Ejecución de la Obra !7 , conforme al calendario deadquisición de materiales o insumas.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos" medianteCarta Fianza y el comprobante de pago correspondiente,

2.9. VALORIZACIONES

Las Valorizaciones serán Quincenales,

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución dela obra, las valorizaciones serán elaboradas QUINCENALMENTE, por el residente delcontratista y supervisor y/o inspector, en función de los metrados ejecutados con losprecios unitarios del valor referencial agregando separadamente los montosproporcionales de gastos generales y utilidad del valor referenciales sublotal así obtenidose multiplicara por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a estemonto se agregara ,de ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general a lasventas.

La Entidad o el contratista. según corresponda, deben efectuar el pago del monto

2.10. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA

IMPORTANTE:• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo

del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del arlículo197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacióndistínto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para favalorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referidoartículo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del articulo 197 del Reglamento, para efectos'-'del pago de las valorizaciones. la Entidad deberá contar con la valorización del periodocorrespondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda:a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluyala elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumas se calculaen función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta ollave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto paramateriales o insumas se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

2~ De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenersevigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de maneraproporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

2" De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimode vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortlzar, hasta la amortización totaldel adelanto alargado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garanUa podrá ser emitidacon una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

2.11. PENALIDADES EN CUANTO A LA EJECUCION DE OBRA

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguientefórmula:

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la EnUdad podrá resolver elcontrato por incumplimiento.

••

• >'.'

. .1/4000

•

114000"'"

1/4000

1/4000

S/.500.00

PENALIDAD

AOS NO 0074-1OB-MPCp.CEr rllMERA CONVOCATORIA,EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCAnVA y COMPLEMENTARlASDE LA l. E. N° 64091-11 £N LA CC.NN.SAPOSOA - CAlUBIA. REGION UCAYAU.

Asimismo, en aplicación a lo establecido en el Articulo 1660 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, sedescriben en la siguiente tabla:

CONCEPTO

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACiÓNCuando EL CONTRATISTA no cuente con los dispositivos de seguridad en la obraespecificados en las partidas de Sef'talización Temporal de Seguridad, además de lasseñalizaciones solicitadas por LA ENTIDAD. La mulla es por cada dla.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad. LA ENTIDAD podrá resolver elcontrato parcial o totalmente por Incumplimiento.

Dónde:F = 0.15 para plazos mayores asesenla dlas o:F = 0.40 para plazos menores o Iguales a sesenta dfas.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del ContratoF x plazo en dias

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél sehará acreedor a una penalidad por mora, por cada dla de atraso, hasta por un montomáximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidadserá deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la Ilquidación final: o, si fueranecesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantlas de fielcumplimiento.

correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra. en el plazo de 30 dfascalendario, computados desde el dla siguiente del consentimiento de la liquidación. Paratal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACiÓN DE PROTECCIÓN PERSONALCuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los elementos deseguridad. La multa es por cada dla.

CALIDAD DE LOS MATERIALESCuando EL CONTRATISTA ingrese materiales a la obra, que no reúnan lascaracteristicas técnicas especificadas en el Expediente Técnico y no cuenten con laautorización del Supervisor o Inspector.

CARTEL DE OBRACuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra dentro de los 05 dlas deiniciado el plazo contractual. la mulla será por cada dla de no haberse colocado. Hayobligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra, se penalizaráde la misma forma, cuando no se mantenga en el tiempo establecido.

PLANOS DE REPLANTEOCuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar los planos de replanteo tres diasposteriores a la comunicación en la que se le señale la fecha que se llevara a cabo larecepclón de la obra, la multa será por cada dla. A

~~. "1~., ..o ••••• ,;:' _ • • •

1

02

/ ~1iBi1'.,I\; , .. ' .l.••~~ •• • •• •

ADS W 0014-20J4-MI'CI'-Cep PRIMUA CONVOCATORIA "'\EJECUCION DE OSR": "MEJORAMIENTO OE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N° &40"-8 EN LA CC.NN.SArasaA. CAUfRIA. REGIONUCAYAll"

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL OACELERADOCuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el Calendario ValorizadoActualizado a la fecha de Inicio del plazo, a LA ENTIDAD, en un plazo de 24 horas de

07 Iniciado el plazo contractual; o no cumpla con entregar el Calendario Acelerado dentrode los 07 días siguientes de habérselo requerido por el Supervisor o Inspector en elcuaderno de obra, o cuando no cumpla con entregar el Calendario ValorizadoActualizado de una ampliaci6n de plazo en el tiempo que establece el Reglamento de laLey de Contrataciones del Estado. La multa será por cada dla.

PRUEBAS y ENSAYOSCuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos oportunamente paraverificar la calidad de los trabajos y las dosificaciones. El plazo que rige para este caso

Og es la fecha de presentación del informe mensual valorizado en la que deben estarincluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en el periodo de ejecución respectivaamerite la realización de estas pruebas y/o ensayos y siempre que el Supervisor oInspector lo considere pertinente.

RESIDENTE Y ASISTENTE DE OBRA10 Cuando el Ingeniero Residente o el Aslstente, no se encuentre en forma permanente en

la obra. La multa es por cada dla.

CUADERNO DE OBRA12 Cuando EL CONTRATISTA no permita el acceso al cuademo de obra al Inspector o

Supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias (por cada dla da dicho impedimento)

RECEPCION DE OBRACuando hecho el requerimiento de LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA de los planos

14 post construcción, incumpla con presentarlos, la multa a apUcarse será por cada dla apartir de la fecha en que el Comité de RecepcIón de Obra cita al Contratista para larecepción de la obra.LIQUIDACiÓN DE OBRA

15 Cuando EL CONTRATISTA no presente dentro del plazo establecido en el Reglamento,la LIquidación del Contrato de Obra, en el cual deberá de estar Incluido los Adicionales yDeductivos de ser el caso.CAPACITACION AL PERSONAL DE LA ZONA

~,~~ ~~~I~~~;~t;~~:~~~I;T~ ~~~~~:~~: ~~~~~n~~oc:~a~i~~:~: ~~~:~~~Iyd:~~a~ona,~~~ :.::JJ..:~~~utorldades de la zona, al momento de la Recepción de Obra.

\' '1-' "",,')7)Po' cada caso.\.'<? (",-,"1~l\\.q,,'

1/4000

1/6000

1/4000

5/1000 (")

1/4000

1%

2%',

. ,"

,

•'- ,

"OS W 0074-2014:MPCP-CfP PRIMfRA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Of LA INfRAESTRUCTURAEOUCAnVA V COMPLEMENTARIASOf LA l. E. NO 604091-11EN LA CC.NN.SArOSOA - CAUfRIA - RfGION UCAVAU.

CAPiTULO11I

PUCALLPA - OCTUBRE _ 2014

Z - ------- ~-" ~- '\ "- ..._-~ ,'!.:PARA~~~&E OBRA: -~ ~

I ~{)"'< ~ .V{~\~ O

-"MEJORAMIENTO DE LA ' -aINFRAESTRUCTURA ~

EDUCATIVA Y OCOMPLEMENTARIAS DE LA tE.

""O _ N° 64091-8 EN LA CC.NN~:~.SAPÓSOA - CALLERIA - ~EGION !~:. - UCAYALI" '/ (i

f , . I

-<>~ ,,'C

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLOGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ValorReferenCial'S'h\\~e~J1?~REN¡rA y SEISMilNOVENtAYI90S;CON2i'i-OO;NU~S Sb";~D~ Al tiIJ::::-/~.....--, ~

TERMINaS DE REFERENCIA

- I

•

~J~'-,",o .. ........,... . -.. . .ADS W (IQ74-2014-MPCP.C£P PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE 08RA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA 1. E. NO 64091-8 EN LA ce.NN.SArasa .••• CALURIA - REGIONUCAYAU•

CAPiTULO 11IREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MiNIMOS

"MEJORAMIENTO DE lA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARlAS DE LA l. E. NO 64091-8EN LA CC.NN. SAPOSOA. CAllERIA • REGION UCAYAU"

1. TIPO DE PROCESO DE SELECCiÓN: Adjudicación Directa Selectlva.

2. SISTEMA DE CONTRATACION: Suma Alzada.

o3. OBJETO DEL PROCESO: Es la Ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA 1.E. N° 64091-8 EN LACC.NN. SAPOSOA • CALLER1A - REGION UCAYAlI".

4. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: la obra se encuentra localizada en:

LugarProvinciaDepartamento

CC.NN. SAPOSOACoronel PortilloUcayall

5. ANTECEDENTESLa falta del suministro continuo e Inadecuado agua, lo cual ha despertado el Interés en lasautoridades del CC.NN. SAPOSOA, habiendo gestionado en el Proceso Parjlcipativo 2,013convocado por la MPCP, lográndose prlorlzar la Formulación del Expediente Técnico, todavez que beneficiara a los pobladores de este caserlo.

Esta Institución Educativa se ha deteriorado ocasionado por aniegos, a la vez se haprlorlzado para el presente afio la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA 1.E. N° 64091-8 EN LA CC.NN. SAPOSOA-CALLERIA • REGION UCAYAlI".

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE AULA + DIRECCION y SS.HH.

- Pilotes de concreto armado._ Entramado de vigas primarias y secundarias de madera quinllla.- Forro de pared de madera machihembrada,• Cobertura de calamina galvanizada 11 canales,• njerales de madera y entramado de madera 2" x 3",- Piso de madera machihembrada de 6".- Piso y zócalo de mayólica en SS:HH._ Instalaciones sanitarias, colocadón de Walers. urinario y lavatorio de mano._ Instalaciones eléctricas en general, centros de luz. lomacorrientes, pozo a tierra, etc,_Pintura en general, esmalte en pared exterior, bamiz en interior y carpinterla de madera.

,

POZO TUBULAR ,

- I•

•- Columnas de madera quinilla de 4" x 4",• Vigas de madera quinilla de 2" x 4", 2" x 6",- Arriostres de madera quinilla de 2" x 4", con plataforma de madera.

_Peñoraclón de 100,00 mi de pozo tubular,• Entubado con tubo PVC SAP C-10" 4",_Colocación de bomba sumergible de 1 HP,

TANQUE ELEVADO CON CASTILLO DE MADERA

ft~1\~- AOS N° 0074-2014-MPCP-CEf' PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA V COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N' 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA - CAUERIA - REGION UCAYAU"

. I

•

~-'RESI

- Castillo de madera quinilla, 01 tanque de polipropileno de 1,100 Lt.- Sistema de tuberías para impulsión, aducción distribución, limpieza y purga.• Escalera de madera tipo gato y pintado con esmalte en toda la estructura del castillo demadera.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

- Pilotes de concreto armado.~Tafrajeo de la estructura de concreto armado.- Colocación y fijación de planta de tratamiento.

7. VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial asciende a SI. 246,092.27 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILNOVENTA Y DOS CON 27/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley ycualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valorreferencial ha sido calculado al mes de Junio del 2014.

8. PLAZO DE EJECUCiÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de la obra es de 60 (Sesenta) días calendario.

9. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MíNIMOS PARA EQUIPOS

Relación de Equipos y Maquinarias:

-Equipos Requeridos

N° '1,' ,'Je::, l''S<i ,,'DESCRIPCIÓN > CANTIDAD01 MEZCLADORA DE CONCRETO'DE 9-11P3 0102 MOTOBOMBA 10 HP 4" 0103 ESTACION TOTAL 01

t81JEIil' . ,I\\8'; .. -.' ",' .",....••.

AOS N' 0074-2QJ+-MPCr.CEr PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO OE LA INfRAeSTRUCTURAEDUCATIVA y COMPLEMENTARlAS DE LA" E. NO 641091-8 EN LA CC.NN.SArasaA. CAllERlA. REGleN UCAYAU'

../ Del Personal Técnico para la ejecución de obra ,1

Todo el Personal Profesional y/o téCfllco propuesto' deberá presentar Carta decompromiso (Anexo W 03) con firma y huella digital Indlce derecho en original. en la cualIndique que SJ3 compromete y será parte del plantel téCflico durante el plazo contemplado•

o

Podrá presentarse documenlos que sustenten la propiedad, la posesión, compromIso decompra venIa o alquiler de los equipos, o declaraciones juradas que evidencien ladlsponibflldad de los equipos.

NOTA: En caso de no acreditar documentalmente los eaulpos al momento de lapresentación de los documentos para la firma del contrato perderá automáticamente labuena pro y la respectiva comunicación al OSeE para la sanción de inhabilitacióncorrespondiente. (Ver Formato N°02)

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICO MINIMOS DEL POSTOR Y PERSONAL PROFES[ONALPARA LA EJECUCION DE OBRA

Del Postor• Para la ejecución de la obra se requerirá los servlclos de Contratista con Inscrlpdón

vigente en el Registro de Ejecutor de Obras del RNP a cargo del OSCE. El certificadode Inscripción de El Postor debe estar vigente a la fecha de presentación de laspropuestas.

• El Contral1sta tendrá una relación contractual con la entidad y es el responsable [egalpara el cumplimiento de la ejecución de la obra, dentro de los plazos pactados.

• El Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estarimpedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Porconsiguiente, El Postor no deberá encontrarse Incluido en el Registro de Inhabilitadospara Contratar con el Estado.

• El Postor, podrá participar en forma individual o en consorcio.• El Postor, deberá disponer como mlnlmo con profesionales con experiencia en la •

eJecuclón de obras, asl como con la debida organización administrativa, la capacidady respaldo técnico.

• El postor deberá cumplir como Requerimiento Técnico Mrnimo haber ejecutado comomlnrmo tres (03) obras en general en los úllimos Cuatro (04) años a la fecha depresentación de propuestas, cuyo valor acumulado sea mrnimo el 50% del valorreferencial, para lo cual la acreditación de la experiencia del postor podrá realizarsecon: n copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción v conformidad. ji)copia simple de contratos y la resolución de liquidación de obra, Q iin copia simple decontratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manerafehaciente. gue la obra fue concluida, slendQ que, en este supuesto. dichadocumentación deberá consignar el monto total de la obra.

• El postor deberé cumplir como Requerimiento Técnico Mrnimo haber ejecutado comomlnimo una (01) obra de construcción y/o mejoramiento de Instituciones educativasen zona rural. en los úlUmos Ires (03) años a la fecha de presentación de propuestas,cuyo valor acumulado debe ser mlnlmo el 50% del valor referencial, para lo cual laacreditación de la experiencia del postor podrá realizarse con: i) copia simple decontratos y su respectiva acta de recepción y conformidad. In copla simple decontratos y la resolución de liquidación de obra, o iii) copla simple de contratos ycualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que laobra fue concluida. siendo que, en este supuesto, dicha documentación deberáconsignar el monto total de la obra

• El postor deberá presentar una dec[araclón jurada en el cual se contemple laImplementación total de la Indumentaria del personal téCfllco (casco, botas, lentes,arnés, pasos, correa de seguridad. etc.).

• El postor deberá presentar una declaración Jurada en el cual comprometa a presentarlos protocolos de las pruebas sanitarias y eléctricas de las Instalaciones ejecutadas,antes de la recepcIón de obra29

• ¡

. .f

,"

,.

l' En caso de no presentar Lamencionada Dedarad6n Jurada, estará InQJmpliendocon la presentación de la documentaciónobf¡gatoñay se devolverá la propuesta teniéndola por no presentada.

ADSN" 0074-2Q14=MPCp.CEPPRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCAnVA y COMPLEMENTARIASDE LA 1. E. N- 64lWl.B EN LA CC.NN.SAPOSOA. CAUERlA. REGIONUCAYAU"

para la ejecución de la obra: de no presentarse lo solicitado se tomara comodocumentación Incompleta. (Alguna adulteración de la documentación se hará deconocimiento al OSCE para la sanción y/o inhabilitación correspondiente).La Entldad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación(Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/opostores: de comprobarse documentación Inexacta o fraguada se Informará al Tribunalde Contrataciones del Estado en aplicación a los artIculas 63° de la Ley deContrataciones del Estado y 2371;1del Reglamento, para las sanciones correspondientes.

REQUISITOS TECN1COS MINIMOS

Profesional: IngenIero Civil

Cargo: Residente de Obra Cantidad: 01

Profesional titulado. Con experiencia mlnima de 12 meses en Obras en General y 04 meses en Obras Similares al Objeto dela convocatoria de los cuales debe tener por lo menos 02 Obras de Instituciones Educativas en zona rural, como Residente deObra. Ademas deberé contar con cursos de Contrataciones del Estado. Debera adjuntar: Copla SImple del Tltuto de IngenIeroCivil, ademas: (1) copia sImple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otradocumentación Que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquierregulación de las Bases que se oponga a lo senalado anteriormente y se detallara en el siguiente cuadro:

NOMBRE: .

DESCRIPCfOH DE OaRA ENTIDAO CONTRATISTA FECHA DE~." FECHA DE TIEMPO DE TRABA./OTERMINO (m•• esl

1

2

3

TOTAL EN MESES

\ .FECHA DE TIEMPO DE TRABJlJOTERMINO (mes •• )

TOTAL EN MESES

FECHA DE~."CONTRATISTA. ENTlDAD

,CANTIDAD RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL

RESIDENTE DE OBRA

01 (A tiempo completo durante la ejecución de la Obra)Se verificará en Obra la permanencia del mencionado profesional, caso

contrario será suieto a las penalidades del caso o Resolución de Contrato.

OESCRlPCfON DE oaRA

Adicionalmente deberán contar con el siguiente personal técnico:• Maestro de Obra (01): Técnico de Construcción Civil, con 10 meses de experiencia \

como mlnimo como Maestro de Obras en Obras en General, acreditada medianteconstancia o certificados.

.-~A vldad a desarrollar:

rgado conjuntamente con el Residente de Obra, la responsabmdad de la ejecuci6n y manejo de la obra 8 su cargo, en losectos técnicos administrativos.

Actividad a desarrollar;Sera el responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y administrativos,además tiene la responsabilidad de dirigir, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades delpersonal técnico y administrativo a su cargo.

Profeslonat: Arquilecto o Ing. CMI

o: Asistente de Obra NO01: Asistenle de Residente de Obra Cantidad: 01

ionallilulado. Con experiencia 10 meses como Residente de obra en Obras en General y debe tener por lo menos 01 .

~

. Similar de Institución Educativa en ZOna Rural. Deberá adjuntar: Copia Simple del Titulo de Ingeniero CMI o Arquitecto,aneias o certificados y se detallara en el siguiente cuadro:, . ~'.

lJI1 MBRE: .

ADS NO 0074-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA 1. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA. CALLERIA - REGION UCAYAll"

e

ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA

01(A tiempo parcial durante la ejecución de la Obra)

Se verificará en Obra la pennanencia del mencionado profesional, casocontrario será suieto a las nenalidades del caso o Resolución de Contrato.

01MAESTRO DE OBRA

(A tiempo completo durante la ejecución de la Obra)

Nota:1. El postor, para acreditar el Requerimiento Técnico Mínimo del personal propuesto para la

para la ejecución de la obra que la experiencia puede acreditarse con la presentación de(i) contratos con su respectiva conformidad o (ji) constancias o (iii) cerlificados o (iv)cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia delprofesional propuesto.30

2. Solo se admitirá la propuesta si cumple el requerimiento técnico mínimo.3. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del

tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado4. Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar Carla de

compromiso (ANEXO W 02) con firma y huella digital índice derecho en original, en lacual indique que se compromete y será parle del plantel técnico durante el plazocontemplado para la ejecución de la obra; de no presentarse lo solicitado se tomara comodocumentación incompleta. (Alguna adulteración de la documentación se hará deconocimiento al OSCE para la sanción y/o inhabilitación correspondiente). La Entidad sereserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación (Cerlificados,constancia, Contratos con su respectiva conformidad) presentada por los parlicipantesy/o postores; de comprobarse documentación inexacta o fraguada se informará alTribunal de Contrataciones del Estado en aplicación a los artículos 63° de la Ley deContrataciones del Estado y 2370 del Reglamento, para las sanciones correspondientes.

5. Se precisa que la colegiatura y habilidad del personal profesional propuesto se requerirápara el inicio de su parlicipación efectiva en la ejecución de la obra, según corresponda,tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, toda vez que dichosprofesionales deben encontrarse habilitados y colegiados para el ejercicio de la profesión.

6. Se indica que la experiencia efectiva será pasible de acreditacion en el presente procesosiempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para ,elejercicio de su profesion, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente colegio'profesional.

7, Se considera Obras Similares a aquellas obras relacionadas a instituciones educativasy/o edificaciones.

11. FINALIDAD PUBLICA

./ La Finalidad Pública para el presente Proceso de Selección, es la Contratación de unaEmpresa para la ejecución del proyecto en mención, dado que este proyecto estáconsiderado dentro de lo~proyectos a realizarse dentro del marco del PIA 2014.

12. ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS

• En cuanto al Plazo será de acuerdo 10establecido en el 3.1.2 de la Sección General de laspresente Bases y de lo ofertado por el Postor, no permitiéndose mayor a lo establecido enlas Bases.

• Para la presentación de documentación de las propuestas técnicas y su respectivaevaluación se aclara lo siguiente:

./ No se aceptarán contratop de obras ilegibles e incompletas, esto quiere decir que faltenalgunos folios, se considerarán como no válidos.

,}~

•

)(1 Se está precisando la acreditación para la e)(perienda solicitada, de acuerdo a la Supervisión de Oficio NO 9724-2014 -OSeE-Ítem 1.8.

ADSN. 0074-2014-MPCp.CEJ> J>RIMERACONVOCA10RIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMJ>LEMENTARIASDE LA l. E. N" 64091-8 EN LA CC.NN.SAJ>OSOA.CALLERIA- REGIONUCAYALI"

./ No se aceptarán actas de recepción que no contengan las firmas completas conrespecto al comité de recepción de obra y representante del contratista, seconsiderarán como no válidas .

./ No se aceptarán actas de recepción ilegible e incompleta, esto quiere decir que faltenfolios, se considerarán como no válidas .

./ No se aceptarán actas de recepción con observaciones, provisionales, condicionadas oanálogas y que la obra haya sido intervenida por la entidad, se considerarán como noválidas.

13. RESOLUCiÓN DE CONTRATO

Las formalidades de la Resolución del Contrato se regirán por lo estipulado en el Artículo 44°de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo podrá resolverse con arreglo a Ley en loscasos que el Contratista:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a sucargo, pese haber sido requerido para ello. En caso de obligaciones contractuales noesenciales, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo podrá resolver el Contrato solosi, habiéndolo requerido dos {02} veces, el Contratista no ha verificado su cumplimiento.

b) No cuente con la capacidad económica y técnica para la continuación de la ejecución deobra, pese a haber sido requerido la corrección de tal situación.

c) Cuando el Contratista acumule el monto máximo de penalidades por mora en la ejecuciónde la prestación de servicio.

d) Ante la ausencia injustificada en obra del Residente de Obra y del personal propuesto endos oportunidades.

e) Incumpla injustificadamente en más de dos oportunidades, reuniones del Residente deObra y personal propuesto con la Gerencia de Infraestructura y Obras.

14. PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por los términos de referencia y anexos.

~~'. j .•• ' ••.•': -~.,.-

IMPORTANTE:

ADSW 0074-7QJ+-MPCp.CEr PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OSRA; "MEJORAMIENTO DE LA INfRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPlEMENTARlAS DE LA l. E. W 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA - CAlLERIA - REGlON UCAYAU"

CAPiTULO IVPROFORMA DEL CONTRATO

o

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar Indispensable. podrá efectuarse fa Inclusiónde cláusulas adicionales o fa adecuación de 18$ propuestas en el presente documento. lasque en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a loseñalado en este capftulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecuclón de la obra {CONSIGÑAR"I:P:PEÑOM¡ÑAClóN••tf~-º-6NYQC_~1ºJ:{iAj,que celebra de un~.E:r!.~ [GON~~~-,,~R.•.E;~~9MBRE DE,~ ~NT)DAD}.en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° ['ll~='~']'con domicllio legalen [=~J.representada por [ ], identificado con DNI N° [ ], Y de otra parte[ ], con RUC N° [ }, con domicllio legal en[ ], Insenta en la Ficha N° [ ] Asiento N" { ]del Registro de Personas Jurldicas de la ciudad de [ ], debidamente representadopor su Representante Legal, [ ], con DNI N° [ ], segúnpoder Inscrtto en la Ficha W ( ], Asiento N" ( ] del Registro de PersonasJurldicas de la ciudad de [ ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA enlos términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO• Constitución Pollllca del Perú.• Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2014.• Ley N° 30115 - Ley de Equllibrlo Financiero del Presupuesto Sector Publico para el año fiscal

2014.• Ley W 27972, Ley Orgánica de Munlclpalidades.• ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Leglslallvo N° 1017.• Ley W 29873, Modifica el Decreto LegIslativo W 1017. Ley de Contrataciones del Estado.• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado mediante Decreto Supremo N°

184-200B-EF.• Decreto Supremo N" 138-2012.EF, Modificación al D.S. N" 184-200B-EF Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.• Ley W 28411, Ley General del Sistema NacIonal del Presupuesto.• Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia y su Reglamento.• Ley W 27444, Ley del Procedimiento AdmInistrativo General.• Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla General de ¡

la República (23/07/02) I,~ ••-

• Decreto Supremo N° 011.79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarlas.• Ley N° 27806. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.• Código Civil Vigente.

En los aspectos y cuesllones que no estén expresamente contemplados en el presentecontrato, regirán las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado porDecreto Legislativo N° 1017 Y su modificatoria mediante Ley W 29872. de su Reglamentoaprobado mediante Decreto Supremo W 164.2008.EF y sus modificatorias, en las Directivasque emita el OSCE y demás normallva especial que resulte aplicable, se utilizaran lasdisposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTESLA ENTIDAD. aprobó mediante [CONSIGNAR EL ACTO RESOLUTIVO A TRAVES DEL CUAL"Se APRUEBAN LAS BASES] elaboradas por el Comité Especial Permanente, para la[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION] para la Ejecución de la Obra:{CONSIGNAR LA DENOMINACiÓN DE LA CONVOCATORIA].

Con fecha [ ], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro a EL CONTRATISTA Y confecha [ ] a través del SEACE el Organismo Supervisor de las Contrataciones comunicael Consentimiento de la Buena Pro del Proceso de Selección de ADJUDICACION DIRECTA

"

,

ADSNC0074-2014-MPCp.CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA 1. E. N" 64091-B EN LA CC.NN.SAPOSOA- CALLERIA- REGlaN UCAYAU"

SELECTIVA W [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCiÓN], para laEjecución de la Obra: [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], siendo elmonto adjudicado la suma de {CONSIGNAR MONTO OFERTAOO],[CONSIGNAR SI O NO]incluye IGV, cuyos detalles, importes totales, constan en los documentos integrantes del presenteproceso.

1.1 EL CONTRATISTA declara estar constituido de conformidad con el ordenamiento legalvigente para ejecutar la prestación requerida por la Municipalidad Provincial de CoronelPortillo, manifestando su conformidad y voluntad de celebrar el presente Contrato.

1.2 El presente Contrato se regirá por lo señalado según las Bases del Proceso de Selecciónrespectivo y en lo no previsto en este Contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado ysu Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigentey demás normas concordantes y cuando se utilicen los siguiente términos se entenderápor:

Ley

Reglamento:

Prestación :

Ley N° 29873 modifica el Decreto Legislativo W 1017 Ley deContrataciones del Estado, en adelante la Ley.O.S. N° 138-2012-EF modificación al D.S. N° 184-2008-EFReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante elReglamento.Ejecución de Obra: " .

CLÁUSULA TERCERA: OBJETOEl presente contrato tiene por objeto Icqf!SIGN1~IE~~~!=l(4I~bNTRAT ~~gNJ,conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos y al Expediente Técnico aprobado por laEntidad

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato ,asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO],[CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV,31el cual se ejecutará bajo el sistema de contratación a....•......•.•.......... , y de 'acuerdo al Expediente Técnico el Valor Referencial ha sido calculado almes de - 2014 y que ha tenido en cuenta EL CONTRATISTA al presentar suPropuesta Técnica y Económica y demás documentos, que debidamente suscritos por ELCONTRATISTA forman parte integrante de éste contrato.

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado, comprende la mano de obra ycumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENClCO, costosde equipos de construcci6n, organización técnica y administrativa, maquinarias, herramientas',materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el periodo,de construcci6n y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad y las'pruebas de control que sean necesarias efectuar para la ejecución de los trabajos y cualquier otrogasto necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.Asimismo EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la obra, por lo querenuncia expresamente a cualquier reclamaci6n posterior por cualquier omisión en su propuesta.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PAG032

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICARMONEDA],en periodos de valorización ICo~~NARMENSÜ~LEgpIoTRO.f1e(llb~pERIQPOj, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDADo EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldode la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [9Q~S!GNAR!P~O¡EN~Q1AS"j díascalendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de fas valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

" Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Oe~ración Jurada decumplimiento de condiCiones para la aplicación de la exoneradón dellGV (Anexo N° 8) en su propuesta técnica.

'" En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinentea efeclos de generar el pago.

ADS N" 0074-2014-MPCP-CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N° 64091-& EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALLERIA- REGIONUCAYALI"

CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el articulo 48 de la Leyde Contrataciones del Estado y los articulas 1244, 1245 Y 1246 del Código Civil. Para tal efecto,se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATOLa vigencia del presente contrato será a partir del dia siguiente de la suscripción del mismo hastael consentimiento de la liquidación final de la obra

e

CLÁUSULA SEPTIMA: DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRAEl plazo para la ejecución de la obra se computa por dias naturales, desde el dia siguiente decumplirse las condiciones establecidas en el articulo 1840 del Reglamento:a) Que se designe allnspector/supervisor.b) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.c) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.d) Que se haya entregado el Adelanto Directo al contratista, en las condiciones y oportunidad

establecidas en el articulo 1870 del Reglamento.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo de ejecución de la obraentrará automáticamente en vigencia al dia siguiente de cumplirse todas las condicionesestipuladas en el contrato o en las Bases.

Una vez iniciado el plazo contractual de la obra EL CONTRATISTA deberá presentarinmediatamente la siguiente documentación actualizada:

Calendario de Avance de Obra (CAO) de acuerdo al Plazo de Ejecución de obra, el cual deberáser confeccionado en forma proporcional y concordante con el Cronograma de DesembolsosMensuales que integran el Expediente Técnico.

Calendario de Adquisición de Materiales y Calendario de Movilización de Equipo Mecánico, dondese precisarán la fecha de inicjo y término de cada adquisición y de movilización, concordantes conel CAD. Programa de Obra PERT CPM y GANNT (Diagrama de Barras).

7.1 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO

•

Mediante Acta, LA ENTIDAD hará entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra por ELCONTRATISTA o su representante legal dentro de los Ouince (15) dias a partir de la suscripcióndel contrato, definiendo hitos y puntos geométricos necesarios para el trazado de la obra, el cualserá ejecutado en su totalidad por EL CONTRATISTA con material, equipo y personal de éste. Eltrazado de la obra será ejecutado por EL CONTRATISTA, verificado y aprobado por el Inspector oSupervisor de la obra, según corresponda, bajo responsabilidad.

El Calendario de Avance de Obra, el Calendario de Adquisiciones de materiales, Calendario demovilización y utilización de equipo mecánico, serán agregados al Contrato como Anexos, cuandoestos hayan sido revisados y aprobados por el Supervisor de la Obra.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTíASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantla solidaria,irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LAENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

• De fiel cumplimiento del contrato33: SI. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAREL TIPO DE GARANTíA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE].Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la mismaque deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantia de fielcumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tenervigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. .•••.De manera e)(cepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigel'!cia superior a UI'! (1) año, las Entidadespodrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presel'!te la garantia de fiel cumplimiento, COI'!una vigel'!cia de un (1) año,con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

••..,

AOS N" (}074-2014-MPCp.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCiON DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N. 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALlER1A _ REGION UCAYAU"

•

En la fecha de entrega de terreno se abrirá el Cuaderno de Obra conforme a las disposiciones delArticulo 194" del Reglamento y el Supervisor o Inspector de Obra anotará en el mismo, latrascripción del acta de entrega del terreno.

7.2 INICIO y TERMINO OEL PLAZO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA se obliga a Ejecutar la Obra: " .....................•..... ", en un plazo de..........•.... días calendario, contados a partir del día siguiente en que se cumplan lascondiciones establecidas en,el articulo 1840 del Reglamento.

El Plazo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el articulo 4'10 de la Ley y en losArtículos 2000 Y2010 del Reglamento.

Asimismo, solo cuando las circunstancias así lo requieran y siempre que se encuentredebidamente justificadas por la parte técnica, se podrá realizar un Acta de Acuerdo deParalización de Obra, el cual estará suscrito por el área técnica responsable (Sub Gerencia deObras, Supervisión, Liquidación y Archivo), la Gerencia de Infraestructura y Obras, el supervisor oinspector de obra y el contratista siempre que:

• No se genere el reconocimiento de Mayores Gastos Generales por el tiempo que la obra seencuentre paralizada.

No generándose de esta manera ningún pe~uicio económico a LA ENTIDAD, una vez concluidoel plazo de !a paralización de obra, EL CONTRAT!ST.lI. .• pondrá en conocimiento de LA ENTIDADsobre el reinicio de los trabajos de obra, y asimismo solicitará la correspondiente Adenda alContrato.

CLÁUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases Integradas, El Expediente Técnico, la ofertaganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligacionespara las partes.

CLÁUSULA NOVENA: GARANTIASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria,irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LAENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrat034: SI. [CONSIGNAR EL MONTO}, a través de la [INOICAR' EL .

TIPO DE GARANTIA Y NUMERO OEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE}. Cantidadque es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberámantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA DÉCIMA: EJECUCiÓN DE GARANTíAS POR FALTA DE RENOVACiÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantras cuando EL CONTRATISTA no cumplieracon renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

IMPORTANTE.:• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consígnar la siguiente

cláusula:

• I34 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel

cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalenle al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tenervigencia hasta el consentimiento de la liquidación final, ~De manera excepcional, respecto de aqueilos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) ano, las Entidadespodrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumpiimiento, con una vigencia de un (1) año,con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la iiquidací6n final,

QJ~-, - .' .\,""";',~

AOS N'0074-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCAlORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMf'LEMENTARIAS DE LA 1. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSQA - CAtlERIA. REGION UCAYAlI"

CLAuSULA UNDÉCIMA: ADELANTO DIRECT035

"LA ENTIDAD otorgará [CQ~Ñ~I~iNUMER~1'ITOS"':'~6t6Rrll!¡rSElade~ntt?s d;c~ctospo,""el[CONSIGNAR PO~NIAJE ~E_, N_Q,Qfi.6~~,EXGg¡.iÉBg~L~~_1JGbJv19J\I't(J"D~h.c:1JltrB8T~QBIQJNA!J del monto del contrato original.

E~.CONTRJ!.TI~TA~.d~~es9lícit~r forma!'!1ente el t~qN~¡C?~AI{~AO:~Lt.t'fr:P,:t>:J!B.]fv1~¡DE~~_~OLS\)D~lAD.NTO DIR~ó1dentro de los ocho (8)días calendario siguientes[CONsiGNAR;'SEGÚNCQf'RESFkjIlDA:~~USé~¡ÓN-:p~jjTR2>(o:O:~1~,19LQ-lqE _L~ɺl,JyIÓti:,ºE LA:PI?RA] , adjuntando a su solicitud la garantía poradelantos 38 mediante [QQtJ_?Lql1J"AF:.'~~I~.:E.i8:fi~:Q::_~1.1.~~:TJCéAt:!GlMly elcomprobante de pago correspondiente. LA ENTfDAD debe entregar el monto solicitado dentrode los siete (7) dlas siguientes a la presantación da la solicitud de EL CONTRATfSTA.

oAsimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en{C(j,r'f~gmt--B_E~cftofSnRT01'HQ'AD;--PARATA'"SOLTClftJPJ39. La entrega del o losadelantos se realizará en {D?lGJ~t~J:t.AZ~~9J3.ll.tN!J?APJVencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue IQQ~I~~(a1:Q!3:Atl:~~S]en la oportunIdadprevista, EL CONTRATlSTA tendrá derecho a solicitar la ampliacIón del plazo de ejecución dela obra por el número de dlas equIvalente a la demora, conforme al artículo 201 delReglamento." j

• SI LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumas a ELCONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLAUSULA DUODÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS41

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumas por el rC;6Ú$~---:~

40 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más cil: un adelanto directo al contratista.

,,

,

q.'

'" En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluyala elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. Enel caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o \lave en mano que incluya la elaboración delexpediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico ylo a la ejecución dela obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelantodirecto para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de laejecución de la obra.

35 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectivagaranUa, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos, Asimismo, deberá consignar la oportunidad yplazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los articulos 186 y 187 del Reglamento.

:l" En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expedientetécnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de esteadelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación, Asimismo,si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecuciÓll de la obra, el monto de este adelanto no podrá sersuperior al veinte por ciento {20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

" En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluyala elaboración del expediente técnico, deberá Indicarse que el plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcióndel contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya laelaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnicodeberá indicarse que el plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelantodirecto que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el dla siguiente delinicio de la ejecución de la obra.

36 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo m!nimode vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar. hasta la amortización totaldel adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantla podrá ser emitidacon una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

" En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expedientetécnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

ADSN° 0074-2014-MPCP-CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE lA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N° 64091-B EN LA CC.NN.SAPOSOA- CALlER1A. REGIONUCAYAU"

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de IQ~A.B.J:h&lQ] dlas calendarioprevios a la fecha prevista en el calendario de adquisición da materiales o Insumas para cadaadquisición, con la finalidad que EL CONTRA TlSTA pueda disponer de los matariales o insumasen /a oporlunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, ELCONTRATISTA deberá solícitar la entrega del adelanto en un plazo de@pR~ldfas calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud /agarantia por adelantos4J mediante [e;'.tiri"$IGi18!i~CAR~J'f~~9~~P~~_:C;;~lJtl~y elcomprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRA TlSTA soio procederá una vez iniciada la ejecución de la obra.No procederá fa entrega de los adelantos cuando las soiícitudes sean realizadas conposterforidad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición demateria/es o insumas.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en fa oportunidad prevista, EL CONTRA TlSTAtendrá derecho a solídtar fa ampliación del plazo de ejecución de fa prestación por el número dedías equivalente a /a demora, conforme ai articufo 201 del Reglamento de fa Ley deContrataciones del Estado. "

CLÁUSULA DÉC!MA TERCERA: DE LOS PROFESIONALES REQUER!DOSEL CONTRATISTA, designa a los siguientes profesionales:

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LOS RECURSOS FíSICOSEL CONTRATISTA, presenta los siguientes recursos físicos, los cuales formaron parte de su"propuesta técnica:

RELACION DE EQUIPAMIENTO MINIMO PARA LAEJECUCiÓN DE OBRA

Cantidad Descripción Propio/Alquilado

-

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DEL RESIDENTE DE OBRAPara efectos propios de la presente ejecución de la obra de este contrato, EL CONTRATISTAdesigna como Residente de Obra al [CONSIGNAR LOS DATOS DEL RESIDENTE DE OBRA],el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra. En consecuencia, tendrá validez lasdecisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otrapersona o autoridad de EL CONTRATISTA. En caso que El CONTRATISTA solicite el cambio de

PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

N" Cargo Apellidos y Grado N" Funciones yNombres Académico Colegiatura Obligaciones

010203

/ 'c;\\t\ '\:l .~_.,,,""Q':.' ~'i"'i:;.'Ji::? '~}~

\~~ MI 2~\ '0. c:;;, "'/i?~ <::>, ---- ~ -----_.

't C~l\.í'\_'/ ., En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no Incluyala elaboración del expediente técnico, deberé consignarse que el monto del «delanto para materiales o insumas se calculaen función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurao oferta ollave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto paramateriales o insumis se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

+, De conformidad con el articulo 162 del Reglamento, esta garanlla deberá ser emitida por idéntico monto y mantenersevigente hasta la utilización de los materiales o Insumas a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de maneraproporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

A'C1

AOSNO0074-2014-MI'CP-CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N' 640'1H~ EN LA CC.NN.SAPOSOA. CAl1ERIA 7 REGIONUCAYAU"

Residente de Obra, solicitará la autorización previa y por escrito de LA ENTIDAD, para ello secursará el correspondiente Aviso Notarial por parte de EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD,debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia,entre otras exigencias, que era del Residente de Obra propuesto originalmente. El Residente deObra no está facultado para pactar modificaciones al contrato

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: DECLARACiÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presenteContrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso deincumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo yla eficiencia de losequipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado ycalidad satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parcialesestablecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasoinjustificado se procederá de acuerdo al Art. 2050 del Reglamento.

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamentefoliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente.En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos,variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva suderecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lodispuesto por el Art. 500 de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 07 años, plazo hasta el cual ELCONTRATISTA, a través de su Representante Legal, se compromete a mantener vigente eldomicilio legal y/o correo electrónico proporcionado a LA ENTIDAD bajo responsabilidad, y pesehaber sido debidamente notificado hasta por 'dos oportunidades y de no atender a lasobservaciones realizadas por LA ENTIDAD, se le iniciará el correspondiente procesoadministrativo ante el Tribunal de Contrataciones del Estado; y las subsecuentes acciones legalesque correspondan de acuerdo a Ley, (EN CASO DE CONSORCIO) la misma que se iniciará nosolo contra el Representante Legal del CONSORCIO, sino que se hará extensiva hacia todos s"usconsorciados.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: PENALIDADESEn caso de retraso injustificado de EL CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se haráacreedor a una penalídad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximoequivalente al diez por ciento (10%) del monto contr!lctual vigente. Esta penalidad será deducidade los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará delmonto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente-fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del ContratoF x plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver elcontrato por incumplimiento. ~ ,

Donde:F = 0.15 para plazos mayores~ sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el

APS r,¡- 0074-20!4=MPCP_qP rlllMfRA COtNOCAIORIAEJECUCION DE OBRA: "MfJORAMlftaO Df LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVAY COMPlEMEtaARIAS DE LA l E. ~ 64091-8 fN LA CC.NN.SAI'OSOA - CAUfRIA. REGIONUCAYAU"

contrato por Incumplimiento.

Esta penalidad será deducIda de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquIdación final: o sifuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garanOa de FielCumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normasconcordantes.

Independientemente a la penalidad por mora LA ENTIDAD, está facultado a sancionar a ELCONTRATISTA, de conformidad al Art. 166- del Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado. Estas penalidades se calcularán de forma Independiente a la penalidad por mora, que acon!lnuaclón se detalla:

N°

01

02

03

04

CONCEPTO

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓNCuando EL CONTRATISTA no cuente con los dispositivos de seguridad en la obraespecificados en las partidas de Sef'\alizaclón Temporal de Segundad, además delas señalizaciones solicitadas por LA ENTIDAD. La mulla es por cada dla.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACiÓN DE PROTECCiÓN PERSONALCuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los elementos desoguridad. La multa es por cada dla.

CALIDAD DE LOS MATERIALESCuando EL CONTRATISTA Ingrese materiales a la obra, que no reúnan lascaracterlsticas técnicas especificadas en el Expediente Técnico y no cuenten con laautorización del SupervIsor o Inspector.

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETACuando El CONTRATISTA entregue documentación incompleta. perjudicando eltrámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales,etc.), la multa será por cada trámite documentario.

CARTEL DE OBRACuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra dentro de los 05 dlas deiniciado el plazo contractual, la mulla será por cada dla de no haberse colocado.Hay obligación de mantener el carlel de obra durante la ejecución de la obra. sepenalizará de la misma forma. cuando no se mantenga en el tiempo establecido.

PLANOS DE REPLANTEOCuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar los planos de replanteo tresdlas posteriores a la comunicación en la que se le señale la fecha que se llevara acabo la recepción de la obra, la multa será por cada dla.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL OACELERADOCuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el Calendario ValorizadoActualizado a la fecha de Inicio del plazo, a LA ENTIDAD, en un plazo de 24 horasde iniciado el plazo contractual; o no cumpla con entregar el Calendario Aceleradodentro de los 07 dlas siguientes de habérselo requerido por el Supervisor oInspector en el cuaderno de obra, o cuando no cumpla con entregar el CalendarioValorizado Actualizado de una ampliación de plazo en el !lempo que establece elReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La multa será por cada dla .

• f

PENALIDAD

1/4000

114000

1/4000

1/4000 ,

SI. 500.00

1/4000

1/4000

.,.i

..APS N° 0074-2Q1+-MPCP-CEP PRIM£RA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INfRAESTRUCTURAEOUCAnVA y COMPl£MENTARIA5 DE LA l. E. N" 64091.8 EN LA ce.NN.SAPOSOA - CAlLERIA. REGION UCAYAU"

09

PRUEBAS Y ENSA VOSCuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos oportunamente paraverificar la calidad de los trabajos y las dosificaciones. El plazo que rige para estecaso es la fecha de presentación del informe mensual valorizado en la que debenestar Incluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en el periodo de eJecuci6nrespectiva amerite la realización de estas pruebas y/o ensayos y siempre que elSupervisor o Inspector lo considere pertinente.

1/6000

IMPORTANTE:

De preverse en los Requerimientos Técnicos Mlnimos penalidades distintas a la penalidad pormora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situacIones, condiciones,etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo deIncumplimiento; y la (orma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

,. ,

•.,

,.,..,

1%

1% •

1/4000

1/4000

1/4000

5/1000 (')

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DE LA INSPECCIÓN, SUPERVISiÓN Y CONTROL DE LA OBRAPara todos los efectos propios de la ejecución de la obra, materia de este contrato, LA ENTIDADnombrará un representante recayendo en un Inspector o Supervisor de Obra de acuerdo a losArts. 190. Y 191" del Reglamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA:' DE LA OBTENCiÓN DE LAS LICENCIAS,AUTORIZACIONES Y PERMISOS.EL CONTRATISTA será responsable de la obtención de licencias, autorizaciones, permisos,servidumbre y similares para la ejecución de las obras, de conformidad con el Art. 153. delReglamento .

Las penalidades enumeradas se calcularán aplicando los porcentajes seflalados al morUocontractual, solo en el caso del r) el porcentaje sel'ialado corresponde al monto de la valorizaciónpor cada dla de dicho Incumplimiento, las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta,del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobraré del monto resultante de laejecución de la garantra de fiel cumplimiento

RESIDENTE Y ASISTENTE DE OBRACuando el Ingeniero ResIdente o el Asistente, no se encuentre en formapermanente en la obra. La multa es por cada dla.EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA T CNICACuando EL CONTRATISTA no presente los equipos declarados en la propuestatécnica al inicio de la obra. En este caso, bastaré que falte uno o más de losequipos para que se haga acreedor de la mulla respectiva. La multa es por cadadla.CUADERNO DE OBRACuando EL CONTRATISTA no permita el acceso al cuademo de obra al Inspector oSupervisor, Impidiéndole anotar las ocurrencias (por cada die de dichoImpedimento)

RESIDENTE DE OBRA YIO PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTOCuando desde la suscripción del Contrato ylo Iniciada la Ejecución de Obra, ELCONTRATISTA solicite el cambio del Residente de Obra ylo del PersonalProfesional propuesto.

RECEPCION DE OBRACuando hecho el requerimiento de LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA de losplanos post construcción, Incumpla con presentarlos, la multa a aplicarse seré porcada dla a partir de la fecha en que el Comité de Recepción de Obra cita alContratista para la recepción de la obra.

LIQUIDACiÓN DE OBRACuando EL CONTRATISTA no presente dentro del plazo establecido en elReglamento, la Liquidación del Contrato de Obra, en el cual deberá de estar Incluidolos Adicionales y Deductivos de ser el caso.

14

13

12

11

10

•

,{i}<o •••••

APS M"OOZ"'2014-MPC'_qP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE lA INFRAESTRUCTURA

, EDUCATIVA Y COMl'lEMENTARIAS DE LA J. E. N" 64091.8 EN LA CC.NN.SMOSOA. CAllERLA - REGION UCAYAU.

•

CLAuSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LA RECEPCiÓN DE OBRAEn la fecha de culminaciÓn de la obra el Residente anotará lal hecho en el Cuaderno de Obra ysolicltara la recepci6n de la misma, El Supervisor o Inspector, en un plazo no mayor de cinco (05)dlas posteriores a la anotaci6n señalada. lo infonnará a LA ENTIDAD, ratificando o no ro indicadopor el Residente.

En caso que el Inspector verifique la culminación de la obra, LA ENTIDAD procederá a designar aun comité de Recepción dentro de los siete (07) dlas siguientes a la recepción de la comunicacióndel Inspector. En un plazo no mayor de veinte (20) dlas siguientes de realizada la desIgnación, elComité de Recepclón, junto con EL CONTRATISTA, procederá a verificar el fiel cumplimiento delo establecido en los planos y especificaclones técnicas y efectuara las pruebas necesarias paracomprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la verificación, y de noexislfr observaciones, se procederá a la Recepción de la Obra, teniéndose por concluida lamisma, en la fecha indicada por EL CONTRATISTA. El Acta de Recepción deberá ser suscritapor los miembros del Comité, el Contratista y su Residente; estableclda en el Art. 210° delReglamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: LIqUIDACiÓN DEL CONTRATOPara la liquIdación del Contrato se prOCederásegún lo dispuesto en el Art. 420 de la Ley y elArt.211° del Reglamento; en el caso de que EL CONTRATISTA no entregue la liquidación en elplazo previsto, será de responsabll1dad exclusiva de LA ENTIDAD su elaboración en Idénticoplazo, siendo los gastos de cargo de EL CONTRATISTA. LA ENTIDAD notificara la liquIdación alcontratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dlas siguientes. La Liquidaciónquedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentrodel plazo establecldo. No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientesde resolver.

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación, culmina definitivamente elcontrato y se cierra el expediente respectivo. Con ia liquidación, EL CONTRATISTA entregará aLA ENTIDAD la minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria DeSCriptiva Valorizada deconformidad a lo dispuesto por el Art. 2130 del Indicado Reglamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO.El egreso que origine el presente contrato se encuentra garantizado con el [CONSIGNAR LACERTIFICACION DE PRESUPUESTAL y CADENA FUNCIONAL)

CLAUSULA VIGÉSIMO qUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTESCuando una de las partes no ejecute Injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcira la otra parte por los daños y perjuicios ocasIonados, a través de la Indemnizacióncorrespondiente. EUo no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales ypecuniarias a que dicho Incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás \obligaciones previstas en ei presente contrato. .!'"

En caso que la Liquidación de Obra sea sometida a Arbitraje y una vez que se haya emitido elcorrespondiente Laudo Arbtlral y haya quedado consentido, EL CONTRATISTA presentará a LAENTIDAD en un plazo de quince (15) dlas calendario la elaboración de la liquIdación delContrato, teniéndose en cuenta lo establecIdo en el Laudo Arbitral; en el supuesto caso de queEL CONTRATISTA no entregue la liquidación en el plazo previsto, será de responsabilidadexclusiva de LA ENTIDAD su elaboración en Idéntico plazo, siendo los gastos de elaboración acargo de EL CONTRATISTA. ~ i",

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: RESOLUCiÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los articulas 40, Inciso c),y 44 de la Ley de ContratacIones del Estado, y los articulas 167 y 168 del Reglamento de la leyde Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a loestablecIdo en los articulas 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

"w".

,

6~. "1.~ "...•••••il'.

ADS N° 0074--2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA J. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN •SAPOSOA. CALLERIA. REGION UCAYALl"

e

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEPTIMA: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS"Ambas partes establecen y convienen que todo litigio 6 controversia derivados ó relacionados coneste acto jurídico, su ejecución, interpretación, resolución, Inexistencia del presente contrato,incluidos su nulidad Q invalidez, además de lo previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 177°,199°,201",209°, 2100 Y 2110 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52° de la Leyconcordante con el Art. 216" de su Reglamento, serán resueltos mediante arbitraje institucional dederecho, en el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo DepartamentalUcayali, y/o Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, todas con sedes en la ciudadde Pucallpa, pudiendo las partes acudir a cualquiera de dichos Centros, ya cuyos Reglamentos,normas, administración y decisión se someten en forma incondicional a las cuales declaranaceptarlas en su integridad.

El Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutacomo una sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia,sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según loseñalado en el artículo 2140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo contodos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: DEL DOMICILIO DE LAS PARTESLas partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria delpresente contrato, lugar donde se les notificarán todos los actos que se deriven de la redaccióncontractual

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otraparte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

27.1 Cambio de DomicilioLos cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados notarialmente al domiciliolegal de la otra parte.

27.2 Administración del ContratoA partir de la suscripción del presente contrato, EL CONTRATISTA efectuará todas las gestionessobre las condiciones contractuales, y las coordinaciones relativas a la ejecución de la prestación,con la Gerencia de Infraestructura y Obras por intermedio de la Sub Gerencia de Obras,Supervisión, Liquidación y Archivo.

27.3 El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y losdocumentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presentecontrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [ ] al[CONSIGNAR FECHA).

"LA ENTIDAD"

• I

"EL CONTRATISTA"

44 De conformidad con los articulos 216 y 217 del Reglamento, podrá adlcionarse la información que resulte necesaria pararesolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y,según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitrajedel OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc,deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

ADSN° 0074--2014--MPCP-CEPPRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA t E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA - CAllERIA - REGIONUCAYAll"

FORMATOS Y ANEXOS

•

~J~. . ... ,

~"mo'! :ri& .

AOSN" OQ74-201ffiPcp.cep rl/1MUA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAM1Et«O OE LA INFRAESTRUCTURAEDUCAnVA y COMPlEMENTARIAS DE LA l. E. N" 64091.B EN LA CC.NN.SAI'OSOA. CALLERlA. REGlaN UCAYAU"

f " - REGISTRO DE PARTICIPANTES" •PROCESO DE SELECCiÓN AL QUE SE PRESENTA:Tipo: Número:( ) Ucitaci6n Pública N" ......•••••••••...............•...........( ) Concurso Público .1 1 AdJudlcacl6n DIrecta Pública .IX) AdJudlcacl6n Directa Selectiva .( ) Adjudicación de Menor Cuantra .

Fecha

Hora

REGISTRADO

Ciudad y fecha, .............•.

Firma y se~lo,

Nombres y Apellidos .

D.NJ.

De la Persona. que consigna la Información:.... JDeclaro bajo Juramento que nuestra representada no cuenta con Impedimento para participar en el proceso deseleccl6n, ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10" de la Ley. aprobado mediante D.L. NO1017; Y queademás. no cuenta con sanción vigente en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado,adiCIonalmente conforme al Articulo 52" del Reglamento, que. para efectos del régimen de notificaciones de todoslos actos realizados en el proceso, se adjunta Copla sImple del Certificado de InscripCión vigente en el RegIstroNacional de Proveedores (en el capitulo de Ejecutor de Obras). Asimismo, que los datos consignados en elpresente documento son auténticos, por consiguiente, quedo expedito para Registrarme como tal conforme a lasreglas establecidas en las bases del presente proceso de seleccl6n:

Denominacl6n del proceso:EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA 1.E. N° 64091.B EN LA CC.NN.SAPOSOA. CALLERIA. REGION UCAYALI"

DATOS DEL PARTICIPANTE'(1) Nombro o Raz6n Socia!:

I 1~1DomIcilio Legal: "

(31 R. U. C N° (.) N° Teléfono (s) (51 N0 Fax

I I(6) COnllo(s) Electr6nlco(s):

" "

" ... - .-f7l Página Web: .

- ~ "

o

Firma y sello del Ropresentante LegalNombre I Raz6n social del postor

., Estl!Formatodeberápresentarobligatoriamenteal momentode registrarse,debidamentellenado.

e

ADSN' 0074-2014~MPCp.CEP PRIMERACONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N° 640'11.11EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALLERlA- REGlONUCAYALl"

FORMATO DE PRESENTACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES'

Ciudad y fecha, .

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓNDIRECTASELECTIVAN° [e-dNS)G~CIl'íENºLXttlR~l'-E~ROCE~ójPresente.-

Marcar lo que corresponda: CONSULTA D OBSERVACiÓN DEMPRESA (Nombre o Razón Social)

REFERENCIA( S) DE LAS BASESNumeral(es) :Anexo(s) ,Página{s) ,

ANTECEDENTES/SUSTENTO

CONSULTA! OBSERVACION

Nota:- Sólo una consulta y/u observación por formato• Notificar opcionalmente via correo electrónico: comiteespecialmpcp@hotmail.es, solicitando laconfirmación de envIo.

Firma y sello del Representante LegalNombre (Razón social del postor

• I

•

•

AOS N" 0074-2014-MPCP-CEI' PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSQA • CAllERIA. REGION UCA YAU"

o

FORMATO N° 146

MODELO DE CARTA DE ACREDITACiÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJ UDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N" ¡e;¡jJ:!:¡rc:;"!i\R"¡:I.!:>fJ!1E:~;Q~CJ'8C1C:slt!iPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURíDICA YIOCONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] Y NORUC N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], debidamente representado por su[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONAJURID1CA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOS, ASI COMO SUNOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [ ], ten_eT2~ el ag!~~_. ~ d!r!~!lrE!Esaustedes, en relación con la Adjudicación Directa Selectiva W [gQf';JªJº1!A~),~9fv1.~~.~~PE~~:jJ.J:{d9~~,a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DELAPODERADO] identificado con DNI N° [ ], quien se encuentra en virtud a este documento,debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.47

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda

"

""" El presente formato sera utiHzado cuando la persona natural, el representante legal de la persona juridica o elrepresentante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

'7 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurldicas.

,~'",.,.•

ADS WOOZ .•..1014-MpCp-Cep PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIHflO Df LA INfRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS OE LA l. E. N" ("iO"-8 EN LA CC.NN.SArasaA - CAlLERIA • REGlaN UCAYAU.

ANEXO N° 1

DECLARACiÓN JURADA DE DATOS OEL POSTOR

•

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDlCACION DIRECTA SELECTIVA N° [q¡NSfGf!A!lN9r.4"!'iC:IJ\1"-UAA})Er1'FOCE~Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [ ]. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURIOICA}, Identificado oon [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]N. [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en ta Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la Siguiente Información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social

Domicilio Legal

Correo Electrónico

I-- --.

RUC Teléfono I I Fax IAutorización Municipal

Municipalidad N° de licencia de Funcionamiento Fecha

Participa en Consorcio

Nombre de las Empresas que participan en ConsorcioSI NO

Empresa N° 1 Empresa N° 2 Empresa N° 3

,-

IMPORTANTE:

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

, I

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de fasconsorciados.

•

ADS NO0074-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA l. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALLERIA - REGION UCAYALI"

o

ANEXO N'2

DECLARACiÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MíNIMOS

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTiVA N" tgQíill¡IG:¡;¡mIDl<1~jjQtAIOI3mJ:::!l:Ilt:íc;ESQlPresente .•

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases ydemás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, elP?stO! _ofre£e: !::~EJECUCiÓN DE LA OBRAiQof,r::Ü~N~~~.D~CifJIJ,!AGJON~-D~Er..~~ONV99!?IORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones quese indican en el Capítulo lIf de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

• Adicionalmente, puede requerírse la presentación de otros documentos para acreditar elcumplimiento de 10$ Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en elcontenido del sobre técnico.

• I

ADS NO0074-201<4-MpCp.Cep PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INfRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARlASDE LA l. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SArOSOA - CALLERIA. REGleN UCAYAU"

•

FORMATO NO 2Sef'ioresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N' [QO~SIj3.'{AR!'JOM~NC~rALQRA DEtPBOCESOJPresente.-

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS

APELUDOS y NOMBRES PROFESION CARGO DNI

EQUIPOS SOLICITADOS

EQUIPO

Ciudad y fecha, •••.••••••••••.••••••••••••••••••

CANTIDAD ceNCIelaN

..... .Flnna y sello del Representante LegalNombre I Razón social del postor

NOTA:

En el caso de ser activos propios de la empresa deberá de acreditar mediante copia simple de Tarjetade Propiedad y/o Facturas o documento qua certifique su propiedad.

La disponfbllldad de los equipos podrá acreditarse con documentos que sustenten su propiedad,,.:\~~ posesión, compromiso de compra venta o alquilar de los mismos. o decfaraclones juradas que

¿<l."~ CIAI.J> ' evidencien fa disponibilidad de fas equfpos; sin perjuicio de fe potestad de la Entidad de requerir paraí'l.....'" .. la suscripción def contrato los documentos que sustenten su disponibilidad.RO ¡¡<1-

~: ~ La prasentaclón del equipo mlnimo, inferior e relación antes citada, acarreara la perdida de la• !la. ?). condición de Postor en merito a lo estipulado an el Art. 610 del reglamento.

,,

En caso de no acreditar documenta/mente los equipos a/ momento de la presentación de los. :.documentos para la firma del contrato perderán automáticamente la buena pro y la respectiva'comunicación al OSeE para la sanció'1 de inhabilitación correspondiente.

•

ADS N' 0074-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INfRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS OE LA 1. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALLERIA. REGION UCAYALI"

e

ANEXO N'3

DECLARACiÓN JURADA DE COMPROMISO DE TRABAJO DEL PERSONAL PROPUESTOPARA EL SERVICIO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓNDIRECTASELECTIVAN' i¡;:~Rl\iP1i.1EÑ9¡;¡¡m.f<Jí.DJ;J::]!¡¡1:ll:];l!Qi

Presente,-

yo; "' de profesión:................................................. me comprometo a prestar mis servicios profesionales en lasfunciones de: , para el Postor (Consorcio).................................... en caso que éste sea adjudicado con la Buena Pro. materia del presenteproceso de selección.

Ciudad y fecha, •••••••••••••••••••••••••••••••••

..........................................................................................Firma, Nombre completo del profesional/Huella digital

Nota: Cada profesional debe adjuntar obligatoriamente copia legible del DNI, donde se verifique la firma delprofesional y el número legible de su DNI, considerándose dicha información como parta integrante del presentedocumento.

Declaro que la firma puesta, corresponde al declarante que presento.

...............................................................Firma y sello del Representante LegalNombre / Razón social del postor

, ,

•

ADS N"OOZ4-20J4-MPCp.CEP PRIMfRA COrNQCAIOBIAEJECUCION DE OBRA: -MEJORAMIENTO DE LA INfRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COM~lEMeN1ARIAS DE LA l. E. N' 6"091.B EN LA CC.NN.SArOSOA - CAlUBIA. REGION UCAYAU"

ANEXO N°4

CAlIFICACION y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N' [~ClNSíGtWiRNOMEI'fCI'ATJlRiiDEC:PROCESº1

NOMBRE:.................•........................•...........PROFESiÓN: ........................•.........................

1. DATOS DEL PROFESIONAL. ESTUDIOS

N°DE TITULO FECHA DE COLEGIATURAUNIVERSIDAD GRADO N' Fecha N° FolioORDEN OBTENIDO Imes - afiol

• Agregar eS1udios complementarios, posl-grado y/o de especialización, de ser el caso

N°DEORDEN

12345678910

ESPECIALIDAD

2. EXPERIENCIA

RAZON SOCIAL CARGODEL -CONTRATANTE OESEMPENADO

Firma y sello del Representante LegalNombre I Razón social del postor

PERIODOInicio - DuraciónTérmino

N'Folio

.',. ,

.-

., Se está Indicando la siguiente adarad6n: -El no conslgnar los datos referidos a la colegiatura no descalirlca la propuesta.

•

ADS N' 0074-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N' 64091-8 EN LA ce.NN.SAPOSOA. CALLERIA. REGION UCAYALI"

o

ANEXON'S

DECLARACiÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓNDIRECTASELECTIVAN' [(ó!J~~~RJiQ~Eill!;tAT-ºBA:'lE',¡[lO<::"~Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado,conforme al articulo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso deselección,

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos delpresente proceso de selección.

4,- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir elcontrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro,

5,- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, as!como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

<"'"'.,."f ~~ONSIGNAR CIUDAD y FECHA].,,',.,,~

'"t~".

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de tosconsorciados .

. I

ADS N' 0074-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA J. E. N° 640'11.B EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALLERIA - REGION UCAYAU"

•

ANEXO N°6

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N' fCQÑ_SLGNAf5\-IOJ,;~q!1\tURADEr.PR~ÉS~Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapsoque dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACiÓNDIRECTA SELECTIVA N° [qo~SI~N~'~~~qME!iQQ.IUR~,ºE~~_PROCESd],responsabilizándonossolidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato deconsorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cadaconsorciado), de conformidad con lo establecido por el articulo 141 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [ ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DEDOCUMENTO DE IDENTIDAD] W [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del procesode selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DELA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [ ].

,,

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA)

• [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES)

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:• ¡DESCRIBIR LA OBLlGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]

[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES)

TOTAL:

% de Obligaciones[%)[%)

% de Obligaciones[%}[%1

100%

Nombre, firma, sello y DNI delRepresentante Legal Consorciado 1

Nombre, firma, sello y ONI delRepresentante Legal Consorciado 2

•

•

" ,

8~1\ - . . ...(/ 5JW-~""" ..

ADS N' 0074--20l4--MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA 1. E. N° 64091-B EN LA CC.NN,SAPOSOA - CAllERIA _ REGION UCA YALl"

o

ANEXO N°7

DECLARACiÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCiÓN DE LA OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJ UDlCACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° t¡;:Qli!ll:G-Nl!RJ[qW:~N!lJ\_b."TeB£lCE$DlPresenle.M

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases delproceso de la refer~cia, me comprometo a ejecutar la obra rqºJ~Jj[l!~j~N5M[t{J\c:~~PE~Y:Qq~T9J~fAien el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SEREXPRESADO EN OlAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda

, I

. ..•

ADS N"OO74-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALLE'RIA. REGION UCAYAlI"

ANEXO N'S

DECLARACiÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N' ¡g:ígª,!iN/lj"J".(jM!,Né~iújj,I\J~[(íl,,!Jt$SºJPresente.-

De nuestra consideración,

Me.9ia!]t,e el J?re~e.nte:ElI, ~~.scrjto, postor y/o Representante Legal de t~º~fij~NAB'j:-~~-9A:3J~~:l;ig!3ER~PÉ.:RªPN~ ~U~IQ1Cl\], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto parala ejecución de la obra es el siguiente:

DOCUMENTO NACIONAL CARGOY/ONOMBRE DE IDENTIDAD U OTRO. ANÁLOGO~ ESPECIALIDAD. ~

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda

•

, ,ADS N' 0074-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIASDE LA l. E. N° 64091-B EN LA CC.NN.SAPOSOA - CAUERtA - REGION UCAYAU"

o

ANEXO N'9

DECLARACiÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACiÓN DE LAEXONERACiÓN DEL IGV

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N' t~(jl'!SlllN~~6íPB.7rD~JlflQª,~Presente.-

De nuestra consideración,

M.l:l.di~nte_elpre~n~~~ suscrito, postor y/o RepresentanteLegal de [~l3mtªJ1~~ºt:!;~P~B~~_J~~I~~, declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración dellGVprevisto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, dado que cumplo conlas condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa49 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con ellugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en casode personas jurídicas);

3.~ Que, al menos el ,setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en laAmazonia; y

4 .• Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de losconsorciados.

. "-,

'" En el articulo 1 del "Reglamento de las DispoSiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoció::'de la Inversión en laAmazonia" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personasconsideradas jurldicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en laAmazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuestoa la Renta."

•

.• ., .J

APS M"0074-20J4-MPCP.CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJECUCION DE OBRA: -MEJORAMIENTO DE LA INfRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMI'lEMEtaAR1AS DE LA 1. E. N" 64091.8 EN LA CC.NN.SAI'OSOA - CALLERIA - REGION UCAYAU"

ANEXO N' 10

CARTA DE PRDPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N' tCÓNSIGNAR~¡;¡ÓM-EF:Cl,AfUM~¡i~r-.e.~_ÓCES91Presente,-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial delpresente proceso de selecclOn, y el expediente técnico de abraso, mi propuesta econOmlca es lasiguiente:

CONCEPTO COSTO TOTALCONSIGNAR MONEDAl

TOTAL

Son: 51

La propuesta económica incluye lodos los tributos, seguros. transportes, inspecciones. pruebas, y deser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, as! como cualquier otro conceptoque le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la deaquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)

, ,...'

Firma. Nombres y Apellldos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará supropuesta considerando fos trabajos que resultan necesarios para su ejecución, segun los planos,especificaciones técnicas. memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el ExpedienteTécnico, en ese orden de prelación: conslderéndose que el desagregado de partidas que daorigen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contreto, es referenda/.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada da cumplimiento de ~,condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 9), debe encon/rase dentro de faslimi/es del valor referencial sin fGV.

•• Salvo en obras ejecutadas bajo la modalidad llave en mano que Incluya la elabornci6n del expediente técnico.l' Deberá preelsarse si el monto ofertado se encuentra con tGVo sin IGV

, '

••

ADS N" 0074-2014-MPCP-CEP PRIMERA CONVOCATORIAEJEClJCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA Y COMPLEMENTARIAS DE LA t £. N° 64091-8 EN LA CC.NN.SAPOSOA - CALLERIA. REGION UCAYALI"

o

ANEXO N'11

SOLICITUD DE BONIFICACiÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADASFUERA DE LIMA Y CALLAO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACiÓN DIRECTA SELECTIVA N' r~1!~R~NO"r.1EN~¡¡¡n¿e¡;pROéES9::JPresente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de {CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre elpuntaje total, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIODEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIACOLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA, LA QUE PODRÁ PERTENECERO NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGiÓN]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Para asignar la bonificación, el Comité Especial verificará el domicilio consignado por elpostor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de losconsorciados.

• I